一级建造师之一建通信与广电工程实务通关考试题库带答案解析

一级建造师之一建通信与广电工程实务通关考试题库带答案解析

单选题（共60题）1、（）是移动通信所特有的。A.互调干扰B.邻道干扰C.同频干扰D.多址干扰【答案】C2、在卫星电视接收系统中，若采用3m天线，高频头增益≥54dB时，可选用≤()m的电缆。A.20B.30C.40D.50【答案】A3、无线广播电视监测网主要由数据分析处理中心、监测台和()组成。A.显示器B.遥控站C.接收天线D.报警器【答案】B4、管道光缆敷设完成后，在一人孔内发现光缆的曲率半径不符合要求，这可能影响东光缆的（）指标。A.对地绝缘B.接头损耗C.通道衰减D.偏振色散【答案】C5、光纤是光导纤维的简称，是一种新的光波导，是光传输的重要组成元素。其形状为()，由纤芯、包层和涂覆层三部分组成。A.光纤都呈圆柱形B.单模光纤呈圆柱形，多模光纤呈椭圆形C.光纤都呈椭圆形D.单模光纤呈椭圆形，多模光纤呈圆柱形【答案】A6、由直流电源供电时，通信设备电源端子直流电源杂音应小于()。A.1mVB.2mVC.3mVD.5mV【答案】B7、在微波通信系统中，不属于分路系统的是（?）。A.环形器B.分路滤波器C.阻抗变换器D.波道同轴转换【答案】C8、对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好；结构紧凑、缆径小；光纤密度大，适用于管道布放的是()光缆。A.蝶形引入光缆B.束管式结构光缆C.层绞式结构光缆D.骨架式光缆【答案】D9、短期工作的设备，机房相对湿度一般保持在()之间。A.10％～60％B.10％～70％C.10％～80％D.10％～90％【答案】D10、4G无线接入网(E-UTRAN)由多个()组成。A.BTSB.BSC.RNCD.eNodeB【答案】D11、固定型铅酸蓄电池的循环寿命约为()次。A.300～800B.300～500C.500～1000D.500～800【答案】B12、通信建设工程企业专职安全生产管理人员安全生产管理能力考核要点不包括()。A.对施工现场进行检查、巡查，监督落实安全隐患的整改情况B.落实本单位安全生产责任制和安全生产管理制度情况C.发现生产安全事故隐患，并及时向项目负责人和安全生产管理机构报告D.制止现场违章指挥、违章操作行为【答案】B13、在DWDM传输设备的网元中，()可以把输入端任一波道信号可控地连接到输出端任一波道中去。A.OAB.OMUC.ODUD.OXC【答案】D14、某光缆的型号为GYGTA2484，其中GY代表()。A.通信用室(局)内光缆B.通信用室(野)外光缆C.通信用设备内光缆D.通信用移动式光缆【答案】B15、4G基站设备安装工程中，采用RRU+BBU工作方式时，需要测试电压驻波比的设备或构件是（）。A.RRU设备B.BBU设备C.GPS天馈系统D.野战光缆【答案】C16、合理选用管孔，有利于穿放光(电)缆和维护工作。选用管孔的总原则是()。A.先下后上，先中后侧B.先上后下，先中后侧C.先下后上，先侧后中D.先上后下，先侧后中【答案】C17、不参与电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的电信业务经营者，原则上在()年之内，不得在同路由或同位置建设相同功能的电信设施。A.1B.2C.3D.4【答案】C18、光信号在进行放大的过程中，由于放大器的自发辐射等原因引起的光信噪比的劣化值是（）。A.最小边摸抑制比B.背靠背C.吞吐量D.噪声系数【答案】D19、（）光纤除了在日本等国家干线网上有应用外，在我国干线网上几乎没有应用。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】B20、吹缆前应将润滑剂加人管内，润滑剂加入量直接关系到吹缆的()。A.长度及速度B.长度C.孔内壁光滑程度D.速度【答案】A21、4G的核心网中不包含的网元（）。A.PGWB.MGWC.SGWD.PCRF【答案】B22、在五类双绞电缆中传输的信号频率越高，（）。A.衰减越小，近端串音衰减越小B.衰减越大，近端串音衰减越大C.衰减越小，近端串音衰减越大D.衰减越大，近端串音衰减越小【答案】D23、在无人值守的光缆中继站、微波中继站、移动通信基站，通常采用（）。A.集中B.分散C.混合D.一体化【答案】C24、无线广播电视监测网主要由数据分析处理中心、监测台和()组成。A.显示器B.遥控站C.接收天线D.报警器【答案】B25、彩色三要素指的是彩色的亮度、色调和（）。A.色失真B.色差度C.