2024年监理工程师《建设工程合同管理》通关必做强化训练试题库300题及详解

PAGEPAGE12024年监理工程师《建设工程合同管理》通关必做强化训练试题库300题及详解一、单选题1.采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。A、项目总报价B、分部分项工程报价C、对某些量化因素进行价格折算后的总价D、投标人优惠后的总价答案：C解析：2.在设计施工总承包合同中，关于竣工试验，通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行，其中第二阶段是()。A、发包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求B、发包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求C、承包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求D、承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求答案：D解析：-137第三阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行;3.根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工是比较（）。A、合同内约定的工期和合同工期B、缺陷责任期和质保期C、施工期和合同内约定的工期D、施工期与合同工期答案：D解析：知识点:保修期。施工期与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。4.根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（）向承包人出具经（）签认的单位工程验收证书。A、监理人、发包人B、发包人、监理人C、监理人、工程质量监督机构D、发包人、工程质量监督机构答案：A解析：知识点:竣工验收管理。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。5.具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目，是采用（）进行评标。A、最低评标价法B、综合评标法C、最高投标价法D、以设备寿命周期成本为基础的评标价法答案：A解析：57最低评标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目。6.（2018年真题）工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。A、法定代理B、委托代理C、指定代理D、延伸代理答案：B解析：（二）代理的种类代理包括委托代理和法定代理。委托代理基于授权而产生。法定代理是根据法律的直接规定而产生，是为未成年人、精神病人而设置的。因此，建设工程中的一切代理行为都是委托代理。如：项目经理是施工企业的代理人、总监理工程师是监理单位的代理人等。工程招标代理中，被代理人是发包人，代理人是招标代理机构。委托代理权可以书面委托，也可以口头委托。但应当书面委托的，必须采用书面形式。7.最高额抵押权设立前已经存在的债权，（）。A、可以直接转人最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可B、经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围C、应当直接转入最高额抵押担保的债权范围D、不得转入最高额抵押担保的债权范围答案：B解析：16本题考核的是最高额抵押权。最高额抵押权设立前已经存在的债权，经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围。8.对招标文件的实质性要求和条件存在偏差的投标书，（）。A、不予淘汰，在评标结束前予以澄清.补正即可B、不予淘汰，允许投标人重新投标C、偏差超出招标文件规定的偏差范围的，予以淘汰D、予以淘汰答案：D解析：4、分包（1）主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包。（2）招标人允许中标人对非主体货物进行分包的，应当在招标文件中载明。（3）投标人拟在中标后将供货合同中的非主要部分进行分包的，应当在投标文件中载明。5、投标响应要求（1）实质性要求和条件第一，招标人应在招标文件中明确实质性要求和条件，说明不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝。第二，投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。（2）非实质性要求和条件第一，对于非实质性要求和条件，招标人应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法。第二，投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的，投标将被否决。（3）如果招标文件中规定不允许有偏离或规定了最大的偏离范围，则有偏离的或超出最大偏离范围的，将被视为非实质性响应投标而被否决。9.下列（）的施工项目适宜选择单价合同作为施工合同计价方式。A、发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定B、工程设计图纸完整详细，能准确确定工程量及施工计划，施工期较短C、工程设计图纸完整详细，能准确确定工程量及施工计划，建设周期一年半以上D、工程复杂，工程技术.结构方案难以预先确定，时间特别紧迫答案：A解析：本题考查施工合同计价方式的选择。单价合同是指按照合同约定的单价和工程量计算工程款项的一种合同计价方式。根据题干，应选择适宜选择单价合同作为施工合同计价方式的施工项目，因此需要分析选项。A选项表示发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定，这种情况下选择单价合同可以根据实际工程量进行计价，避免因工程量变化而引起的纠纷。因此，A选项是正确答案。B选项表示工程设计图纸完整详细，能准确确定工程量及施工计划，施工期较短，这种情况下可以选择总价合同或者包干合同作为施工合同计价方式，因为工程量和施工计划已经确定，可以按照总价或者包干价进行计价，避免因工程量变化而引起的纠纷。C选项表示工程设计图纸完整详细，能准确确定工程量及施工计划，建设周期一年半以上，这种情况下可以选择总价合同或者包干合同作为施工合同计价方式，因为工程量和施工计划已经确定，可以按照总价或者包干价进行计价，避免因工程量变化而引起的纠纷。D选项表示工程复杂，工程技术.结构方案难以预先确定，时间特别紧迫，这种情况下可以选择成本加酬金合同作为施工合同计价方式，因为工程复杂，难以预先确定工程量和施工计划，需要根据实际情况进行计价，同时时间紧迫，需要通过酬金激励来保证工期。综上所述，本题正确答案为A。10.(2015年真题)施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。A、合同工期长短B、材料价格浮动幅度C、合同计价方式D、劳动力价格浮动幅度答案：A解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短决定。工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款；工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款。11.根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。A、投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款B、中标通知书-通用条款-发包人要求-勘察费用清单C、合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求D、通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单答案：B解析：本题考查的是建设工程勘察合同文本的构成。合同文件的解释顺序：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、勘察费用清单、勘察纲要、其他合同文件。12.收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列行为中错误的是（）。A、监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验B、承包人将记录送交监理人后可继续施工C、此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行D、监理人应签字确认答案：C解析：-104本题考查的是施工质量管理。