造价员模拟试题一(基础)

第一部分:

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.某房地产开发公司在某市老城区拟开发住宅项目并涉及拆迁工作，以下有关该房地产公

司申领施工许可证前应具备的条件中，正确的是（）o

A.拆迁工作必须全部完成

B.拆迁补偿安置资金全部到位

C.拆迁工程量已完成50%

D.拆迁进度符合施工的要求

模拟试题一：

【答案】D

【解析】申领施工许可证的条件：

参见教材P1。

2.甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，其资质等级依次为一级、二级、三级。当三家单

位实行联合共同承包时，应按（）的业务许可范围承揽工程。

A.一级

B.二级

C.三级

D.建设单位认可

【解析】联合承包

☆两上以上的承包单位共同承包。

☆资质等级不同，应按资质等级低的单位的业务许可范围。

☆共同承包的各方对承包合同承担连带责任。

【答案】C

参见教材P2。

3.施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设

单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格，则下列表述正确的是

（）0

A.分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任

B.分包单位可以不承担法律责任

C.总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任

D.总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

【解析】总承包单位与分包单位的关系：

☆总承包单位依据总承包合同对建设单位负责

☆分包单位依据分包合同对总承包单位负责

☆总承包单位和分包单位对建设单位承担连带责任

【答案】D

参见教材P2〜3。

4.根据《合同法》，下列关于承诺的说法，正确的是（）。

A.承诺期限自要约发出时开始计算

B.承诺通知一经发出不得撤回

C.承诺可对要约的内容作出实质性变更

D.承诺的内容应当与要约的内容一致

【解析】合理期限的计算起点：

①电报要约：自电报交发之日起计算

②信件要约：自信件载明的日期或投寄该信件的邮戳日期（如未载明日期）起计算

③电话、传真要约：自要约到达受要约人时起计

【答案】D

参见教材P6。

5.根据《合同法》，下列各类合同中，属于可变更或可撤销

合同的是（）。

A.以合法形式掩盖非法目的的合同

B.损害社会公共利益的合同

C.一方以胁迫手段订立的合同

D.恶意串通损害集体利益的合同

【答案】C

参见教材P9。

【解析】区分无效合同、可变更或可撤销合同

L无效合同的主要类型

☆一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益

☆恶意串通、损害国家、集体或第三人利益的合同

☆以合法形式掩盖非法目的

☆损害社会公共利益

☆违反法律、行政法规的强制性规定

2.可变更可撤销情形：请求法院或仲裁机构

（1）因重大误解订立的

（2）在订立合同时显失公平的（如民间借贷的利息）

◊欺诈、胁迫

◊乘人之危

撤销权人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权。

6.根据《招标投标法》的有关规定，下列选项中不符合开标程

序的是（）。

A.开标时所有投标都应当当众予以拆封、宣读

B.开标由招标人主持，邀请部分投标人参加

C.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点

D.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同

一时间公开进行

【解析】开标

■主持人：招标人

■时间：投标文件截止的时间

■参与人员：所有投标人

■密封情况检查人：投标人或其推选的代表，或招标人委托的公证机构

检查无误后，工作人员当场拆封并宣读投标人名称、报价和其他内容

■开标过程应当记录，并存档备查。

【答案】B

参见教材P19。

7.下列关于评标委员会的有关表述中，不符合法律规定的是（）。

A.评标委员会的专家成员从评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽

取方式确定

B.对于技术复杂、专业性强，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任

评标工作，可以由招标人直接确定技术、经济等方面的评标专家

C.为体现公开公正原则，招标人在评标前向社会公示评标委员会成员的名