染色度D.饱和度【答案】D26、下列关于光缆接续的内容，正确的做法是()。A.光纤接续时，现场采用熔接机监测接续质量，并记录接续损耗值B.光缆金属加强芯在接头盒内固定牢固，金属构件可靠连通C.预留在接头盒内光纤盘绕半径大于等于30mmD.带状光缆的光纤带应做“S”弯预留，以便维修【答案】C27、通信局(站)的接地系统必须采用()的方式，接地线中严禁加装开关或熔断器。A.单独接地B.联合接地C.分类接地D.混合接地【答案】B28、下列不属于数字微波基站基础电源“三遥”功能的是（）。A.遥信B.遥测C.摇控D.遥断【答案】D29、移动通信系统的网络优化过程是一个平衡容量、质量和（）三者之间矛盾的过程。A.安全B.覆盖C.干扰D.切换【答案】B30、转包、违法分包、越级承揽电信建设项目或者发生重大质量事故、安全事故的，取消责任单位（）年参与电信建设活动的资格。A.1～2B.2～3C.3～4D.4～5【答案】A31、电视照明电光源的有效寿命指的是（）。A.不能工作时的全部累计点亮时间B.光通量下降到不能工作时一定区间的时间C.从开始点亮到其光通量下降到一定数值时的全部累计点亮时间D.从开始点亮到其不亮时的全部累计点亮时间【答案】C32、机柜单个独立安装或并列安装均应达到()，水平方向上的偏差不大于机柜高度的2‰。A.垂直B.水平C.横平竖直D.上下平行【答案】C33、在通信管道工程中，人孔位置不应该选择在（）。A.建筑物、单位门口B.机房、建筑物引入点C.被管道穿越的铁路两侧D.长度超过150m的管道上【答案】A34、微波信号的衰落中，从衰落发生的物理原因进行分析，大致可分为（）类。A.二B.三C.四D.五【答案】D35、在移动通信中，驻波比表示馈线与天线的阻抗匹配情况，下列电压驻波比数值在工程验收阶段认为合格的是()。A.0.9B.1.2C.1.8D.2.0【答案】B36、电信建设项目投资业主单位委托未经通信主管部门审查同意或未取得相应电信建设资质证书的单位承担电信建设项目设计、施工、监理、咨询、系统集成、用户管线建设、招投标代理的，由工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局予以处罚。处罚办法包括()。A.罚款B.已竣工的不得投入使用C.对电信建设项目投资业主单位罚款D.对投资单位企业法人代表进行行政处理【答案】B37、TD-SCDMA和CDMA2000的主要区别在于（）。A.功率控制B.切换方式C.分集方式D.基站间同步方式【答案】B38、计算机互联网中的核心设备是（）。A.路由器B.服务器C.接入设备D.传输链路【答案】A39、市话全塑电缆的型号中，绝缘层代号YP代表电缆绝缘层为()A.实心聚烯烃绝缘B.泡沫聚烯烃绝缘C.泡沫／实心聚烯烃绝缘D.都不对【答案】C40、假设某蓄电池组，没有负载的情况下测得电压为48.8v，加上负载后，测得端电压为46.2v，电流为0.5A，则电池组内阻为（）。A.5.2B.1.3C.2.6D.6【答案】A41、下列不属于光纤自身损耗的是（）。A.瑞利散射损耗B.吸收损耗C.微弯损耗D.波道效应散射损耗【答案】C42、中短波广播发射机测试项目中，三大电声指标包括非线性失真、频率响应和（）。A.频率稳定度B.整机效率C.噪声电平D.调幅度【答案】C43、下列关于光缆说法错误的是（）A.层绞式光缆容纳的光纤数量多B.束管式光缆中光纤余长不易控制C.骨架式光缆光纤密度小，适用于管道布放D.皮线光缆主要用于光缆线路入户引入段【答案】C44、某县移动公司在民用建筑上建移动基站，应按（）规定的标准向该建筑物的产权人支付使用费。A.省级人民政府B.省辖市人民政府C.地级人民政府D.县级人民政府【答案】A45、光传送网是一种以DWDM与光通道技术为核心的()结构。A.传送网B.传输网C.信令网D.接入网【答案】A46、按照《国务院、中央军委关于保护通信线路的规定》，下列做法错误的是()。A.不准在地下电缆两侧各lm范围内挖沙取土B.不准在通信电缆上搭挂广播喇叭C.不准在设有过江电缆标志的水域拖锚D.不准在埋有地下电缆的地面上倾倒酸|生液体【答案】A47、中波天线钢塔安装过程中，要求每安装（）塔节，应调整一次塔身垂直度。A.一层B.二层C.三层D.四层【答案】B48、在移动通信网中，用于系统安全管理的数据存储在（）的数据库中。A.移动台B.操作维护子系统C.基站子系统D.移动交换子系统【答案】D49、在通信管道的施工中，土质坚硬的情况下，可使用()。A.天然基础B.素混凝土基础C.钢筋混凝土基础D.防水混凝土基础【答案】A50、核心网设备的标称直流工作电压一般为()v。