版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
总包工程合同书甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“承包商”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定,经双方协商一致,就甲方委托乙方进行总包工程的事宜,达成如下协议:一、工程概述1.1工程名称:XXXX项目1.2工程地点:XXXX地区1.3工程内容:包括但不限于土建、安装、装修、园林绿化等全部施工内容。1.4工程规模:XXXX平方米1.5工程预算:人民币XXXX万元二、合同金额2.1双方确认,本工程总包合同金额为人民币XXXX万元(大写:人民币XXXX万元整),包括但不限于工程设计、施工、材料采购、设备购置、安装、调试、验收等全部费用。2.2合同金额的支付方式及进度详见附件《付款计划》。三、合同工期3.1双方确认,本工程合同工期为XX个月,自双方签订合同之日起计算。3.2工期延误及违约责任详见附件《工期及违约责任》。四、工程质量4.1工程质量标准应符合国家及行业现行质量标准、规范及规程要求。4.2乙方应承担工程质量的全面责任,如出现质量问题,乙方应负责及时修复并承担相应责任。五、乙方的义务5.1乙方应按照甲方的要求,完成工程的设计、施工、验收等全部工作。5.2乙方应保证工程的安全、环保、节能等指标符合国家及行业规定。5.3乙方应按照合同约定的时间、质量、成本等要求完成工程。六、甲方的义务6.1甲方应按照合同约定支付合同价款。6.2甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施。6.3甲方应协助乙方办理相关施工手续和证件。七、合同的变更、解除和终止7.1合同变更:双方同意,合同变更需书面协商一致。7.2合同解除:在合同履行过程中,如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方可协商解除合同。7.3合同终止:本合同约定的工程验收合格后,合同自然终止。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程验收合格之日终止。9.3本合同附件《付款计划》、《工期及违约责任》等均为本合同不可分割的部分,与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(或授权代表):法定代表人(或授权代表):付款计划工期及违约责任工程设计文件施工图纸及技术要求材料设备清单安全文明施工要求质量保修书……(根据实际情况增加附件)特殊应用场合及增加条款:涉外工程:合同的语言版本及解释权:双方同意,本合同以中文书写,如有歧义,以中文版本为准。适用法律:本合同受中华人民共和国法律管辖,如有争议,适用中华人民共和国法律。外汇管理:涉及外汇支付的,乙方应按照国家的外汇管理政策办理相关手续。税务:乙方应依法纳税,承担合同履行过程中的税务责任。争议解决:如双方在境外发生争议,双方同意提交国际仲裁委员会进行仲裁。工程项目中含有知识产权部分:知识产权保护:乙方应保证工程设计、技术等不侵犯他人的知识产权。保密义务:乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密。侵权责任:如乙方侵犯他人知识产权,由乙方承担全部侵权责任。授权使用:乙方在合同范围内使用甲方的商标、专利等技术成果。工程项目涉及环境保护:环保要求:乙方应按照国家和地方环保法规要求进行施工。环保责任:如乙方造成环境污染,由乙方负责治理并承担相应责任。环保检查:乙方应接受政府环保部门的检查、监督。节能要求:乙方应按照国家和地方节能规定进行施工。工程项目中有重要文物遗址保护:文物保护:乙方在施工过程中应严格遵守文物保护法规,确保文物安全。文物保护责任:如乙方造成文物损毁,由乙方承担相应责任。文物发掘:如施工过程中发现文物,乙方应立即报告甲方及文物部门。考古发掘费用:如发生考古发掘,乙方应承担相关费用。工程项目中包含高大模板工程:模板设计:乙方应按照甲方的要求进行高大模板设计。模板安全:乙方应确保高大模板的安全稳定,防止坍塌事故。验收标准:高大模板工程应按照相关标准进行验收。施工方案:乙方应提交高大模板施工方案,经甲方审批后方可施工。工程项目中包含重大危险源:危险源评估:乙方应对工程项目中的重大危险源进行评估。安全防护措施:乙方应采取有效措施,防止重大事故的发生。应急预案:乙方应制定重大事故应急预案,并定期进行演练。安全生产费用:乙方应承担安全生产相关的费用。工程项目中有临时设施搭建:临时设施规划:乙方应按照甲方要求进行临时设施规划。临时设施安全:乙方应确保临时设施的安全稳定,防止安全事故。