监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验。收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工。此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。13.关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，正确的是（）。A、获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意B、监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准C、发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，则视为临时指示未得到发包人的书面确认D、发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为未获得发包人的批准答案：B解析：2、监理人（1）监理人享有[勘察]合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。（2）未经发包人批准，监理人无权修改[勘察]合同。合同约定应由勘察人承担的义务和责任，不因监理人对勘察文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。3、发包人的决定或答复（1）发包人在法律允许的范围内有权对勘察人的勘察工作和/或勘察文件作出处理决定，勘察人应按照发包人的决定执行。（2）发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对勘察人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。14.下列合同法律关系中的法律事实属于行为的是()。A、建设工程合同当事人违约B、台风造成停工C、地下埋藏物造成合同索赔D、设备所在国罢工造成设备不能交付答案：A解析：行为还可分为合法行为和违法行为。凡符合国家法律规定或为国家法律所认可的行为是合法行为，如:在建设活动中，当事人订立合法有效的合同，会产生建设工程合同关系;建设行政管理部门依法对建设活动进行的管理活动，会产生建设行政管理关系。违反国家法律规定的行为是违法行为，如:建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。15.承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，提出索赔要求的方式正确的是（）。A、在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书B、在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书C、在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书D、在引起索赔事件发生后28天内，既可以向监理人递交索赔意向通知书，也可以向监理人递交索赔通知书答案：C解析：（1）承包人提出索赔要求第一，承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，应在引起索赔事件发生后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。第二，承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交正式的索赔通知书，详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。第三，对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。（2）监理人处理索赔第一，监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。第二，监理人应首先争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和（或）延长的工期。第三，监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。（3）发包人完成赔付第一，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。第二，承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决。16.根据《标准施工总承包招标文件》，承包人应保证其投保第三者责任险在（）前一直有效。A、签发工程验收证书B、出具最终结清证书C、提交竣工验收报告D、颁发缺陷责任期终止证书答案：D解析：知识点:保险责任。承包人按照专用条款约定投保第三者责任险的担保期限，应保证颁发缺陷责任期终止证书前一直有效。17.下列关于施工企业职工意外伤害险的保险责任期限的说法中，正确的有（）。A、工程提前竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止B、工程延误竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止C、工程因故停工，保险单约定的责任期限应当顺延D、工程停工期间，保险人继续承担保险责任答案：C解析：（1）按照被保险人人数计收保险费的：第一，保险期间为1年或根据施工项目期限的长短确定。第二，自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的次日零时起，至约定的终止日的24时止。（2）按照建筑工程项目总造价或建筑施工总面积计收保险费的：第一，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的次日（或约定保险期间开始之日）零时起；第二，至施工合同规定的工程竣工之日止。（3）提前竣工的，保险责任自行终止。（4）延长工期的，应当办理保险顺延手续。（5）因故停工的，需书面通知保险人并办理保险期间顺延手续。工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任。工程重新开工后，投保人可书面申请恢复保险合同效力，但累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定。18.根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是()。A、在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作B、在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项C、承包人收到监理人发出的重大指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行D、在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项答案：C解析：92本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。19.施工工程竣工验收合格后，当事人对实际竣工日期有争议，则承包人的竣工日为（）。A、提交竣工验收申请报告日B、开始进行竣工验收日C、竣工验收合格日D、签发工程接收证书日答案：C解析：本题考查的是施工工程竣工验收合格后，当事人对实际竣工日期有争议时，承包人的竣工日应该是哪一天。根据相关法律法规和实际操作，竣工验收合格日是最终确定的竣工日期，因此答案为C。A选项：提交竣工验收申请报告日是承包人向建设单位提交竣工验收申请报告的日期，不是最终确定的竣工日期。B选项：开始进行竣工验收日是建设单位开始对工程进行竣工验收的日期，也不是最终确定的竣工日期。D选项：签发工程接收证书日是建设单位签发工程接收证书的日期，也不是最终确定的竣工日期。综上所述，正确答案为C。20.某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由()承担。A、承包人B、钢材供应商C、监理单位D、发包人答案：D解析：-104发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况时，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。21.在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A、1B、14C、28D、56答案：C解析：知识点:违约责任。监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。22.(2017年真题)建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的（）。