A.-24B.-36C.-48D.-60【答案】C51、当事人应当按期参加听证。当事人有正当理由要求延期的，经批准可以延期()次；当事人未按期参加听证并且未事先说明理由的，视为放弃昕证权利。A.1B.2C.3D.4【答案】A52、接通率是指在开局前应用模拟呼叫器和人工拨打进行大话务测试，包括对局内和局间(移动局和本地局)接通率的测试。局内接通率应达到()，局间接通率应达到98％。A.99.96％B.99.98％C.98.96％D.98.98％【答案】A53、管道径路比较平坦，但有个别地段管道弯曲度较大的情况下，宜采用()方法。A.活塞气吹头敷设B.无活塞气吹头敷设C.增加润滑剂加入量D.增加压缩机出气口气压【答案】B54、同步卫星相当于一座约()的超高电视塔。A.3600kmB.5600kmC.36000kmD.56000km【答案】C55、软交换是一种提供()功能的软件实体。A.业务提供B.呼叫控制C.承载D.传输【答案】B56、广播电视中心系统调试时输入电平应(),衰减器的衰减值应()。A.保持高压，处于最小位置B.保持低压，处于最大位置C.由小加大，由大变小D.由大变小、由小加大答案【答案】C57、适合城域网建设的光纤是()型光纤。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】A58、避雷针的保护半径必须覆盖室外信号接收设备，保护半径=避雷针与地面高度×()。A.1B.1.5C.2D.2.5【答案】B59、调整机架垂直可在机架底角处置放金属片，最多只能垫机架的()底角。A.一个B.二个C.三个D.四个【答案】C60、直流工作接地的主要作用是()。A.避免三相负载不平衡B.保证直流电源的电压为负值C.避免设备外壳带电D.防止雷电瞬间过压损坏设备【答案】B多选题（共45题）1、4G移动系统网络的结构部分包括()。A.用户设备B.无线接入网C.核心网D.基站控制器E.多媒体子系统【答案】ABC2、卫星电视接收系统的室外单元包括()。A.天线B.馈源C.高频头D.功率分配器E.数字卫星电视接收机【答案】ABC3、第五代移动通信系统的无线技术创新包括（）。A.大规模天线阵列B.超密集组网C.新型多址D.全频谱接入E.网络功能虚拟化【答案】ABCD4、广播电视中心演播室的舞台灯光系统是由（）、调光设备和灯具支撑装置等部分组成。A.轻钢吊顶B.电源C.顶棚走道D.灯具E.负荷电路【答案】BD5、网络优化主要从()等方面来进行分析。A.掉话率B.无线接通率C.切换D.干扰E.上下行速率【答案】ABCD6、光纤损耗系数随着波长而变化，为获得低损耗特性，光纤通信实用的低损耗波长有()。A.850nmB.1100nmC.1250nmD.1310nmE.1550nm【答案】AD7、管道单段长度不宜超过150m的有()。A.水泥管道B.钢管管道C.双壁波纹管管道D.栅格管管道E.硅芯管管道【答案】ABCD8、构成业务网的主要技术要素包括()。A.传输介质B.信令技术C.网络拓扑结构D.计费方式E.业务节点【答案】BCD9、需要C级120kA模块型SPD时不能采用()的方法。A.三个C级40kA模块型SPD并联B.三个C级40kA模块型SPD串联C.两个C级80kA模块型SPD并联、适当冗余D.一个C级40kA和一个C级80kA模块型SPD并联E.一个C级120kA模块型SPD直接使用【答案】ABCD10、影响演播室的混响时间的因素有()。A.房间容积B.墙壁材料C.顶棚材料D.门窗面积E.空调设备【答案】ABC11、监测台根据()的不同要求，分为三级。A.监测范围B.监测项目C.监测精度D.工作时间E.技术管理【答案】ABCD12、束管式结构光缆结构的缺点有()。A.光缆中光纤余长不易控制B.光缆结构复杂C.光纤数不宜过多D.生产工艺环节烦琐E.成品光缆中松套管会出现后缩【答案】AC13、接入网的主要功能可分为()。A.用户口功能B.业务口功能C.核心功能D.传送功能E.人工智能功能【答案】ABCD14、蓄电池的主要指标包括（）。A.电动势B.电流C.终了电压D.开始电压E.循环寿命【答案】AC15、卫星通信通信采取的多址方式为（）。A.跳频多址B.空分多址C.时分多址D.码分多址E.频分多址【答案】BCD16、网络优化的过程实际上就是一个平衡()之间矛盾的过程。A.覆盖B.容量C.质量D.效益E.安全【答案】ABC17、彩色三要素指的是()。A.光的颜色B.光的亮度C.光的色调D.光的清晰度E.光的饱和度【答案】BC18、核心汇接节点设备必须实现()等关键部件的冗余配置。