拆除与恢复:乙方应在工程结束后,负责临时设施的拆除与场地恢复。临时设施费用:乙方应承担临时设施的相关费用。付款计划:详细列明付款的时间、金额、条件等。工期及违约责任:明确工期、违约责任、违约金等。工程设计文件:包括设计图纸、技术说明书等。施工图纸及技术要求:详细列明施工图纸、技术要求等。材料设备清单:列明工程所需材料、设备的名称、数量、规格等。安全文明施工要求:包括安全措施、文明施工要求等。质量保修书:明确质量保修期限、保修范围等。实际操作过程中的问题及解决办法:合同履行过程中的争议:双方应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。工程质量问题:乙方应承担工程质量的全面责任,如出现质量问题,乙方应负责及时修复并承担相应责任。工期延误:如乙方原因导致工期延误,应按照合同约定承担违约责任。付款问题:双方应按照付款计划及时、足额支付合同价款。合同变更:如双方同意变更合同,应书面协商一致,并明确变更内容。知识产权保护:乙方应遵守知识产权保护法规,如发生侵权行为,由乙方承担相应责任。7.后续问题及解决办法:工程变更导致合同价款变动:问题描述:在合同履行过程中,由于设计变更、工程量增减等原因,可能导致合同价款的变动。解决办法:双方应立即进行协商,根据实际情况调整合同价款,并签订补充协议。工程质量争议:问题描述:工程验收时,甲方对工程质量提出异议,乙方不同意。解决办法:双方应共同委托具有资质的第三方检测机构进行质量检测,根据检测结果处理争议。工期延误导致的违约责任:问题描述:由于乙方原因导致工期延误,甲方要求乙方支付违约金。解决办法:乙方应按照合同约定承担违约责任,支付违约金。付款争议:问题描述:甲方未按照付款计划支付合同价款,乙方要求甲方支付。解决办法:双方应核对付款计划,甲方按照约定支付合同价款。材料设备质量问题:问题描述:工程过程中,甲方发现乙方提供的材料设备存在质量问题。解决办法:乙方应及时更换或修复问题材料设备,并承担相应责任。安全事故责任争议:问题描述:在工程施工过程中,发生安全事故,双方对责任承担有异议。解决办法:双方应立即进行协商,如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。知识产权侵权争议:问题描述:工程施工过程中,乙方使用的技术、设计等侵犯第三方知识产权。解决办法:乙方应立即停止侵权行为,并承担相应法律责任。环境保护争议:问题描述:工程施工过程中,造成环境污染或破坏,甲方要求乙方承担责任。解决办法:乙方应按照环保法规进行治理,并承担相应责任。临时设施安全问题:问题描述:工程施工过程中,临时设施存在安全隐患,可能导致安全事故。解决办法:乙方应立即整改临时设施,确保施工安全。工程验收争议:问题描述:工程验收时,甲方对工程质量、进度等方面提出异议,乙方不同意。解决办法:双方可共同委托具有资质的第三方评估机构进行评估,根据评估结果处理争议。合同条款清晰明了,避免模糊不清的表述。增加详细的工程量清单,明确工程价款的计算方式。完善违约责任条款,明确违约行为的认定及违约金的计算方法。加强安全文明施工要求,明确安全措施及文明施工的具体要求。增加
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 湖南工业大学科技学院《数字图像处理》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 八年级生物开学摸底考(海南专用)(考试版)
- 家政服务员工手册范本
- 隋唐课件 教学课件
- 2024至2030年中国合成石回焊炉治具行业投资前景及策略咨询研究报告
- 廉政文化进校园活动2024年工作计划
- 2024至2030年中国热泵热水器压力开关行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年起动链项目投资价值分析报告
- 2024至2030年中国无毛边四方针行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2024至2030年挂模铝条项目投资价值分析报告
- 战时心理应激与心理救护
- 自动化设备调试规范
- 2023年北京大学深圳研究生院教务处招聘1人笔试参考题库(共500题)答案详解版
- 第二单元-社会服务-主题活动三《走进盲人世界》-教案
- 外国文学研究方法(视频课)智慧树知到课后章节答案2023年下湖南师范大学
- 社区食堂投投标方案(技术标)
- 物流公司安全生产责任制
- 品类创新:成为第一的终极战略
- 农田水利与灌溉系统建设项目风险评估报告
- 纵剪工艺可编辑
- 自动化、电气及智科学科导论学习通超星课后章节答案期末考试题库2023年
评论
0/150
提交评论