A、1/2B、1/3C、2/3D、3/4答案：C解析：2.组建评标委员会（1）评标委员会评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单应当在定标前保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。一般项目，可以采取随机抽取的方式；①技术复杂、②专业性强或者③国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。23.（2012年真题）某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。A、银行1000万元，B银行2000万元B、A银行1800万元，B银行1200万元C、B银行各1500万元D、A银行2000万元，B银行1000万元答案：A解析：本题考查的是担保方式。抵押物已登记的先于未登记的受偿。因B银行的2000万元已登记，故偿还B银行2000万元，剩余1000万元用于偿还A银行。24.(2018年真题)关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）A、施工招标项目必须有标底B、标底应当在开标时公布C、标底应当作为评标的依据D、一个项目可以有几个不同的标底答案：B解析：招标人可自行决定是否编制标底，如有标底，一个项目只能有一个标底；若设有标底，应当在开标时公布。【注释】标底是非强制的，可以编，也可以不编。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。最高投标限价招标人可自行决定是否设有最高投标限价（非必须）；如有，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法；不得规定最低投标限价。超过最高投标限价或低于成本价，都应作废标处理。25.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（）。A、物B、财C、行为D、智力成果答案：D解析：考查的是合同法律关系的客体。合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是设计单位已完成设计的图纸，是通过人的智力活动所创造出的精神成果，所以客体是智力成果。26.下列选项中，属于运输货物时运输合同的客体的是()。A、被运货物B、运输行为C、运输费用D、运输工具答案：B解析：本题考查的是合同法律关系的构成。法律关系的客体是物、行为与智力成果。货物运输合同的客体是货物运输的行为。27.材料采购合同属于()。A、实践性合同B、无偿合同C、诺成合同D、单务合同答案：C解析：本题考查的是建设工程材料设备采购合同的概念。建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。买卖合同是双务、有偿合同，是诺成合同。28.根据《标准施工招标文件》，关于评标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是（）。A、评标委员会以书面形式要求投标人书面澄清质疑问题B、评标委员会约请投标人当面澄清并作会议记录C、评标委员会不接受投标人主动提出的澄清说明D、投标人的书面澄清说明作为投标书的组成文件答案：B解析：招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。（补充）评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标完成后，应当向招标人提交书面的评标报告并推荐中标候选人名单。评标办法分为经评审的最低投标价法和综合评估法，供招标人根据项目具体特点和实际需要选择适用。补充内容【对投标文件的质疑】评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题，以书面形式通知该投标人。投标人书面回答的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，也不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人的书面澄清，作为投标书的组成文件。补充内容【评标报告】评标完成后，评标委员会向招标人提交评标报告；评标报告中推荐的中标侯选人名单不超过3家，并标明排序；评标报告应当由评标委员会全体成员签字；评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果29.法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，法律事实包括（）。A、社会事件与合法行为B、自然与非自然C、事件和行为D、主体与客体答案：C解析：考查的是法律事实的分类。法律事实包括事件和行为。30.（2020年真题）在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。A、投标人在评标期间向外界透露投标报价信息B、投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定C、投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D、投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金答案：D解析：P30-34本题重点考查投标保证金的规定。有下列情形之一的，投标保证金将不予退还:（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件;（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同;在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。31.发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（）。A、承包人负责试验并承担相应费用B、发包人负责试验并承担相应费用C、承包人负责试验，发包人承担相应费用D、发包人负责试验，承包人承担相应费用答案：C解析：知识点:施工质量管理。无论哪一方采购的材料，使用前检验均由承包方进行，费用由采购方承担。32.（2020年真题）关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）A、施工企业必须为全体职工办理B、团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C、年龄18-60的施工人员均可作为被保险人D、停工期间保险人不承担保险责任答案：D解析：P19-22本题重点考查保险期间。工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任。工程重新开工后，投保人可书面申请恢复保险合同效力，但累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定。33.（2019年真题）下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是（）A、设计单位B、工程咨询单位C、监理单位D、材料设备供应单位答案：A解析：建设工程合同包括勘察、设计、施工合同。34.(2014年真题)工程设计招标采用的开标形式是（）。A、由招标单位直接宣读各投标人报价B、由招标单位宣布按报价高低排定的次序C、由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D、由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序答案：C解析：勘察设计招标的标的物是智力成果，即建设项目勘察、设计方案。与施工招标、材料设备采购招标比较而言，工程勘察设计招标主要具有如下特征：（1）在招标标的物特征上，与施工和材料设备投标报价相比，虽然设计投标报价占项目总投资额的比例不大，但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。（2）在招标工作性质上，与材料设备采购招标相比，一方面，勘察设计招标是专业服务性质的招标，设计工作对技术要求高，常常只有数量有限的单位满足要求；另一方面，工程设计从前期准备到后续服务跨越的周期长，成果的内容和质量具有较大的不确定性，设计方案的优劣往往需要经过较长时间的检验，不易在短期内准确地量化评判。（3）在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果；且无具体量化的工作量，灵活性较大。而施工招标一般都有明确而具体的要求，投标人可以按招标文件中提供的设计图纸和工程量清单编制响应明确的投标方案，灵活性较小。（4）在招标阶段划分上，与施工和材料设备招标不同，工程建设项目的设计可以按设计工作深度的不同，分期进行招标，例如对建设项目的方案设计、初步设计、施工图设计分阶段招标，逐步细化落实设计成果，并强调设计进度计划需要满足总体投资计划及配合施工安装和采购工作的要求。