A.主控板卡B.交换板卡C.电源模块D.风扇模块E.用户模块【答案】ABCD19、电缆布放中要注意的是()。A.电缆拉伸不要超过电缆制造商规定的电缆拉伸张力B.安装后的电缆弯曲半径不得低于电缆直径的8倍C.避免使电缆扎线带过紧而压缩电缆D.应避免电缆打结E.电缆护套剥开长度越小，越不利于保持电缆内部的线对绞距【答案】ABCD20、我国有线电视监测系统的主要任务包括()。A.安全监测B.用户监测C.内容监测D.质量监测E.分频监测【答案】ACD21、移动交换中心（MSC）可独立实现用户的（）功能。A.寻呼接入B.信道分配C.呼叫接续D.位置登记E.自动漫游【答案】ABC22、太阳能电源的优点有()。A.占地面积大B.安装地点必须经过选择，不易搬迁C.可以随意扩大规模，达到增容目的D.维护简单，不需要经常维护，容易实现自动控制和无人值守E.无噪声，无放射性【答案】CD23、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的牵头单位将商定的并经电信管理机关盖章同意的建设方案报()审批，履行建设手续。A.城市规划部门B.市政管理部门C.电信业务部门D.电信运营商E.电信规划部门【答案】AB24、节目前期制作包括()。A.演、录播室素材录制B.特技C.配音配乐D.电子新闻采集E.电子现场制作【答案】AD25、卫星接收天线的前方尽量避开()等。A.山坡B.树林C.铁路D.高层建筑物E.开阔水面【答案】ABCD26、波分复用设备合波器(OMU)的主要测试项目有()。A.中心频率与偏离B.插入损耗及偏差C.极化相关损耗D.抖动转移特性E.输入抖动容限及频偏【答案】BC27、双绞电缆的特性阻抗有（）等几类。A.75ΩB.100ΩC.120ΩD.125ΩE.150Ω【答案】BC28、光缆的单盘检验中光电性能检验的内容包括()。A.光缆长度的复测B.光缆单盘损耗测试C.光纤后向散射信号曲线观察D.光缆护层的绝缘检查E.光缆外护层目视检查【答案】ABCD29、关于对交流变压器避雷的说法，错误的是()。A.出入站的电缆金属护套，在入站处作保护接地，电缆内芯线在进站处应加装保安器B.应该安装在45°避雷区域内C.交流供电系统应采用三相五线制供电方式为负载供电D.当电力变压器设在站外时，宜在上方架设良导体避雷线E.电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器，避雷器应尽量靠近变压器装设【答案】AB30、声音的特性有()三个要素来描述。A.反射B.响度C.方向性D.音调E.音色【答案】BD31、根据网络单元位置的不同，光纤接入网可以划分为（）。A.混合光纤／同轴电缆接入B.光纤到办公室C.光纤到路边D.光纤到户E.移动无线接入【答案】BCD32、发电机组监控开通后应能实现油机的自动（）。A.启动B.停机C.调整输出电压D.调整输出电流E.调整输出频率【答案】ABC33、根据《电信建设管理办法》，中断电信业务给电信业务经营者造成的经济损失包括()。A.直接经济损失B.电信企业因中断电信业务向他人提出迁改电信设施的费用C.电信企业采取临时措施疏通电信业务的费用D.因中断电信业务而向用户支付的损失赔偿费用E.电信企业自行采取措施防止再次中断电信业务的费用【答案】ACD34、标志交流电源质量的重要指标有（）。A.电压B.电流C.频率D.杂音E.电容【答案】AC35、电缆配盘时，应合理计算电缆在人孔内的（）。A.迂回长度B.预留长度C.接头的重叠长度D.连续的操作长度E.剥线长度【答案】ACD36、管道单段长度不宜超过150m的有()。A.水泥管道B.钢管管道C.双壁波纹管管道D.栅格管管道E.硅芯管管道【答案】ABCD37、光缆接续现场监测在实际工程中普遍采用OTDR监测法，该方法在精确测量接头损耗的同时，还能测试（）指标。A.光纤通道总衰减B.光纤单位长度损耗C.光纤长度D.光纤偏振膜色散E.光缆对地绝缘【答案】BC38、移动终端可感知的通信网络指标有（）。A.掉话率B.网络负荷C.语音质量D.上下行速率E.呼叫建立成功率【答案】ACD39、关于通信机房接地系统描述正确的是()。A.作用是为了迅速泄放雷电引起的强电流B.接地线应尽可能直线走线，室外接地排用白铜地排C.接地系统中应设置通路开关D.接地铜排要经过截面积不小于90平方毫米铜导线连接至接地桩E.接地引入线不应超过50m，并在室外接地点刷漆、涂抹沥青防腐【答案】AD40、电信设施共用本着()的原则，电信运营商应实现电信管道、电信杆路、通信铁塔等电信设施的共用。A.