2023-2024年《土石方工程施工合同样本范本范本》

土石方工程施工合同样本范本范本土石方工程施工合同样本范本范本/土石方工程施工合同样本范本范本土石方工程施工合同范本合同编号：__________第一章：合同双方基本信息法定代表人：__________地址：__________联系方式：__________法定代表人：__________地址：__________联系方式：__________第二章：工程范围与施工内容2.1工程范围：本合同约定的工程范围包括：__________2.2施工内容：第三章：施工期限与进度3.1施工期限：本合同约定的施工期限为__________，自__________起至__________止。3.2施工进度：第四章：工程价款与支付4.1工程价款：本合同约定的工程价款为人民币__________元（大写：__________元整）。4.2支付方式：第五章：工程质量与验收5.1工程质量：5.2验收：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到验收申请后__________内进行验收。验收合格后，双方签署验收报告。验收不合格的，乙方应在__________内整改，并重新提交验收申请。第六章：材料设备供应6.1材料设备供应责任：乙方负责提供施工所需的主要材料、设备和技术，并保证其符合国家相关标准和质量要求。乙方应在合同约定的工期内，按照施工进度计划及时供应材料设备。6.2材料设备验收：甲方有权对乙方提供的材料设备进行验收。验收合格后，甲方应签字确认。若验收不合格，乙方应在规定时间内更换或修复，直至满足合同约定的质量标准。第七章：变更与调整7.1工程变更：在施工过程中，如甲方要求对工程范围、施工内容、设计图纸等进行变更，双方应签订书面变更协议。变更协议应明确变更内容、工程量增减、价款调整等事项。7.2工期调整：因甲方原因导致的工程变更，影响施工进度的，双方应协商签订书面工期调整协议。协议应明确调整后的施工期限。第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产：乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，制定安全生产规章制度，加强施工现场安全管理。乙方应采取有效措施，确保施工安全，预防事故发生。8.2环境保护：乙方应按照国家环境保护法律法规，制定环境保护措施，合理处理施工过程中产生的废弃物，降低施工对环境的影响。第九章：违约责任9.1甲方违约：甲方未能按照合同约定支付工程价款或履行其他义务的，乙方有权要求甲方支付违约金。违约金计算方式为：__________9.2乙方违约：乙方未能按照合同约定完成施工任务或履行其他义务的，甲方有权要求乙方支付违约金。违约金计算方式为：__________第十章：争议解决10.1协商解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商一致的，签订书面协议，双方共同遵守。10.2仲裁解决：如协商无果，任何一方均有权将争议提交至__________仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。10.3诉讼解决：在争议解决过程中，双方应继续履行合同，直至争议解决。如协商、仲裁均无法解决争议，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一章：保险11.1保险责任：乙方应当根据工程的具体情况，购买并保持有效的施工期间保险，包括但不限于建筑工程一切险、第三方责任保险等，以保障工程及人员安全。11.2保险文件：乙方应在合同生效后__________内，向甲方提交保险单复印件和保险条款。保险单应载明保险金额、保险期限、保险范围等关键信息。第十二章：知识产权12.1知识产权归属：除非双方另有约定，甲方提供的图纸、设计方案等资料的所有权及知识产权均归甲方所有。乙方在施工过程中产生的技术创新和知识产权，归乙方所有。12.2知识产权保护：乙方应尊重甲方的知识产权，不得擅自使用、传播或以任何形式侵犯甲方的知识产权。同样，甲方也应尊重乙方的知识产权。第十三章：不可抗力13.1不可抗力定义：不可抗力指双方在签订合同时无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争、政治动荡等。13.2不可抗力影响：因不可抗力导致的一方或双方无法履行合同义务，应根据不可抗力对合同履行的影响程度，部分或全部免除责任。第十四章：合同解除14.1合同解除条件：在合同履行期间，如一方严重违约，经另一方书面通知后__________内仍未采取补救措施，另一方有权解除合同。14.2合同解除后果：合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定，办理相关手续，清算已完成的工程量和已支付款项。因解除合同给一方造成损失的，另一方应承担赔偿责任。第十五章：其他条款15.1合同变更：本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出，并经双方代表签字确认后方可生效。15.2合同转让：未经另一方书面同意，任何一方不得将本合同项下的全部或部分权利、义务转让给第三方。附件部分：附件一：施工图纸及设计文件附件二：材料设备清单附件三：工程量清单附件四：支付进度表附件五：验收标准及方法