（5）在投标书编制要求上，设计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。而不像施工招标，是按规定的工程量清单填报报价后算出总价。（6）在开标形式上，设计招标在开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序。（7）在评标原则上，设计招标在评标时，评标专家更加注重所提供设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效果的影响等方面的因素，并以此做出综合判断，招标人乐于接受的是物有所值的合理报价，而不是过于追求低报价。（8）在投标经济补偿上，不同于施工和材料设备采购招标，设计招标可以根据具体情况，确定投标经济补偿费标准和奖励办法，对未能中标的有效投标人给予费用补偿、对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。（9）在知识产权保护上，设计投标文件的技术方案是设计人员的智力劳动成果的体现，与施工招标相比，设计招标更多地涉及智力成果的知识产权。设计招标人如果要采用未中标人投标文件中的技术方案，应保护其知识产权，征得未中标人的书面同意并给予合理的使用费。35.与邀请招标相比，公开招标的特点是（）。A、竞争程度低B、评标量小C、招标时间短D、费用高答案：D解析：本题考查的是招标方式。公开招标所需时间长、费用高；邀请招标节约招标费用和节省时间。36.施工准备阶段下列属于监理人职责的是()。A、发出开工通知B、办理征地拆迁C、办理施工现场外道路的通行权D、办理施工现场内道路的通行权答案：A解析：99监理人职责：(一)审查承包人的实施方案；(二)开工通知；37.项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成（）A、表见代理B、法定代理C、指定代理D、委托代理答案：D解析：（二）代理的种类代理包括委托代理和法定代理。委托代理基于授权而产生。法定代理是根据法律的直接规定而产生，是为未成年人、精神病人而设置的。因此，建设工程中的一切代理行为都是委托代理。如：项目经理是施工企业的代理人、总监理工程师是监理单位的代理人等。工程招标代理中，被代理人是发包人，代理人是招标代理机构。委托代理权可以书面委托，也可以口头委托。但应当书面委托的，必须采用书面形式。38.(2016年真题)施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。A、资格B、程序C、响应性D、形式答案：D解析：本题考查的是评标程序。投标人的名称应与营业执照、资质证书、安全生产许可证的名称一致，属于形式评审。39.订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于（），招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装(或安装指导)、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。A、买卖合同B、租赁合同C、承揽合同D、融资租赁合同答案：C解析：63订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于承揽合同，招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装(或安装指导)、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。40.应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用的主体是（）。A、承包人B、监理人C、勘察人D、发包人答案：D解析：97本题考核的是发包人的义务。发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。41.下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（）。A、留置B、抵押C、定金D、质押答案：B解析：16本题考查重点是“担保方式-抵押”。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。债务人不履行债务时，或者发生当事人约定的实现抵押权的情形时，债权人有权依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中优先受偿。因此，本题的正确答案为B。42.监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由（）负责赔偿。A、监理人和发包人按比例B、监理人C、发包人D、监理人、发包人和设计单位共同答案：C解析：92本题考核的是监理人的指示。监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。43.勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的（），具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验A、CMA计量认证B、MAC计量认证C、ACM计量认证D、CAM计量认证答案：A解析：83勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的CMA计量认证，具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验。44.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是()。A、发包人提供的材料、设备不符合要求B、发包人原因指示的暂停施工C、发包人要求提前交货D、隐蔽工程的重新检验证明质量合格答案：C解析：-133本题考查的是索赔管理。根据设计施工总承包合同通用条款中，可以给承包人补偿的条款(表7-1)：设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有：为他人提供方便、发包人要求提前交货。45.下列合同法律关系客体中属于行为的是（）。A、货币B、工程设计C、勘察设计D、专利权答案：C解析：合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果46.某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。A、中标通知书发出日B、施工合同协议书签字日C、保险合同签字日D、工程材料运抵施工现场日答案：D解析：本题考查的是建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始。47.依据《物权法》的规定，以建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。A、备案B、交付C、登记D、合同签订答案：C解析：16本题考核的是抵押登记。当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权的土地使用权，正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。48.下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（）。A、单价合同B、固定总价合同C、可调总价合同D、成本加酬金合同答案：B解析：本题考查的是合同计价方式的特点和适用情况。各种合同计价方式的特点如下：单价合同：按照合同约定的单价计算工程量，最终的合同价款为工程量乘以单价。适用于工程量难以确定或者变化较大的情况。固定总价合同：按照合同约定的总价进行计价，无论工程量变化如何，最终的合同价款都不会改变。适用于工程量较为确定，变化较小的情况。可调总价合同：按照合同约定的总价进行计价，但是在一定范围内可以根据工程量变化进行调整。适用于工程量变化较大，但是变化范围可控的情况。成本加酬金合同：按照工程实际成本加上一定的酬金进行计价，酬金一般是按照工程利润的一定比例计算。适用于工程难以确定成本和利润的情况。综上所述，固定总价合同最有利于业主投资控制，业主承担较小风险，因为在这种合同中，无论工程量变化如何，最终的合同价款都不会改变，业主可以更好地控制投资风险。因此，本题的答案为B。49.履约保函的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至()止。A、竣工验收之日B、提交竣工验收报告之日C、签发工程移交证书日D、缺陷责任期止之日答案：C解析：90担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。50.(2014年真题)根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。