有效利用B.节约资源C.技术可行D.合理负担E.维护方便【答案】ABCD41、当事人在听证中的权利和义务包括()。A.有权对案件涉及的事实、适用法律及相关隋况进行陈述和申辩B.有权对案件调查人员提出的证据质证并提出新的证据C.如实回答主持人的提问D.遵守听证程序E.核实听证参加人名单【答案】ABCD42、关于通信电源接地系统的说法，正确的有（）。A.交流工作接地可保证相间电压稳定B.直流工作接地可保证直流通信电源的电压为负值C.保护接地可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电D.防雷接地可防止因雷电瞬间过压而损坏设备E.交流工作接地、直流工作接地、保护接地和防雷接地不可共用一组地网【答案】ABCD43、支撑网负责提供业务网正常运行所需的()功能。A.同步B.信令C.计费D.电路调度E.运营管理【答案】AB44、民用建筑的开发方、投资方以外的主体投资建设的公共电信配套设施，该设施的所有人和合法占有人利用该设施提供网络接入服务时，应()。A.获得相关电信业务经营许可证B.获得城管部门的批准C.为电信业务经营者提供平等的接人和使用条件D.可以不执行国家、行业通信工程建设强制标准E.原则上应统一维护【答案】AC45、移动通信设备网络测试内容有（）。A.电压驻波比测试B.网络功能和性能检验C.路测D.呼叫质量测试E.上电测试【答案】BCD大题（共18题）一、1．背景某项目经理部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目经理部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改造成一个合格工程。该运营商对此项目经理部非常信任，知道其能胜任此项目，项目经理部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险应如何防范(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目经理部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目经理部在某一段时间无法整改，从而使得项目经理部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。二、背景某建设单位的二级干线硅芯管管道建设工程由一甲级通信信息网络系统集成企业资质的单位进行施工。开工前5天，建设单位向省质量监督机构办理了质量监督申报手续。省质量监督机构确定了该工程项目的质量监督负责人，并制定了质量监督工作方案。质量监督负责人在进行现场检査时发现，施工单位所完成的坡坎加固全部不合格，而且发现其在用拖拉机拖放硅芯管。该负责人为了避免硅芯管受到损坏，上前向施工人员出示证件，欲制止施工单位的违规操作行为。施工单位现场负责人告诉质量监督负责人说，他们和质量监督机构没有合同关系，质量监督机构没有资格来指导施工。质量监督负责人于是与建设单位联系，要求其速到现场制止施工单位的违规操作。由于施工单位的严重违规操作，质量监督机构欲对其进行从重处理。问题(1)建设单位在办理质量监督申报手续时存在什么问题？(2)施工单位是否应该接受质量监督机构的质量监督？如果应该，应如何配合其工作？(3)施工单位可能受到质量监督机构的哪些处罚？(4)质量监督机构若要降低该施工单位资质等级，应如何办理？【答案】(1)建设单位办理质量监督申报手续的时间不正确。建设单位在办理质量监督手续时，应提前7天向通信工程质量监督机构办理质量监督申报手续。(2)施工单位应该自觉接受质量监督机构的质量监督，为质量监督检查提供方便，并与之积极配合。施工单位配合质量监督机构的质量监督，应做好以下工作：①按照质量监督机构的要求，及时向其提供相关文件和资料；②配合质量监督机构对施工现场和有关场所进行检査、检测、拍照和录像；③向质量监督机构提交企业资质和施工人员的资料；④配合质量监督机构对施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况进行检查。(3)施工单位可能受到质量监督机构的处罚包括：警告或通报批评；对工程中存在的问题进行整改补救；停工整顿；降低资质等级直至吊销资格证书等。(4)质量监督机构若要降低该施工单位的资质等级，可向工业和信息化部提出对该单位进行资质等级降级的申请。三、A现场部分角杆向内角倾斜，施工队分析原因有：拉线距高比不符合要求、角杆杆根没有向内角方向移位、没有按设计安装杆根装置、杆根装置安装位置不正确、拉线程式不符合规定。