单

D.评标委员会成员应当按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正

地对投标文件提出评审意见

【答案】C参见教材P24。

【解析】《招标投标法》第三十七条评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

8.人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求给付保险金的诉讼时效

期间为（）,除此之外其他保险的诉讼时效为（）。

A.两年；五年B.五年；两年

C.三年；五年D.五年；三年

【答案】B

【解析】参见教材P29。

9.下列选项中不属于政府部门在工程造价管理方面的主要职能的是（）。

A.组织制定建设工程造价管理有关法规、规章

B.监督管理建设工程造价管理的有关行为

C.负责全国工程造价咨询企业资质管理工作

D.建立和完善建设工程造价咨询行业自律机制

【解析】政府部门的行政管理：

（1）组织制定建设工程造价管理有关法规、规章并监督其实施；

（2）组织制定全国统一经济定额并监督指导其实施；

（3）制定工程造价咨询企'也的资质标准并监督其执行；

（4）负责全国工程造价咨询企业斐质管理工作，审定甲级工程造价咨询企

业的资质；

（5）制定工程造价管理专业技术人员执业资格标准并监督其执行；

（6）监督管理建设工程造价管理的有关行为。

【答案】D参见教材P33。

10.以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程造价咨询企业资质的，由县级以上地方人民政府建

设主管部门或者有关专业部门给予警告，（）内不得再次申请工程造价咨询企业资质。

A.2年B.3年

C.4年D.5年

【解析】提供假资质申请的1年内不得再次申请。以欺骗、

贿赂取得资质的，给予警告，处1〜3万罚款，3年内不得再申请。

【答案】B参见教材P39。

11.作为建设项目的组成部分，具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力和效益

的一组配套齐全的工程项目应属于（）。

A.分部工程B.分项工程

C.单位工程D.单项工程

【答案】D

【解析】参见教材P43。

12.工程竣工验收的准备应由（）负责。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位

【答案】A

【解析】建设单位应认真做好工程竣工验收的准备工作。参见教材P48。

13.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资项目实行（）。

A.审批制B.核准制

C.备案制D.报告制

【答案】A参见教材P45。

【解析】项目投资决策管理制度。

14.成本预测是成本计划的编制基础，成本计划是开展（）的基础。

A.成本预测和控制

B.成本分析和核算

C.成本监测和控制

D.成本控制和核算

【答案】D参见教材P55。

【解析】建设工程项目成本管理流程。

15.根据全过程成本管理的原则，（）应贯穿于项目建设的各个阶段，是项

目成本管理的核心内容，也是项目成本管理中不确定因素最多、最复杂、

最基础的管理内容。

A.成本分析B.成本核算

C.成本控制D.成本预测

【答案】C参见教材P57。

【解析】成本控制-贯穿于项目建设的各个阶段，是项目成本管理的核心。

16.当有些风险必然出现、必须直接面对，而以本身的承受能力又无法有效地承担时，应该

选择的风险应对策略为（）。

A.风险回避B.风险自留

C.风险控制D.风险转移

【解析】当有些风险必然出现、必须直接面对，

而以本身的承受能力又无法有效地承担时，

风险转移就是一种十分有效的选择。

【答案】D参见教材P65。

17.业主将建设工程施工的施工任务全部发包给一家承包商，包括土建工程

施工和机电设备安装等的工程承包合同是（）o

A.单项工程承包合同

B.EPC承包合同

C.施工总承包合同

D.工程分包合同

【答案】C

【解析】工程承包合同。参见教材P66。

18.建设工程造价咨询合同履行中，当事人一方要求变更或解除合同时,

则应当提前（）通知对方。

A.28日B.14日

C.70D.20日

【解析】当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日

前通知对方；

因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

【答案】B参见教材P71。

19.支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由（）约定。

