2024年安装消防工程协议书

2024年安装消防工程协议书-PAGE2024年安装消防工程协议书-PAGE安装消防工程协议书合同编号：__________第一章：定义和解释1.1定义除非本协议上下文另有规定，下列术语应具有如下含义：（1）“工程”指本协议项下业主委托承包商进行的安装消防工程；（2）“合同价格”指甲方应支付给乙方的工程款项；（3）“工程期限”指乙方完成工程的时间限制；（4）“工程师”指业主指定的具备相应资质的第三方机构或个人；（5）“验收”指业主对乙方完成的工程进行审核确认的过程；（6）“不可抗力”指甲乙双方在签订本协议时无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。1.2解释本协议的条款和条件构成双方之间的完整协议，取代了所有以前关于本工程的讨论、协商和协议。第二章：工程范围2.1工程内容（1）消防设施的采购、运输和安装；（2）消防系统的设计、施工和调试；（3）消防工程所需的附属工程；（4）其他双方约定的工程内容。2.2工程变更在工程进行过程中，如业主因实际需要要求对工程内容进行变更，双方应签订书面变更协议。变更协议应包括变更工程的内容、变更工程的价格和工程期限的调整等事项。第三章：合同价格和支付3.1合同价格本工程的合同价格为人民币【】元（大写：【】元整），合同价格为本协议项下业主应支付给乙方的唯一费用。3.2价格调整（1）工程变更；（2）法律法规和国家政策的变化；（3）双方约定的其他调整因素。3.3支付方式业主应按照双方约定的付款进度，按时向乙方支付合同款项。乙方在收到款项后，应向业主出具合法有效的发票。第四章：工程期限4.1工程期限乙方应在合同约定的工程期限内完成工程。如因不可抗力导致工程期限延误，乙方应及时通知业主，双方协商确定合理的延长工程期限。4.2工期延误如因乙方原因导致工程延误，乙方应向业主支付违约金，并赔偿业主因此造成的损失。第五章：验收和保修5.1验收工程完工后，乙方应向业主提交验收申请。业主应在收到验收申请后【】个工作日内组织验收。如验收合格，业主应签署验收合格证书；如验收不合格，乙方应在业主指定的合理期限内进行整改，直至验收合格。5.2保修乙方应按照国家相关法律法规和双方约定，对工程提供保修服务。保修期限自工程验收合格之日起计算。第六章：工程质量6.1工程质量标准乙方应按照国家有关消防工程的技术规范和标准进行施工，确保工程质量符合规定。乙方应选用质量合格的材料、设备和构件，并对其质量负责。6.2检查和验收乙方应在施工过程中接受业主或业主委托的工程师的检查，对工程进度、质量和技术问题进行沟通和解决。乙方应保证工程达到预定的质量目标，通过业主的验收。6.3质量问题处理若业主或工程师在检查过程中发现工程质量问题，乙方应立即采取措施进行整改，直至满足质量要求。乙方因质量问题导致的返工、修复等费用，由乙方自行承担。第七章：安全施工7.1安全管理乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，制定和实施安全生产管理制度，确保施工安全。7.2安全事故处理乙方应立即报告业主发生的安全事故，并采取有效措施进行救援和处理。乙方对安全事故负有过错的，应承担相应的法律责任。7.3安全培训乙方应对其施工人员进行安全教育和培训，提高安全意识和操作技能，减少安全事故的发生。第八章：知识产权8.1知识产权归属乙方在施工过程中产生的知识产权归乙方所有，业主仅享有与工程使用相关的使用权。8.2技术资料乙方应向业主提供与工程相关的技术资料，包括设计图纸、施工方案、操作手册等，供业主参考和使用。8.3保密义务双方对在合同履行过程中获取的对方的商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方同意不得泄露给第三方。第九章：违约责任9.1乙方违约乙方未能按照合同约定完成工程，或者工程存在重大质量问题的，视为乙方违约。乙方应向业主支付违约金，并赔偿业主因此造成的损失。9.2业主违约业主未能按照合同约定支付合同款项，或者无故拖延验收的，视为业主违约。业主应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。9.3免责条款在不可抗力事件发生时，受影响的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供相关证明。根据不可抗力的影响，双方协商决定是否延期履行或解除合同。第十章：争议解决10.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商一致的，签订书面协议，对双方具有约束力。10.2仲裁解决如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。诉讼费用的承担，按照法院的判决执行。10.3继续履行在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。第十一章：保险11.1保险责任乙方应按照国家有关规定，为施工人员办理工伤保险，并为施工期间可能发生的意外事故购买相应的责任保险。11.2保险期限保险的有效期限应涵盖整个施工期间，直至工程竣工验收合格为止。11.3保险赔偿在保险期间，如发生保险事故，乙方应按照保险合同的约定向保险公司提出索赔，并协助保险公司进行事故调查和处理。第十二章：环境保护12.1环保措施乙方应采取有效措施保护施工现场环境，防止施工过程中的污染和破坏，遵守国家环境保护的法律、法规和标准。12.2环保费用乙方因施工需要采取环境保护措施所产生的费用，已包含在合同价格中，不再另行向业主收取。12.3环保事故处理如乙方在施工过程中造成环境污染或破坏，乙方应立即采取措施进行修复和整治，并承担因此产生的所有费用和法律责任。第十三章：分包与转让13.1分包禁止未经业主事先书面同意，乙方不得将本工程全部或部分分包给第三方，否则业主有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。13.2转让禁止未经业主事先书面同意，乙方不得将本合同项下的任何权利和义务转让给第三方，否则业主有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。第十四章：合同解除14.1合同解除条件（1）乙方未按合同约定完成工程，且经业主催告后仍未采取整改措施的；（2）乙方违反合同约定，导致工程无法继续进行的；（3）乙方破产、被吊销营业执照或被责令停业的。14.2合同解除后果合同解除后，乙方应按照业主的要求立即撤离施工现场，并按照合同约定办理结算手续。合同解除不免除乙方应承担的违约责任。第十五章：其他约定15.1合同变更本合同的变更、补充应以书面形式进行，由双方代表签字并加盖公章后生效。15.2合同效力本合同自双方代