2024-标准工程总承包合同

标准工程总承包合同合同编号：__________第一章：合同双方1.1.1名称：________________1.1.2地址：________________1.1.3联系人：________________1.1.4电话：________________1.1.5电子：________________1.2.1名称：________________1.2.2地址：________________1.2.3联系人：________________1.2.4电话：________________1.2.5电子：________________第二章：工程范围2.1工程概述：2.1.1工程名称：________________2.1.2工程地点：________________2.1.3工程内容：________________2.1.4工程规模：________________2.2工程范围：2.2.1工程包含的工作内容：________________2.2.2工程不包含的工作内容：________________第三章：合同价格与支付3.1合同价格：3.1.1合同总价：________________3.1.2价格调整机制：________________3.2支付方式：3.2.1预付款：________________3.2.2进度款：________________3.2.3竣工款：________________3.2.4质保金：________________第四章：工期与进度4.1工期：4.1.1工程开始日期：________________4.1.2工程结束日期：________________4.1.3工期延误的处理：________________4.2工程进度：4.2.1工程进度计划：________________4.2.2工程进度报告：________________第五章：质量保证与验收5.1质量标准：5.1.1工程质量要求：________________5.1.2质量检查与验收：________________5.2竣工验收：5.2.1竣工验收程序：________________5.2.2竣工验收标准：________________5.2.3竣工验收报告：________________第六章：变更与调整6.1变更程序：6.1.1变更申请：任何一方如需对工程范围、设计、施工方案等进行变更，应向对方提出书面申请，并说明变更的原因和内容。6.1.2变更评估：收到变更申请后，对方应在合理时间内进行评估，并向申请方反馈评估结果。6.1.3变更批准：变更经双方书面同意后生效，并作为合同的补充部分。6.2变更费用与工期：6.2.1费用调整：因变更导致费用增加或减少的，双方应按照合同约定的价格调整机制进行相应调整。6.2.2工期调整：因变更导致工期延长或缩短的，双方应协商一致，并书面确认调整后的工期。第七章：违约与争议解决7.1违约责任：7.1.1甲方违约：甲方未履行合同约定的义务，导致工程无法顺利进行或造成其他损失的，应承担违约责任。7.1.2乙方违约：乙方未履行合同约定的义务，导致工程无法顺利进行或造成其他损失的，应承担违约责任。7.2争议解决：7.2.1协商解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。7.2.2仲裁解决：如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院进行诉讼解决。第八章：保险8.1工程保险：8.1.1保险责任：乙方应按照合同约定办理工程保险，并承担保险费用。8.1.2保险范围：保险应覆盖工程期间可能发生的意外、损失和责任。8.2第三方责任保险：8.2.1保险责任：乙方应办理第三方责任保险，并承担保险费用。8.2.2保险范围：保险应覆盖工程期间可能对第三方造成的财产损失和人身伤害。第九章：知识产权与保密9.1知识产权：9.1.1甲方权利：甲方对提供的工程设计、图纸等享有知识产权，乙方不得擅自使用、传播或转让。9.1.2乙方权利：乙方对施工方案、技术等享有知识产权，甲方不得擅自使用、传播或转让。9.2保密义务：9.2.1甲方保密：甲方对乙方的商业秘密、技术资料等负有保密义务，未经乙方书面同意不得泄露给第三方。9.2.2乙方保密：乙方对甲方的商业秘密、技术资料等负有保密义务，未经甲方书面同意不得泄露给第三方。第十章：合同解除与终止10.1合同解除：10.1.1解除条件：在合同履行过程中，如发生不可抗力等无法预见、无法克服的情况，导致合同无法继续履行，双方均有权解除合同。10.1.2解除程序：解除合同的一方应书面通知对方，并说明解除的原因。10.2合同终止后的处理：10.2.1费用结算：合同终止后，双方应根据合同履行情况进行费用结算，并办理相应的结算手续。10.2.2文件归档：合同终止后，双方应将合同及其相关文件进行归档保存，以备后续需要时查阅。第十一章：安全与环境保护11.1安全管理：11.1.1安全责任：乙方应负责施工期间的安全管理，制定安全管理制度，并确保施工人员遵守。11.1.2安全培训：乙方应对施工人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。11.1.3安全事故处理：发生安全事故时，乙方应立即采取紧急措施，并及时报告甲方。11.2环境保护：11.2.1环保责任：乙方应采取措施保护施工现场环境，防止污染和其他环境破坏。11.2.2环保措施：乙方应制定环保措施，包括噪音、粉尘、废水等污染物的控制和处理。11.2.3环保事故处理：发生环保事故时，乙方应立即采取紧急措施，并及时报告甲方。第十二章：不可抗力12.1不可抗力定义：12.1.1不可抗力：指甲乙双方在签订合同时无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争等。12.2不可抗力处理：12.2.1影响范围：不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行时，双方应协商解决。12.2.2责任免除：因不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行时，受影响的一方不承担违约责任。第十三章：合同转让与分包13.1合同转让：13.1.1转让条件：任何一方未经对方书面同意，不得将合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。13.1.2转让程序：如需转让合同，转让方应向对方提出书面申请，并经对方书面同意。13.2分包：13.2.1分包条件：乙方不得将工程的主要部分或关键性工作分包给第三方，但可以分包非主要部分或非关键性工作。13.2.2分包程序：乙方进行分包时，应提前通知甲方，并与分包方签订分包合同。第十四章：法律适用与管辖14.1法律适用：14.1.1适用法律：本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决等均适用中华人民共和国的法律。14.1.2法律变更：如法律发生变更，双方应根据变更后的法律重新协商并签订补充协议。14.2管辖法院：14.2.1管辖法院：本合同签订地的人民法院具有对合同争议的管辖权。14.2.2管辖协议：如双方就管辖法院有其他约定，可在合同中明确约定。第十五章：其他条款15.1合同修改与补充：15.1.1修改与补充：合同的修改和补充应经双方书面同意，并作为合同的组成部分。15.1.2生效条件：修改和补充的内容与原合同不一致时，以签订的修改和补充内容为准。15.2合同解除与终止：15.2.1解除条件：双方协商一致，可以