A.合同通用条件

B.合同专用条件

C.补充条款

D.修正条款

【答案】B参见教材P72。

【解析】支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、

汇率由合同专用条件约定。

20.根据简明标准施工合同的规定，通用合同条款规定，组成合同的各项文

件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件

应有一定的优先顺序。以下选项：①专用合同条款，②通用合同条款，

③中标通知书，④合同协议书，⑤投标函及投标函附录，顺序排列正确

的是（）o

A.⑤③④①②B.⑤③@0X5

C.④③⑤①②D.④③⑤②①

【答案】C参见教材P76。

【解析】简明标准施工合同文件的优先顺序：

（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；

（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。

【记忆技巧】后形成的文件具有优先解释顺序

【对比】工程总承包合同的文件及优先解释顺序：

（1）合同协议书

（2）合同专用条款

（3）中标通知书

（4）招投标文件及其附件

（5）合同通用条款

（6）合同附件

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）设计文件、资料和图纸

（9）双方约定构成合同组成部分的其他文件

除专用条件另有约定外。

21.根据《关于印发简明标准施工招标文件和标准文本》的规定，

发包人应在监理人收到进度付款申请单的（）天内将进度应付

款支付给承包人。

A.5B.7

C.10D.14

【答案】D参见教材P78。

【解析】发包人应在监理人收到进度付款申请单的14天内将进度应付

款支付给承包人。

22.对于紧急工程（如灾后恢复工程等），要求尽快开工且工期较紧时，

可能仅有实施方案，还没有施工图纸，因此，承包商不可能报出合理的价

格，宜采用（）o

A.总价合同

B.固定单价合同

C.可调单价合同

D.成本加酬金合同

【答案】D

【解析】参见教材P73。

23.经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，（）应通知

监理人在约定的期限内检查。若监理人还未得到通知，承包人私自将工

程隐蔽部位覆盖。但经检查后，工程隐蔽部位质量合格，由此增加的

费用和（或）工期延误由（）承担。

A.承包人、承包人

B.承包人、发包人

C.发包人、承包人

D.发包人、发包人

【答案】A参见教材P77。

【解析】工程隐蔽部位剥离检查费用。

24.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213）,

专业分包合同通用条款共包括（）部分（）条。

A.10、38

B.12、48

C.10、48

D.12、38

【答案】A参见教材P85。

【解析】专业分包合同通用条款共10部分38条。

25.根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》

（GF-2011-0216）,（）不是工程总承包合同的组成部分。

A.合同协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.投标邀请函

【答案】D参见教材P79o

【解析】工程总承包合同的订立。

26.作为“建设投资”的构成，除了工程费用、工程建设其他费用外，还应该包

括的费用是（）o

A.预备费

B.建设期利息

C.流动资产

D.固定资产投资方向调节税

【答案】A

参见教材P92o

【解析】建设项目总投资及工程造价的构成。

27.建设全过程造价控制中应以（）为重点。

A.投资决策阶段

B.设计阶段

C.施工阶段

D.竣工结算阶段

【答案】B参见教材P89。

【解析】有效控制工程造价的原则：

1.以设计阶段为重点的建设全过程造价控制

关键阶段——投资决策和设计阶段

2.主动控制，以取得令人满意的结果

3.技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段

要有效地控制工程造价，应从组织、技术、经济等多方面采取措施。

28.建设期发生的与土地使用权取得、工程项目建设以及未来生产经营

有关的构成建设投资但不属于工程费用中的费用是指（）o

A.征地拆迁费

B.联合试运转费

C.与项目建设有关的其他费用

D.工程建设其他费用

【答案】D

参见教材P103。

【解析】工程建设其他费的构成。

29.在房屋建筑工程的安全文明施工措施费中属于文明施工费的是（）„

A.防扰民措施费

