2024-桩基工程分包合同

桩基工程分包合同合同编号：__________第一章：合同双方1.1定义1.1.1“承包方”指甲方，即总包单位，是一家具备相应资质的法人或其他组织。1.1.2“分包方”指乙方，即桩基工程分包单位，是一家具备相应资质的法人或其他组织。1.2合同主体1.2.1本合同由甲乙双方签订，并自双方签字（或盖章）之日起生效。1.2.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二章：工程范围2.1工程内容2.1.1乙方应按照甲方的要求，完成本合同约定的桩基工程范围内的全部工作。2.1.2乙方应保证其完成的工作符合国家及行业的相关标准和规范。2.2工程范围2.2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范等文件完成工程。2.2.2未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更工程范围。第三章：合同价格3.1合同价格3.1.1乙方应按照本合同约定的价格完成工程。3.1.2除非双方另有约定，本合同价格包括乙方为完成工程所需要的一切费用。3.2价格调整3.2.1如遇特殊情况，甲乙双方可协商调整合同价格。3.2.2任何价格调整均应以书面形式确认，并经双方签字（或盖章）。第四章：工期4.1工期4.1.1乙方应按照本合同约定的工期完成工程。4.1.2乙方应制定合理的施工计划，并报甲方批准。4.2工期延误4.2.1如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。4.2.2如因不可抗力等不可预见因素导致工期延误，双方应协商解决。第五章：质量保证5.1质量标准5.1.1乙方应按照国家及行业的相关标准和规范完成工程。5.1.2乙方应保证其完成的工作质量符合甲方的要求。5.2验收5.2.1工程完成后，乙方应向甲方提交相关验收资料。5.2.2甲方有权对乙方完成的工作进行验收，并要求乙方整改不符合要求的部分。5.3质量保修5.3.1乙方应按照国家及行业的相关规定提供质量保修服务。5.3.2保修期内，如因乙方原因导致工程出现问题，乙方应免费修复。第六章：支付条款6.1支付方式6.1.1甲方应按照本合同约定的支付方式向乙方支付合同价款。6.1.2乙方应提供合法的发票和收据，以便甲方进行支付。6.2预付款6.2.1甲方应在合同签订后十日内向乙方支付预付款，预付款金额为合同价款的百分之十。6.2.2乙方收到预付款后，应立即开始工程准备工作。6.3进度款6.3.1乙方完成阶段性工程后，应向甲方提交进度款申请。6.3.2甲方应在收到进度款申请后十五日内，审核并支付进度款。6.4竣工结算款6.4.1工程全部竣工并经验收合格后，乙方应向甲方提交竣工结算款申请。6.4.2甲方应在收到竣工结算款申请后三十日内，审核并支付竣工结算款。6.5质量保证金6.5.1乙方应在合同签订后十日内，向甲方缴纳质量保证金，保证金金额为合同价款的百分之五。6.5.2保证金的有效期为工程竣工后一年。如无质量问题，保证金将在有效期届满后无息退还乙方。第七章：变更与调整7.1工程变更7.1.1甲方有权在工程进行中提出变更要求。7.1.2乙方应在收到变更要求后，及时进行评估并提交变更方案和费用预算。7.2价格调整7.2.1如发生重大材料价格波动或政策调整，甲乙双方应协商确定价格调整方案。7.2.2价格调整应以书面形式确认，并经双方签字（或盖章）。7.3工期调整7.3.1如因甲方原因导致工期调整，甲乙双方应协商确定新的工期。7.3.2工期调整应以书面形式确认，并经双方签字（或盖章）。第八章：违约责任8.1甲方违约8.1.1如甲方未按合同约定支付款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。8.1.2如甲方未按合同约定提供施工条件，乙方有权要求甲方承担由此造成的损失和费用。8.2乙方违约8.2.1如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期竣工的违约金。8.2.2如乙方未按合同约定保证工程质量，甲方有权要求乙方进行整改，并支付违约金。第九章：争议解决9.1协商解决9.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的任何争议。9.1.2如协商无果，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。9.2诉讼管辖9.2.1双方同意，合同签订地的人民法院为解决合同争议的专属管辖法院。9.2.2诉讼费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担。第十章：其他条款10.1合同解除10.1.1在合同履行过程中，如遇不可抗力等不可预见因素导致合同无法继续履行，双方有权解除合同。10.1.2任何一方有权在对方严重违约的情况下解除合同。10.2合同转让10.2.1未经对方书面同意，任何一方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方。10.2.2如需转让，转让方应保证受让方具备履行合同的能力，并承担由此产生的所有费用。10.3法律适用10.3.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决等均适用中华人民共和国法律。10.3.2如本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按照法律规定进行修改，不影响其他条款的效力。第十一章：安全施工11.1安全责任11.1.1乙方应严格遵守国家及行业的相关安全规定和标准，确保施工安全。11.1.2乙方应制定详细的安全施工方案，并报甲方批准。11.2安全培训11.2.1乙方应对其人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。11.2.2乙方应定期进行安全检查，确保施工过程中的安全。11.3事故处理11.3.1如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并报告甲方。11.3.2乙方应配合甲方进行事故调查，并提供相关资料。第十二章：环境保护12.1环保责任12.1.1乙方应严格遵守国家及行业的相关环保规定和标准，保护环境。12.1.2乙方应制定环保施工方案，并报甲方批准。12.2废弃物处理12.2.1乙方应妥善处理施工过程中产生的废弃物，不得随意堆放或丢弃。12.2.2乙方应按照相关规定进行废弃物分类和运输，确保环境不受污染。12.3环保检查12.3.1乙方应定期进行环保检查，确保施工过程中的环保措施得到有效执行。12.3.2乙方应配合甲方进行环保检查，并提供相关资料。第十三章：知识产权13.1技术保密13.1.1乙方应对甲方的商业秘密和技术资料进行保密，不得泄露给第三方。13.1.2乙方应制定保密措施，并严格执行。13.2知识产权归属13.2.1乙方在施工过程中产生的知识产权归乙方所有。13.2.2甲方有权使用乙方在施工过程中产生的知识产权，但不得用于其他项目。13.3知识产权纠纷13.3.1如发生知识产权纠纷，双方应通过友好协商解决。13.3.2如协商无果，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。第十四章：保险责任14.1工程保险14.1.1乙方应按照国家及行业的相关规定购买工程保险。14.1.2保险期限应涵盖整个施工过程。14.2人员保险14.2.1乙方应为其人员购买意外伤害保险。14.2.2保险期限应涵盖乙方人员在施工现场的时间。14.3保险索赔14.3.1如发生保险事故，乙方应按照保险公司的要求提供相关资料。14.3.2乙方应协助保险公司进行保险理赔。第十五章：不可抗力15.1不可抗力定义15.1.1不可抗力指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争等。15.1.2不可抗力事