问题：指出A现场可能导致角杆向内角倾斜的其它原因。【答案】（1）电杆及拉线地锚埋深不够；-56-（2）拉线出土点不正确；（3）杆洞及地锚坑回填土未夯实；（4）拉线收紧程度不够；（5）杆路的档距或杆上负荷不符合工程设计要求。四、某施工单位通过招投标以定额价格3．2折的费用承揽到通信综合楼电源设备安装工程，合同中规定“施工单位应按照设计施工。除经建设单位同意，工程中发生设计以外的工作量，合同价款不予调整”。施工过程中，施工单位发现部分电源线的线径较细，因此提出改变电源线规格程式的变更申请。建设单位认为工程为包工包料的承包方式，不予追加费用，施工单位因此仍按照设计要求敷设各种电源线。由于投标报价较低，施工单位为了节约费用，将机架的保护接地端子连接到了工作接地线上。在施工过程中，现场监理人员一直在陪同施工单位施工，观察施工单位的施工过程，并在需要签字的技术文件上都作了签字确认。工程验收时，建设单位发现部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题。建设单位因此决定另选一家施工单位处理工程中的遗留问题。在工程试运行阶段，维护人员发现部分电源线温度过高，建设单位因此请现场的其他施工单位及时更换，事故的处理结果也未上报。【问题】?1．此工程中，电源线温度过高的问题是谁造成的?哪些工程参与单位在此问题的处理方面应承担责任?为什么??2．施工单位缆线交叉的问题应如何防范??3．施工单位在此工程施工过程中存在哪些问题?为什么会存在这些问题?应怎样避免??4．监理单位在此工程监理过程中存在哪些问题??5．建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理是否符合要求?为什么??6．设备试运行阶段发生的问题，建设单位的处理方式是否正确?应如何处理??【答案】1．电源线温度过高的问题是由设计单位的设计失误造成的。设计单位在设计中没有正确地计算电源线的线径，致使电源线在正常使用时发热，从而导致此问题的发生。在施工过程中，施工单位已发现此问题，在向建设单位提出变更要求以后，建设单位不予支持，不给施工单位增加费用也是导致此问题的一个重要原因，对此应承担责任。监理单位没有及时发现问题，因此也应承担相应的责任。施工单位按照设计施工，符合合同要求，并且将设计中存在的问题及时通知了建设单位，只是由于费用未得到补偿而无法进行变更，所以不应对此承担责任。2．施工单位缆线交叉问题的防范措施主要有：布放线缆前应设计好缆线的截面；严格按施工操作规程和工程验收规范要求放缆；做好缆线的整理工作。3．施工单位为了降低成本、节约费用，将机架的保护接地线与工作接地线混用，这违反了《工程建设标准强制性条文》的规定，是严格禁止的。部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题也都是施工单位存在的问题。上述问题都是施工单位在工程管理中存在问题的具体体现。施工单位要避免工程中存在的问题，应在工程管理中克服施工前策划不到位、没有完善的质量保证措施的问题；承担施工任务的人员应具备相关知识，应能胜任其工作；项目经理部应避免相关人员缺乏质量意识、缺乏责任感以及违规作业等问题的发生；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业指导文件；施工现场应避免监视和测量设备管理不善或失准等问题的发生；现场资料管理人员应按照工程设计要求对设备及材料进行进货检验；在施工过程中应严格检查施工人员的作业质量，以确保工程质量；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业环境，以避免环境问题影响到工程质量。4．从现场监理人员的表现来看，监理单位派到现场的监理人员不懂监理要求，或不熟悉相关规范、技术要求和工程验收标准。也就是说监理单位派到现场的监理人员不能胜任现场的监理工作。5．建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理的做法是不符合要求的。对于在工程初步验收中发现的质量隐患，有条件的应由责任单位随时处理，不能随时处理时应作为遗留问题在日后限期处理。初验时发现的质量隐患应由责任单位采取纠正措施后，重新按照验收规范中的有关规定检查验收。6．设备在试运行阶段，维护人员发现接地汇集线上的部分电源线温度过高，建设单位请现场的其他施工单位及时更换，这样做是符合要求的。但事故的处理结果未上报是不允许的。