B.建筑起重机械的检验检测费用

C.现场生活卫生设施费

D.场内临时简易道路铺设费

【答案】C

参见教材P98o

【解析】安全文明施工费：

环境保护费是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。

（防尘降噪）

文明施工费是指施工现场文明施工所需要的各项费用。

安全施工费是指施工现场安全施工所需要的各项费用。

临时设施费是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭

设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用。

30.工业用地土地使用权出让最高年限（）o

A.70年B.60年

C.50年D.40年

【答案】C

参见教材P104o

【解析】土地使用权出让的最高年限：

♦居住用地70年

♦商业、旅游、娱乐用地40年

♦其他（工业、教育、科技等）都是50年

31.土地补偿费是对农村集体经济组织因土地被征用而造成经济损失的一种

补偿。征用耕地的补偿费，为该耕地被征用前三年平均年产值的（）倍。

A.3〜5倍

B.6~10倍

C.4~6倍

D.3倍

【答案】B

【解析】参见教材P104。

32.以建设项目、单项工程、单位工程为对象，反映其建设总投资

及其各项费用构成的经济指标是（）o

A.施工定额

B.预算定额

C.概算指标

D.投资估算指标

【答案】D

参见教材P120。

【解析】按定额的不同用途分类。

33.在对预算定额中人工消耗指标确定时，各工种交叉作业配合工作的停

歇时间属于（）。

A.基本用工

B.材料超运距用工

C.辅助用工

D.人工幅度差

【答案】D

参见教材P124O

【解析】预算定额中人工消耗指标的确定。

34.投资估算指标是确定和控制建设项目全过程各项投资支出的技术经济指标，其范围除涉

及建设前期、竣工验收交付使用期外，还包括的阶段是（）o

A.工程交易期B.工程结算期

C.设计阶段D.建设实施期

【答案】D参见教材P128o

【解析】确定和控制建设项目全过程各项投资支出的

技术经济指标，

其范围涉及建设前期、建设实施期和竣工验收交付使用期等各个阶段的费用支出。

35.劳动定额的编制方法中，以一定的资料作依据，通过简单平

均法和加权平均法制订定额的方法是指（）。

A.经验估计法

B.统计分析法

C.技术测定法

D.比较类推法

【答案】B参见教材P131。

【解析】劳动定额的编制方法。

36.某施工机械原值为30000元，耐用总台班为1500台班，一次大修费为

2000元，大修周期为4,台班经常修理费系数为10%,每台班发生的其

他费用共计30元/台班，忽略残值和资金时间价值，则该机械的台班单

价为（）元/台班。

A.54.40B.55.86

C.56.40D.57.86

【解析】折旧费=30000/1500=20

大修费=2000X（4-1）/1500=4

经常修理费=4X10%=0.4

台班单价=20+4+0.4+30=54.4

施工机械台班单价。

37.人们对工程发承包市场和工程建设过程中工程造价运动的变化是

通过（）来认识和掌握的。

A.工程造价信息B.标准和定额

C.工程结算报告D.施工图预算资料

【答案】A参见教材P142。

【解析】人们对工程发承包市场和工程建设过程中工程造价

运动的变化是通过工程造价信息来认识和掌握的。

38.在工程造价信息管理中，以保证信息产品能够及时服务于决策，这

体现了（）o

A.标准化原则

B.有效性原则

C.定量化原则

D.时效性原则

【答案】D

【解析】本题考查的是工程造价信息的动态管理。

工程造价信息管理的原则

39.在技术设计阶段，影响项目投资的可能性为（）o

A.35%〜75%B.5%〜35%

C.50%〜75%D.75-95%

【答案】A参见教材P152。

【解析】■初步设计阶段：影响投资的可能性75%〜95%。

■技术设计阶段：35%〜75%

■施工图设计准备阶段：10%〜35%

■施工图设计：不足10%

显然：决策与设计阶段是整个工程造价确定的龙头与关键。

40.工程建设程序中，不属于建设准备阶段的工作是（）o

A.办理用地

B.初步设计

C.组织施工招标

D.委托建设监理

【答案】B参见教材P152。

【解析】初步设计属于设计阶段。建设准备的主要内容：

征地、拆迁、场地平整、通信、施工用水用电、单位选择

（监理、承包、材料和设备供应）、准备施工图纸。

41.2010年在某地兴建一座年产100万吨水泥的粉磨站，总投资为15000万元，

假如2014年在该地兴建120万吨水泥的粉磨站，水泥的生产能力指数为0.81,

假定从2010年到2014年每年平均指数为1.05,则所需静态投资为（）»