A、发包人B、承包人C、合同条款确定的该风险责任人D、造价咨询机构答案：C解析：2.保险金不足的补偿如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。51.在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A、1／2B、1／3C、1／4D、1／5答案：D解析：-142分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。52.关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（）。A、招标代表人2人，专家7人B、招标代表人2人，专家6人C、招标代表人2人，专家4人D、招标代表人2人，专家3人答案：A解析：49评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。53.3月5日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；3月20日，双方向有关部门办理抵押登记。则厂房和设备抵押权设立的时间分别为（）A、3月5日，3月20日B、3月20日，3月20日C、3月5日，3月5日D、3月20日，3月5日答案：D解析：厂房属于不动产，抵押权登记时设立，设备属于动产，抵押权自合同生效时设立54.施工合同履行中，工程造价管理部门进行价格调整，导致承包人成本增加。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。A、工期B、费用C、利润D、以上均可以答案：B解析：根据标准施工合同通用条款的规定，如果工程造价管理部门进行价格调整，导致承包人成本增加，那么可以给予承包人的补偿包括费用。因此，本题的正确答案为B。其他选项中，工期和利润并不是补偿的范畴。55.勘察投标文件中的拟投入本项目的主要勘察设备表应列明的内容不包括（）A、生产厂家B、设备名称C、型号规格D、制造年份答案：A解析：34勘察投标文件中的拟投入本项目的主要勘察设备表应列明:设备名称、型号规格、单位、数量、制造年份等。56.因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是（）。A、由被代理人自行承担责任B、由代理人自行承担责任C、由第三人自行承担责任D、由被代理人与代理人承担连带责任答案：D解析：本题考查的是代理关系。如果授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。57.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件()，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A、发生后的28天内B、全部消除后C、影响结束后的14天内D、影响结束后的28天内答案：D解析：-112本题考查的是索赔管理。对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数。在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。58.（2020年真题）通用条款规定的费用是指（）A、施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B、施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C、发包人对承包人履行合同支付的结算价D、承包人完成工程的实际成本答案：A解析：P104-107通用条款内对费用的定义为，履行合同所发生的或将要发生的不计利润的所有合理开支，包恬管理费和应分摊的其他费用59.在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。A、招标人B、评标委员会C、招标代理机构D、招标监督机构答案：A解析：本题考查的是招标程序。确定中标人是招标人的权利，但招标人也可以授权评标委员会来确定。如果招标人授权评标委员会确定中标人，评标委员会可将排序第一的投标人定为中标人，提交发包人请其与中标人签订施工合同。60.抵押与质押的区别主要在于（）。A、担保财产是否为第三人的财产B、担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C、担保财产是否转移占有D、债权人是否有优先受偿权答案：C解析：16质押转移占有，抵押不转移占有。61.建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的（）进行协商谈判A、细微偏差B、投标价格C、质量要求D、工期要求答案：A解析：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。62.根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。A、异常恶劣的气候条件B、不可预见的物质条件C、监理人的指示错误D、发包人提供的材料提前交货答案：C解析：-112本题考核的是涉及承包人索赔的条款。根据《标准施工合同中应给承包人补偿的条款》，监理人的指示延误或错误指示可补偿内容为工期、费用和利润，选项A可补偿内容为工期，选项B可补偿内容为工期和费用，选项D可补偿的内容为费用。63.(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。A、28B、30C、56D、60答案：A解析：（二）施工期运行一般情况承包人应负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷时，由承包人进行修复，并按照缺陷原因由责任方承担相应的费用。（三）合同工程的竣工验收承包人提交竣工验收申请报告；监理人审查竣工验收报告；认为不具备条件，在28天内通知承包人整改；认为具备条件，在28天内提请发包人验收；发包人组织进行工程验收。64.(2018年真题)关于评标委员会的说法，正确的是（）。A、评标委员会成员的名单应当保密B、评标委员会成员的名单应当在开标后确定C、评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D、评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定答案：A解析：（2）评标专家应满足的条件评标专家应从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平，并且熟悉有关招标投标的法律法规，具有可招标项目相关的实践经验，能够认真、公正、诚实廉洁地履行职责。（3）专家回避评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。65.依据《民法通则》的规定，委托代理中，如果授权范围不明确，则应当由（）。A、被代理人自行承担全部责任B、代理人自行承担全部责任C、被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的D、被代理人与代理人共同向第三人承担按份责任答案：C解析：13本题考核的是委托代理。委托代理中，如果授权范围不明确，则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。66.由于施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品，导致工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（）。A、工期.费用和利润B、工期.费用，但不包括利润C、工期，但不包括费用D、费用，但不包括工期答案：B解析：本题考查的是承包商在施工过程中发现文物、古迹等遗迹时的权利。根据常识和相关法律法规，承包商在发现文物、古迹等遗迹时，需要停工并报告相关部门，等待专业人员进行鉴定和保护。这样一来，工期就会延长，成本也会增加。因此，承包商有权向业主索赔，要求补偿工期和费用的损失。选项A、C、D都存在一定的错误，只有选项B符合题意，承包商有权向业主索赔工期和费用，但不包括利润。因此，本题的正确答案是B。67.建设工程设计合同当事人包括（）A、承包人和设计人B、发包人和设计人C、发包人和承包人D、承包人和分包人答案：B解析：84建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。承包人则是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人。68.根据九部委设计合同的规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）内，确定发包人代表。A、3天B、7天C、14天D、28天答案：C解析：本题考查的是建设工程设计合同履行管理。设计合同中发包人代表的确定时间，是合同签订后14天内确定发包人代表。69.