建设单位必须在事故发生后的24h内以最快的方式，将事故向上级主管部门及相应的通信工程质量监督机构报告，并要立即按照管理权限组织事故调查；查明事故发生的原因、过程、财产损失情况和对后续工程的影响；组织专家进行技术鉴定；查明事故的责任单位和责任人应负的责任；提出工程处理和采取措施的建议；提交事故调查报告。五、背景某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期要求60天，工程保修期1年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了5个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进人试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收1个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题(1)此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容？(2)建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理？项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作？(3)建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗？为什么？建设单位组织的竣工验收存在哪些问题？(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题？(5)施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池问题？为什么？【答案】(1)此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容。(2)如果建设单位已经报其上级主管单位批准以后，提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理的。项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收以前，将已完成基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，没有问题即可由建设单位组织，进行部分验收。对于验收中发现的问题，项目经理部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，没有问题以后即可进入试运行。(3)建设单位组织竣工验收的时间选择得不合适。因为试运转的时间一般为3个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然不合适。建设单位组织的竣工验收存在的问题主要有：竣工验收的时间选择得不合适；参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。(4)建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有：备案时间选择错误，竣工验收后应在验收后15天内备案；备案的单位选择错误，竣工验收应在工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。(5)施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。虽然建设单位通知施工单位的时间已经过了保修期，而且电池问题也应该不属于施工单位的责任，但施工单位从服务的角度考虑，还是应该配合建设单位处理此问题。处理此问题时，施工单位可以收取相应的费用。六、某施工单位承接了一项新建架空光缆线路施工，经过城区部分光缆线路和电力线交越。其中约定，电杆、光缆等由建设单位采购，其他辅料由施工单位采购；施工过程中，施工单位只检查了建设单位采购的材料，对提供合格证标签的材料只检查了合格证的有效性；现场作业人员未对施工单位自购材料进行复检。某天，预报有大雨，施工单位为保证新开挖的杆坑能及时掩埋，防止雨水冲刷，通知监理单位后立即进行了掩埋，后监理单位拒绝为隐蔽工程签证。监理单位现场检查中发现材料暂存仓库未设置消防栓，令施工单位立即整改。问题：1、自购的材料需要检验吗？有合格证标签的材料需要检验吗？说明理由。