A.15000万元B.21134万元

C.18233万元D.20128万元

【答案】B参见教材P165。

【解析】15000X（120/100）0.81X（1.05）4

=21134万元。

42.某建设项目估算的静态投资为5000万元，计划于估算完

成1年后开工建设，建设期为一年。若平均投资价格上涨率

为8%,则项目建设期间价差预备费为（）万元。

A.196.2B.400.0

C.611.8D.832.0

【答案】C参见教材P170。

【解析】5000X((1+8%)X(1+8%)0.5-1]=611.84(万元)。

43.下列各项中，不属于流动资产的是（）。

A.存货B.应付账款

C.应收账款D.预付账款

【答案】B参见教材P172。

【解析】流动资金=流动资产一流动负债

流动资产=应收账款+预付账款+存货+库存现金

流动负债=应付账款+预收账款

44.下列概算编制方法中，用于设备及安装工程概算编制的方法是（）□

A.概算定额法

B.类似工程预算法

C.预算单价法

D.概算指标法

【答案】C

【解析】参见教材P187。

45.施工图预算审查的主要内容不包括（）。

A.审查工程量

B.审查预算单价套用

C.审查其他有关费用

D.审查材料代用是否合理

【答案】D参见教材P205。

【解析】审查施工图预算的内容:

■审查工程量

■审查设备、材料的预算价格

■审查预算单价的套用

■审查有关费用项目及其取值

46.在工程承包招标中，对其中某项比较复杂、或专业性强、施工和制

作要求特殊的单项工程进行单独招标是指（）。

A.工程分承包招标

B.专项工程承包招标

C.项目全过程总承包招标

D.项目阶段性招标

【答案】B参见教材P214。

【解析】按工程项目承包的范围分类

47.关于工程量清单计价的作用，下面说法正确的是（）。

A.有利于降低工程造价

B.不利于工程款的拨付

C.有利于提高工程计价的效率，能真正实现快速报价

D.规范了工程计价

【答案】C参见教材P217。

【解析】工程量清单计价的作用

L提供一个平等的竞争条件：相同的工程量，企业填价

2.满足市场经济条件下竞争的需要（管理竞争水平）

3.有利于提高工程计价效率，能真正实现快速报价：避免了工程量计

算上的重复工作。

4.有利于工程款的拨付和工程造价的最终结算：中标价就是确定合同价

的基础，投标报价中的综合单价就成了拨付工程款的依据。

5.有利于业主对投资的控制

48.措施项目分为可以计算工程量的和不可计算工程量的，下面属于

不可计量的措施项目有（）o

A.地上地下设施及建筑物的临时保护设施

B.脚手架工程

C.大型机械设备进出场及安拆

D.施工排水

2.采用综合单价计价：

脚手架费

混凝土模板及支架（撑）费

垂直运输费

超高施工增加费

大型机械设备进出场及安拆费

施工排水、降水费

参见教材P221。

【解析】措施项目清单

1.列项和计算

项：计算基础X费率

安全文明施工费

夜间施工增加

非夜间施工照明费

二次搬运费

冬雨季施工增加费

地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费

已完工程及设备保护费

【答案】A

49.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《建设工程

工程量清单计价规范》的规定进行编制的，应在招标控制价公布

后（）天内进行投诉。

A.3天B.5天

C.7天D.14天

【答案】B

【解析】投标人经复核认为招标控制价未按规定编制，可投诉：

■投诉时间：招标控制价公布后5天内

■投诉方：招标投标监督机构和工程造价管理机构

■投诉方处理：立即对招标控制价进行复查，组织投诉人、被投诉人或

其委托的招标控制价编制人等单位人员对投诉问题逐一核对。

■复查结论与原公布的招标控制价误差大于±3%时，应责成招标人改正。