通过资格预审详细审查的申请人数量不足（）的，招标人应重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。A、2个B、3个C、5个D、有限数量制中规定的数量答案：B解析：本题考查的是资格审查人数的要求。不足3个的，需要重新组织资格审查，或者直接招标。70.某没有特殊专业施工技术要求的施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()。A、甲B、乙C、丙D、丁答案：C解析：57按照招标投标法的规定，评标办法可以采用经评审的最低投标价法，评标价最低者最好。71.FIDIC系列合同，《施工合同条件》，不属于业主的主要责任和义务的是（）A、办理工程保险B、做好项目资金安排C、委托任命工程师代表业主进行合同管理D、提供业主方应提供的保障、物资答案：A解析：-153业主的主要责任和义务：委托任命工程师代表业主进行合同管理;承担大部分或全部设计工作并及时向承包商提供设计图纸;给予承包商现场占有权;向承包商及时提供信息、指示、同意、批准及发出通知;避免可能干扰或阻碍工程进展的行为;提供业主方应提供的保障、物资;在必要时指定专业分包商和供应商;做好项目资金安排;在承包商完成相应工作时按时支付工程款;协助承包商申办工程所在国法律要求的相关许可等。72.大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式是（）A、询价方式B、邀请谈价方式C、直接订购方式D、招标投标方式答案：D解析：63招标投标则是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式.该方式有利于规范买卖双方的交易行为、扩大比选范围、实现公开公平竞争，但程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境。73.（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，自监理入收到承包人的设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限应不超过（）日。A、7B、14C、21D、28答案：C解析：P127-128承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，按照发包人要求文件中约定的范围和内容审查是否满足合同要求。为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天。承包人的设计与合同约定有偏离时，应在提交设计文件的通知中予以说明。74.下列项目中可以由招标人直接确定评标专家的有（）。A、技术复杂.专业性强的项目B、专业性强的项目C、国家有特殊要求的项目D、国家有特殊要求，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的项目答案：D解析：1、接收投标文件（1）招标人收到投标文件后应当签收；逾期送达的投标文件应退回。（2）招标人必须履行完备规范的签收手续。签收人要记录投标文件递交的日期和地点以及密封状况，签收人签名后应将所有递交的投标文件妥善保存，并在招标文件规定开标时间前不得开启。2、组建评标委员会（1）由招标人依法组建评标委员会。（2）评标委员会成员名单一般应于开标前确定，在中标结果确定前应当保密。（3）成员人数为5人以上单数（4）由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。（5）评标专家的确定第一，应当从依法组建的专家库，采取随机抽取或者直接确定的方式确定评标专家。第二，一般项目，可以采取随机抽取的方式；第三，技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作的项目，可以由招标人直接确定。（6）评标专家应满足的条件评标专家应从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平，并且熟悉有关招标投标的法律法规，具有与招标项目相关的实践经验，能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。（7）评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：①投标人或者投标人主要负责人的近亲属；②项目主管部门或者行政监督部门的人员；③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；④曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。75.为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（）。A、抵押B、最高额抵押C、质押D、最高额质押答案：B解析：知识点:担保方式。为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在最高债权额限度内就该担保财产优先受偿。最高额抵押权设立前已经存在的债权，经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围。76.某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是()。A、该合同属于即时买卖合同B、货样应留存在供货人处C、当事人可以在合同中对货样进行说明D、采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物答案：C解析：-142本题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。选项A，由于建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时买卖合同。选项B，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。选项D，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。77.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是（）A、政府机关B、企业法人C、项目监理机构D、社会团体答案：C解析：非法人组织是不具有法人资格，但能够以自己名义从事民事活动的组织。非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。如：法人的分支机构（如：分公司，银行分行、支行）等。（不具备法人资格，但是可以作为合同的主体）78.关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。A、招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B、招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定C、确定中标人的权利属于招标人D、中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，根据招标文件与投标人订立书面合同答案：C解析：本题考查的是工程施工招标程序。选项A，招标人可以授权评标委员会直接确定中标人；选项B，招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件一致；选项D，中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同79.（2013年真题）某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。A、全都归银行所有B、返还施工企业550万元C、返还施工企业600万元D、返还施工企业750万元答案：B解析：本题考查的是担保方式。抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用，即返还施工企业2000-1000-200-200-50=550（万元）。80.以下有关标准合同示范文本的说法正确的是（）。A、工程项目应当采用标准合同示范文本B、可以防止出现显失公平的合同条款C、有助于降低合同价格，提高交易效率D、采用标准合同示范文本可以避免在履行中发生合同变更答案：B解析：本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。选项A，并不是所有项目均必须采用示范文本。选项C，使用示范文本，可以降低交易成本，不是降低合同价格。选项D，不可能履行中不出现变更，只能是减少变更。81.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，()表明合同终止。A、竣工验收合格B、工程移交C、竣工结算D、结清单生效答案：D解析：-118承包人收到发包人最终支付款后结清单生效，结清单生效即表明合同终止。82.下列属于限制民事行为能力人的是（）。