2024年度合同模板系列自建房施工合同

2024年度合同模板系列自建房施工合同-PAGE2024年度合同模板系列自建房施工合同-PAGE合同模板系列自建房施工合同合同编号：__________第一章：合同双方基本信息1.1.1名称：____________________1.1.2地址：____________________1.1.3联系人：____________________1.1.4联系电话：____________________1.2.1名称：____________________1.2.2地址：____________________1.2.3联系人：____________________1.2.4联系电话：____________________第二章：施工内容2.1施工项目：甲方委托乙方进行自建房施工。2.1.1工程地点：____________________2.1.2工程面积：____________________2.1.3工程结构：____________________2.1.4工程层数：____________________2.1.5工程用途：____________________2.2.1土建工程：____________________2.2.2水电安装：____________________2.2.3装修工程：____________________2.2.4室外工程：____________________第三章：施工期限及进度3.1施工期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。3.1.1预计开工日期：____________________3.1.2预计竣工日期：____________________3.2工程进度：乙方应按照双方约定的施工进度进行施工，并及时向甲方报告工程进度。3.2.1工程进度报告周期：____________________3.2.2工程进度调整：如因特殊情况需要调整工程进度，应提前通知甲方并取得甲方同意。第四章：工程质量和验收4.1工程质量：乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量符合约定要求。4.1.1工程质量标准：____________________4.1.2工程质量保证：乙方应提供一定期限的质量保证，并承担因工程质量问题导致的修复费用。4.2工程验收：工程完成后，双方应共同进行验收，确认工程符合约定要求后进行交付。4.2.1验收标准：____________________4.2.2验收合格后的交付：验收合格后，乙方应将工程交付给甲方。第五章：合同价款和支付5.1合同价款：双方约定本合同的总价款为人民币（大写）：____________________元整。5.1.1合同价款支付方式：甲方应按照约定的支付方式和期限向乙方支付合同价款。5.1.2合同价款支付期限：____________________5.2预付款：双方约定甲方应向乙方支付预付款，预付款金额为人民币（大写）：____________________元整。5.2.1预付款支付时间：____________________5.2.2预付款的抵扣：预付款应在合同价款中予以抵扣。5.3质量保证金：双方约定乙方应向甲方支付质量保证金，质量保证金金额为人民币（大写）：____________________元整。5.3.1质量保证金支付时间：____________________5.3.2质量保证金的退还：质量保证金在工程验收合格后退还给乙方。第六章：材料供应6.1材料供应责任：乙方负责提供施工所需的全部材料，并确保材料的质量符合国家标准和行业规定。6.1.1材料质量标准：乙方提供的材料必须符合国家相关质量标准，且具有合格证明。6.1.2材料验收：甲方有权对乙方提供的材料进行验收，如材料不符合约定标准，甲方有权要求乙方更换。6.2材料保管：乙方应妥善保管施工材料，防止材料丢失、损坏或被盗。6.2.1材料保管措施：乙方应采取适当措施保管材料，确保材料安全。6.2.2材料损失责任：如因乙方保管不善导致材料损失，乙方应承担相应的赔偿责任。第七章：施工安全7.1安全施工：乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。7.1.1安全生产责任：乙方负责施工过程中的安全管理工作，制定安全生产规章制度。7.1.2安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即采取紧急措施，并及时报告甲方。7.2施工人员安全培训：乙方应对施工人员进行安全培训，提高施工人员的安全意识。7.2.1安全培训内容：包括但不限于安全生产知识、操作规程、应急预案等。7.2.2安全培训记录：乙方应保存施工人员的安全培训记录，以备查验。第八章：变更与解除8.1变更：在施工过程中，如甲方要求变更施工内容，双方应协商一致，并签订书面变更协议。8.1.1变更内容：包括但不限于工程设计、施工方案、材料供应等。8.1.2变更费用：因变更导致的费用增加或减少，双方应按照约定承担或享有。8.2解除：在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。8.2.1解除条件：包括但不限于不可抗力、双方协商一致等。8.2.2解除后果：合同解除后，双方应按照约定处理已完成的工程和已支付的费用。第九章：违约责任9.1甲方违约：如甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。9.1.1违约金计算方式：按照逾期支付金额的__%计算违约金。9.1.2违约后果：甲方逾期支付超过__日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。9.2乙方违约：如乙方未按照约定完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金。9.2.1违约金计算方式：按照逾期完工天数的__%计算违约金。9.2.2违约后果：乙方逾期完工超过__日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。第十章：争议解决10.1争议解决方式：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.1协商解决：双方应尽力通过协商解决争议，避免争议扩大。10.1.2协商期限：双方应在争议发生后__日内进行协商。10.2仲裁：如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。10.2.1仲裁机构：双方约定由合同签订地的人民法院诉讼解决争议。10.2.2仲裁费用：仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁机构另有裁决。第十一章：知识产权11.1乙方在施工过程中所采用的技术、工艺、设计等，如涉及知识产权，应保证其合法性，并承担由此产生的法律责任。11.1.1知识产权归属：施工过程中产生的知识产权归属，按照相关法律规定执行。11.1.2知识产权侵权：如乙方施工过程中侵犯他人知识产权，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。11.2甲方在施工过程中提供的设计、图纸等，应保证其不侵犯他人的知识产权。11.2.1知识产权审查：甲方应确保提供的设计、图纸等不侵犯他人的知识产权。11.2.2知识产权纠纷处理：如因甲方提供的设计、图纸等引发知识产权纠纷，甲方应负责处理，并承担因此产生的责任和费用。第十二章：保险12.1乙方应按照国家有关规定为施工人员办理工伤保险。12.1.1工伤保险办理：乙方应在施工前为施工人员办理工伤保险，并向甲方提供保险证明。12.1.2工伤保险责任：如施工人员在施工过程中发生工伤，乙方应按照国家有关规定承担相应的责任。12.2甲方应为自己和第三者办理建设工程一切险。12.2.1建设工程一切险办理：甲方应在施工前办理建设工程一切险，并向乙方提供保险证明。12.2.2建设工程一切险责任：如施工过程中发生保险范围内的损失，甲方应向保险公司提出索赔。第十三章：不可抗力13.1不可抗力：本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。13.1.1不可抗力范围：包括但不限于地震、洪水、火灾、战争等。13.1.2不可抗力影响：如因不可抗力导致合同无法履行，双方应按照约定处理已完成的工程和已支付的费用。13.2不可抗力通知：发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供证明。13.2.1通知方式：书面通知，并附上相关证明。13.2.2通知后果：未及时通知或未提供证明的，不能免除责任。第十四章：合同变更与终止14.1合同变更：在合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更协议。14.1.1变更协议：双方应就变更内容签订书面协议，并作为合同的组成部分。14.1.2变更效力：变更协议生效后，原合同相应内容予以修改。14.2合同终止：在合同履行过程中，如双方同意提前终止合同，应签订书面终止协议。14.2.1终止协议：双方应就终止事宜签订书面协议，并作为合同的组成部分。14.2.2终止后果：合同终止后，双方应按照约定处理已完成的工程和已支付的费用。第十五章：其他约定15.1保密条款：双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密，应予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。15.1.1保密义务：双方应遵守保密条款，不得泄露对方的商业秘密。15.1.2保密期限：保密条款的有效期限为本合同履行期限届满后__年。15.2法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决等，均适用中华人