■当重新公布招标控制价时，若重新公布之日起至原投标截止期不足15

天的应延长投标截止期（同澄清和修改）。

■招标人应将招标控制价及有关资料报送工程所在地工程造价管理机构

备案。参见教材P230。

50.招标人在招标文件中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价

格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额称为（）o

A.暂估价

B.计日工

C.暂列金额

D.总承包服务费

【答案】A参见教材P224。

【解析】其他项目费

51.联合体各方签订共同投标协议后，下面说法正确的是（）o

A.可以用自己名义在同一项目中投标

B.可以组成新的联合体在同一项目中投标

C.不得参加其他联合体在同一项目中投标

D.不得撤出投标

【答案】C

【解析】有牵头人（授权书）；

不能重复投标；

资格预审后成员不能改变；

低等级确定联合体资质；

各方或牵头人提交投标保证金。

参见教材P240o

52.评标工作中属于形式评审的是（）。

A.具备有效的营业执照

B.投标文件格式符合要求

C.具备有效的安全生产许可证

D.类似项目业绩

【答案】B

【解析】ACD属于资格评审标准。

初步评审标准。参见教材P250。

53.根据《建设工程价款结算暂行办法况在具备施工条件的前提下,

发包人支付预付款的期限应是（）。

A.不迟于约定的开工日期前的7天内

B.不迟于约定的开工日期后的7天内

C.不迟于约定的开工日期前的14天内

D.不迟于约定的开工日期后的14天内

【答案】A

【解析】参见教材P265。

54.发生共同延误时，如果初始延误者是发包人原因，

则在发包人原因造成的延误期内（）o

A.承包人仅能得到工期延长

B.承包人仅能得到经济补偿

C.承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿

D.承包人不能得到索赔

【答案】C

【解析】共同延误的处理：

工期拖期很少是只由一方造成的，往往是两、三种原因同时

发生（或相互作用）而形成的，故称为“共同延误”。

①确定"初始延误”者，它应对工程拖期负责

②初始延误者是发包人，承包人的工期延长及经济补偿

③初始延误者是客观原因，补偿工期，很难获得费用补偿

④初始延误者是承包人原因，无补偿

参见教材P263。

55.下面几种情况中可以同时提出费用、工期、利润补偿的索赔事件是（）o

A.施工中发现文物、古迹

B.发包人更换其提供的不合格材料、工程设备

C.发包人暂停施工造成工期延误

D.基准日后法律的变化

答案:C

【解析】索赔内容的总结：参见教材P260。

■只补偿工期一客观原因，发包人承担风险

♦异常恶劣的气候条件导致工期延误

♦因不可抗力造成工期延误

■只补偿费用的一只影响费用，未造成工程量增加，不补利润、工期

♦提前向承包人提供材料、工程设备

♦因发包人原因造成承包人人员工伤事故

♦承包人提前竣工

♦基准日后法律的变化

♦工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行

♦因不可抗力停工期间应监理人要求照管、清理、修复工程

■只补偿工期和费用，不补偿利润一非业主原因或非主观原因、

未影响工作量，应承担的责任

♦施工中发现文物、古迹

♦监理人指令迟延或错误

♦施工中遇到不利物质条件

♦发包人更换其提供的不合格材料、工程设备

■补偿费用+利润，未影响工期

♦因发包人的原因导致工程试运行失败

♦工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复

■剩下的全部补偿一发包人不作为（过错）

♦因发包人违约导致承包人暂停施工

♦迟延提供图纸……

【技巧】凡是能索赔利润的，必然能索赔费用

【温馨提醒】做题时，注意题干“可索赔”、“只能索赔”