A、十八周岁以上的自然人B、十六周岁以上的未成年人C、八周岁以上不满十八周岁的未成年人D、不满八周岁的未成年人答案：C解析：八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，十八周岁以上的自然人未完全民事行为能力人83.缺陷责任期从()起算。A、投标函中写明的竣工日开始B、开工通知中写明的开工日开始C、投标函中写明的开工日开始D、工程接收证书中写明的竣工日开始答案：D解析：陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算，期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定(一般为一年)。84.按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。A、抵押人依法有权处分的国有土地使用权B、抵押人使用的宅基地C、抵押人拥有的股票D、学校设施答案：A解析：16本题考查的是担保方式。下列财产可以作为抵押物：(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；(4)生产设备、原材料、半成品、产品；(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器；(6)交通运输工具；(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。下列财产不得抵押:(1)土地所有权;(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产85.（2020年真题）关于投标限价的说法，正确的是（）。A、招标文件中可设置最低投标限价的具体金额B、招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度C、投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格D、招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法答案：D解析：P72-74招标文件是否设置最高投标限价。如设置，招标文件中应明确最高投标限价金额或最高投标限价的计算方法。若投标人的投标价格超出最高投标限价，其投标将被否决。86.对于电子招投标，投标人递交电子投标文件的时间为（）。A、电子投标文件上传时间B、电子投标文件上传完成时间C、电子招标投标交易平台递交回执通知发出时间D、电子招标投标交易平台递交回执通知载明的传输完成时间答案：D解析：1、投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在指定的地点递交投标文件。2、招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。3、对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知，递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。87.某工程所有人为其工程投保建筑工程一切险，工程尚未完工时，该工程所有人即于6月10日开始使用部分工程，后全部工程于9月10日完工，9月30日验收合格。保险单列明保险期终止日为6月1日。则该建筑工程一切险保险人的保险责任期限终止日为（）。A、6月10日B、9月10日C、9月30日D、6月1日答案：D解析：根据题目中的保险单列明保险期终止日为6月1日，可知保险责任期限终止日为6月1日，即保险单上规定的保险期限已经结束，保险人不再承担保险责任。因此，答案为D。88.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在()支付或扣除。A、竣工结算B、下一次进度款中C、本次进度付款中D、以上都不正确答案：C解析：-131本题考查的是工程款支付管理。在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。89.根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（）。A、此端朝上，请勿倒置B、重心、起吊点C、尺寸，重量D、危险标识答案：B解析：本题考查的是材料、设备采购合同履行管理。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。90.按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。A、监理人开工通知写明的开工日至实际竣工日B、承包人实际开工日至实际竣工日C、监理人开工通知写明的开工日至验收合格日D、承包人实际开工日至验收合格日答案：A解析：包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。91.关于开标的说法，正确的是（）。A、开标由招标监管部门人员主持B、开标时只能由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况C、开标过程应当及时向社会公布D、开标时间就是招标文件中规定的投标截止时间答案：D解析：本题考查的是开标的基本程序。选项A，开标的主持人是招标人，不是招标监管部门人员。选项B，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；选项C，开标过程应当记录，并存档备查，不需要向社会公布。92.(2012年真题)某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（)A、追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B、工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C、承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任D、按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工答案：C解析：二、施工进度管理（一）合同进度计划的动态管理进度计划→（监理人审核通过）→合同进度计划施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，判定是否应给承包人顺延合同工期的主要依据。承包人可以主动向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批;监理人也可以向承包人发出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划后报监理人审批。93.(2014年真题)某工程招标工期15个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来20万元的收益。其中一投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果只考虑工期因素，则采用经评审的最低投标报价法评标时，其评标价为（）万元。A、3020B、2980C、3000D、3010答案：B解析：本题考查的是最低评标价法。评标价的调整原则：对招标人有利的因素，要在报价上减去，对招标人不利的因素，要在报价上加上。最终评标价为3000－20＝2980（万元）。94.根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行（）。A、资格预审B、资格后审C、不进行资格审查D、先资格预审，然后资格后审答案：B解析：知识点:简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。公开招标一般采用资格预审，邀请招标一般采用资格后审。95.下列项目勘察设计文件经有关部门批准后，可以直接发包的是()。A、房地产开发项目B、高速公路项目C、采用特定专利或专有技术的项目D、市政给水排水项目答案：C解析：28有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标:(1)涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标;(2)主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求;96.某污水处理厂项目采用经评审的最低投标价法进行评标。评标办法规定，对提前竣工、污水处理成本偏差等因素进行价格折算。价格折算的办法如下：该工程招标工期为30个月，承诺工期每提前1个月，给招标人带来的预期收益为50万元。污水处理成本比招标文件规定的标准每高一个百分点，投标报价增加2％，每低一个百分点，投标报价减少1％。高于10％投标将被否决。投标人A：投标报价为4850万元，污水处理成本比规定标准高2个百分点，承诺的工期为30个月。投标人B：投标报价为4900万元，污水处理成本比规定标准高1个百分点，承诺的工期为29个月。