56.已知某工程承包合同价款总额为6000万元，其主要材料及构

件所占比重为60%,预付款总金额为工程价款总额的20%,

则预付款起扣点是（）万元。

A.2000B.2400

C.3600D.4000

【答案】D参见教材P266。

【解析】起扣点=6000-1200/60%=4000（万元）。

57.由设计原因造成项目竣工时有重大改变的，由设计单位负责重新绘制，

由（）加盖“竣工图”标志后，并附以有关记录和说明，即作为竣工图。

A.承包人B.监理工程师

C.设计单位D.发包人

【答案】A

【解析】竣工图标志，都由“承包人”加盖。参见教材P286。

58.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的,

关于其缺陷责任期的起点，说法正确的是（）。

A.自工程实际竣（交）工之日算起

B.自承包人提交竣（交）工验收报告之日算起

C.自承包人提交竣（交）工验收申请之日算起

D.自承包人提交竣（交）工验收报告90日后，自动进入缺陷责任期

【解析】参见教材P291。

59.编制基本建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占

用的项目是（）。

A.待冲基建支出B.基建借款

C.待核销基建支出D.项目资本金

【答案】C参见教材P284。

【解析】资金来源包括基建拨款、项目资本金、

项目资本公积金、基建借款、上级拨入投资借款、

企业债券资金、待冲基建支出、应付款和未交款以

及上级拨入资金和企业留成收入等。做题时采用排除法。

60.工程竣工后，山于地震、洪水等不可抗力造成的损坏,

在保修期内承担保修费用的单位是（）。

A.施工单位B.设计单位

C.建设单位D.监理单位

【答案】C

【解析】发包人及客观原因造成的损坏，

保修期的保修费用由建设单位承担。参见教材P292。

二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个

以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的

每个选项得0.5分）

1.下列做法中，违反我国《建筑法》中关于分包工程规定的是（）o

A.建筑施工企业将其承包的全部建筑工程转包给别人

B.建筑施工企业将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分

别转包给别人

C.建筑施工企业经建设单位的认可将承包工程中的部分工程发包给

具有相应资质条件的分包单位

D.分包单位将其承包工程中的部分工程再分包给具有相应资质条

件的施工企业

E.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

【答案】ABD参见教材P2。

【解析】1.工程分包

■总承包可将部分工程分包，主体结构必须由总包完成

■必须经建设单位认可

■总承包单位与分包单位的关系

☆总承包单位依据总承包合同对建设单位负责

☆分包单位依据分包合同对总承包单位负责

☆总承包单位和分包单位对建设单位承担连带责任

2.禁止行为

・禁止承包单位将承包的工程全部转包他人

・禁止全部工程肢解以后以分包的名义转包

・总包将工程分包给不具备资质的单位

・禁止分包单位将其承包的工程再分包（劳务分包除外）

2.按照《合同法》规定，效力待定的合同包括（）o

A.未成年人订立的合同

B.不能完全辨认自己行为的精神病人订立的合同

C.因发生不可抗力导致无法履行的合同

D.经法定代理人追认的无代理权人以被代理人名义订立的合同

E.无权代理人代订的合同

【答案】ABE

【解析】选项D已经追认了，是有效的合同了。

参见教材P8。

3.根据《招标投标法》规定，可以不进行招标的施工项目有

（）0

A.施工主要技术采用特定专利的项目

B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目

C.在建工程追加的主体加层工程，原中标人仍具备承包能力

的项目

D.施工单位自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工

程要求的项目

E.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全

的项目

【解析】国有资金占控股或者主导地位的项目必须进行招标的项目，

应公开招标，下列可以邀请招标：参见教材P17。

（1）技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，

只有少量潜在投标人可供选择；（有限制，无法公开）

（2）采用公开招标方式的费用占用项目合同金额比例过大。（浪费不值得）

【重点】可以不招标的项目

4.建设工程项目风险的应对策略包括（）。

A.风险识别B.风险自留

C.风险控制D.风险转移

E.风险回避

【答案】BCDE

【解析】风险管理的程序：风险识别、风险分析与评估、

风险应对策略的决策、风险对策的实施、风险对策实施的监控。

风险应对对策：回避、自留、控制和转移。

参见教材P64。

5.重大项目的工程设计工作包括（）»

A.项目建议书设计B.可行性研究设计

C.初步设计D.技术设计

E.施工图设计

【答案】CDE

【解析】工程设计工作一般划分为两个阶段，即初步设计和施工图设计。

重大项目和技术复杂项目，可根据需要增加技术设计阶段。AB属于投资决策阶段工作内容。

参见教材P45。

6.建设工程合同争议解决的办法包括（）。

A.协商B.终止合同

C.仲裁D.拒绝履行

E.诉讼

【答案】ACE

【解析】因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,

委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，

可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双

方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

参见教材P274。

7.项目成本控制的环节包括（）。

A.计划预控B.过程控制

C.同期控制D.纠偏控制

E.事后控制

【答案】ABD

【解析】成本控制，贯穿于项目建设的各个阶段，

是项目成本管理的核心。主要环节：计划预控、过程控制、

纠偏控制。参见教材P57。

8.进度付款申请单应包括下列内容（）□

A.根据合同约定应支付的预付款和扣减的返还预付款

B.根据合同约定应增加和扣减的变更金额

C.根据合同约定应增加和扣减的质量保证金

D.根据合同约定应增加和扣减的索赔金额

E.根据合同应增加和扣减的其他金额

【答案】ABDE

【解析】C选项的质量保证金只能是“扣减”。参见教材P82。

9.建筑安装工程费用中的人工费组成包括（）o

A.计件工资

B.津贴补贴

C.加班加点工资

D.奖金

E.社会保险费

【答案】ABCD

【解析】参见教材P93。

【扩展】企业管理费:

10.措施项目费的内容包括（）o

A.工程定位复测费

B.夜间施工增加费

C.二次搬运费

D.其他项目费

E.暂列金额

【答案】ABC

【解析】E属于其他项目费。

参见教材P97。

11.按定额的编制单位和执行范围划分，定额可以分为（）o

A.全国统一定额

B.地区统一定额

C.企业定额

D.消耗量定额

E.费用定额

【答案】ABC

【解析】工程计价定额的分类。参见教材P120。

12.施工机械台班单价的组成中，属于可变费用的有（）o

A.折旧费

B.机械安拆费

C车船使用税

D.场外运费

E.年检费

【答案】CE

【解析】参见教材P137。

13.用离岸价（FOB）为基数计算，计算进口设备原价时

的综合费率包括（）。

A.国际运费及运输保险费

B.银行财务费

C.外贸手续费

D.关税

E.运杂费

【解析】设备购置费估算

设备购置费=设备原价+设备运杂费

同第四章

进口设备（材料）原价估算：

♦进口设备原价=离岸价X综合费率

♦进口设备原价=到岸价X综合费率

综合费率包括：国际运费及运

输保险费、银行财务费、

外贸手续费、关税和增值税

综合费率包括：银行财务费、

外贸手续费、关税和增值税

【答案】ABCD

参见教材P99o

14.关于施工图预算的审查方法，下列说法中正确的有（）。

A.标准预算审查法适用于通用图样施工，且上部结构和做法相同的工程

B.筛选审查法不适用住宅工程

C.分组计算审查法能够加快审查工程量的速度

D.逐项审查法适用于工艺较简单的工程

E.利用手册审查法不能简化预结算的编审工作

【答案】ACD

【解析】审查施工图预算的方法参见教材P208。

■全面审查法（逐项审查法）

此方法的优点是全面、细致，经审查的工程预算差错比较少，

质量比较高。缺点是工作量大。

■标准预算审查法

这种方法的优点是时间短、效果好；缺点是只适应按标准图

纸设计的工程，适用范围小。

■分组计算审查法

是一种加快审查工程量速度的方法.

■对比审查法

对比审查法是用已建成工程的预算或虽未建成但已审查修正的工

程预算对比审查拟建的类似工程预算的一种方法

■筛选审查法

筛选法的优点是简单易懂，便于掌握，审查速度和发现问题快。

但要解决差错、分析其原因时需继续审查。

■重点抽查法

重点抽查法是抓住工程预算中的重点进行审查的方法。审查的

重点一般是：工程量大或造价较高、工程结构复杂的工程，补充单位

估价表，计取的各项费用(计费基础、取费标准等)。

■利用手册审查法

可大大简化预结算的编审工作

■分解对比审查法

15.评标报告应当如实记载的内容有()。

A.废标情况说明

B.经评审的投标人排序

C.基本情况和数据表

D.评标委员会成员名单

E.施工组织设计

【答案】ABCD

【解析】评标报告应当如实记载以下内容：参见教材P254。

(1)基本情况和数据表；