投标人C：投标报价为5000万元，污水处理成本比规定标准低2个百分点，承诺的工期为28个月。则最终评标价由低到高的顺序为()。A.投标人A，投标人B，投标人CB.投标人C，投标人B，投标人AC.投标人A，投标人A、投标人BB、投标人C、投标人D、投标人B答案：B解析：57污水处理成本偏差因素的评标价格调整：投标人A：4850×2×2％=194(万元)；投标人B：4900×1×2％=98(万元)；投标人C：5000×2×(-1％)=-100(万元)。提前竣工因素的评标价格调整：投标人A：(30-30)×50=0(万元)；投标人B：(29-30)×50=-50(万元)；投标人C：(28-30)×50=-100(万元)；评标价格比较表(表3-13)。97.监理工程师已签字验收某隐蔽工程，覆盖后监理又怀疑该工程的质量，要求剥露重新检验，检验发现由于混凝土养护不当导致该部分工程质量确实不合格，则重检验的费用由（）承担。A、发包人B、承包人C、监理人D、材料采购方答案：B解析：知识点:隐蔽工程的重新检验的规定。责任主要看再次检验质量是否合格。98.(2009年真题)按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后（）。A、应当由发包人保管B、应当由承包人保管C、应当由监理人保管D、应当由材料供应商保管答案：B解析：（四）对发包人提供的材料和工程设备管理发包人在到货7天前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。材料在验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的保管费用。材料有质量或延期交付问题，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。99.下列关于法人的表述中，错误的是（）。A、具有民事权利能力B、具有民事行为能力C、是自然人和企事业单位的总称D、能够独立承担民事责任答案：C解析：考查的是法人。它是相对于自然人的一种合同法律关系主体，是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利、承担民事义务的组织。100.设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。A、合同协议书B、专用条款C、价格清单D、通用合同条款答案：C解析：-123设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。因此，本题的正确答案为C。101.下列不属于标准设计施工总承包招标文件内容的是()。A、工程量清单B、发包人要求C、招标公告D、评标办法答案：A解析：准设计施工总承包招标文件共七章，分别为：招标公告（或投标邀请书）；投标人须知；评标办法；合同条款及格式；发包人要求；发包人提供的资料；投标文件格式。102.承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由()承担。A、发包人和承包人B、监理人C、承包人D、发包人答案：C解析：-127本题考查的是保险责任。因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由承包人承担。103.招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的,招标人将于（）向未中标人支付技术成果经济补偿费。A、签订合同后5日内B、中标通知书发出后15日内C、中标通知书发出后30日内D、签订合同后30日内答案：C解析：38招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。104.FIDIC系列中，《施工合同条件》中，关于争端处理的说法错误的是（）A、DAAB必须由具有适当资格的三人组成B、合同争端可按照规定，由争端避免/裁决委员会裁决C、业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAABD、AAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金答案：A解析：-157业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB.DAAB由具有适当资格的一人或三人组成。105.合同法律关系的客体是指()。A、合同的当事人B、合同双方的权利C、合同双方的义务D、合同法律关系的主体享有的权利和义务所共同指向的对象答案：D解析：合同法律关系的客体，也称为合同的标的，是指合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。在合同中，这个对象可以是物、行为、智力成果等。例如，在买卖合同中，标的物可能是商品；在服务合同中，标的可能是提供的某种服务。对比选项：A.合同的当事人-这是合同的主体，而不是客体。B.合同双方的权利-这描述的是合同的一部分内容，但并不是合同法律关系的客体。C.合同双方的义务-同样，这也是合同的一部分内容，但并不是客体。D.合同法律关系的主体享有的权利和义务所共同指向的对象-这正是定义合同法律关系的客体的描述。因此，正确答案是D。106.设计施工总承包合同模式下，关于价格清单的说法错误的是()。A、与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同B、承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单C、清单价格费用的总和为签约合同价D、承包人完成所提投标方案计算的施工、竣工阶段的计划费用答案：D解析：-123本题考查的是合同文件。选项D，价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。107.（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。A、法律事实不包括事件B、罢工属于法律事实中的行为C、法院判决不属于法律事实D、合同当事人违约属于法律事实中的行为答案：D解析：本题考查的是法律事实的内涵。选项A，法律事实包括行为和事件；选项B，罢工属于法律事实中的事件；选项C，发生法律效力的法院判决是法律事实。108.根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是（）。A、形式评审B、资格评审C、响应性评审D、施工方案合理性评审答案：D解析：知识点:综合评估法。综合评估法初步评审包含形式评审标准、资格评审标准和响应性评审三个方面。109.建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计单位的，责令改正，处（）的罚款。A、30万元以上50万元以下B、50万元以上100万元以下C、50万元以上200万元以下D、100万元以上200万元以下答案：B解析：3、单位资质许可范围内承揽业务的规定（1）建设工程勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务。（2）未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，处以罚款；有违法所得的，予以没收。（3）超越本单位资质等级承揽工程的：①责令停止违法行为；②处合同约定的勘察费、设计费1倍以上2倍以下的罚款；③有违法所得的，予以没收；④可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。（4）发包方违反规定将建设工程勘察、设计业务发包给不具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。110.依法必须招标项目的评标委员会成员人数为（）。A、五人以上B、三人以上C、三人以上单数D、五人以上单数答案：D解析：（一）评标委员会的组成1、工程勘察、设计评标由评标委员会负责。2、评标委员会人数为5人以上单数。3、由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。（1）其中技术和经济方面的专家不得少于成员总数的2/3。（2）建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的2/3。111.在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，（）代表业主方进行项目管理。A、工程师B、工程师助理C、业主代表D、承包商代表答案：C解析：知识点:《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》典型条款分析。银皮书中没有“工程师”这一角色，而是由业主方委派“业主代表”代替业主负责工程管理工作。112.工程总承包合同履行管理中，关于工程设计管理的说法，正确的是（）。A、承包人完成设计工作所遵守的规定，应采用发包人要求和承包人建议书B、设计的实际进度滞