2、监理拒绝签证是否合理？说明理由。3、架空吊线与电力线交越应采取哪些防护措施？4、光缆光电性能检验的内容包括哪些？5、临时仓库的消防管理要求有哪些？【答案】1.自购材料需要检验，有合格证的材料也需要检验：按照质量行为规范的要求，施工单位必须对用于工程的材料进行检验，无论是自购的还是建设单位提供的有合格证的材料只表明生产厂商的检验，施工单位仍需要进行检查，检查后的材料状态应当有书面记录并有检查人签字。2.监理工程师拒绝在隐蔽工程随工验收签证上签字是合理的。按照隐蔽工程随工验收的程序要求，项目部应在隐蔽工程隐蔽前首先向建设单位、监理单位提出申请，相关单位才可以进行隐蔽工程随工验收的后续工作。在施工过程中，由于客观因素的变化，施工进度加快，但施工单位在将工程量隐蔽前并未及时提请监理工程师到现场进行验证，因此项目部的做法不符合隐蔽工程随工验收程序的要求。3.架空吊线与电力线交越应采取防护措施：①吊挂式架空吊线与电力线交越时，一般应从电力线的下方通过并保持设计规定的安全距离。②交越档两侧的架空光(电)缆杆上地线在离地面高2.0m处断开50mm的放电间隔。③两侧电杆上的拉线应在离地高2.0m处加装绝缘子做电气断开。④与电力线交越部分的架空吊线应加套绝缘保护管。4.光缆光电性能检验包括：①光缆长度复测；②光缆单盘损耗测试；③光纤后向散射信号曲线；④光缆护层的绝缘检查。5.临时使用的仓库的消防要求：①应建立消防管理要求，配置消防器材，使用防爆灯具，电源线的线径应符合要求；②易燃易爆物品应单独存放；③严禁保管人员住在仓库中；④仓库内严禁烟火。七、1．背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2．问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。八、某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期要求60天，工程保修期1年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了5个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题：1．此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容？2．建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理？项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作？3．建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗？为什么？建设单位组织的竣工验收存在哪些问题？4．建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题？5．施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题？为什么？【答案】1．此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停（复）工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容。2．如果建设单位已经报其上级主管单位批准以后，提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理的。项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，没有问题的话即可由建设单位组织，进行部分验收。对于验收中发现的问题，项目经理部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，没有问题以后即可进入试运行。3．建设单位组织竣工验收的时间选择得不合适。因为试运转的时间一般为3个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收存在的问题主要有：竣工验收的时间选择得不合适；参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。4．建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有：备案时间选择错误，应在竣工验收后15天内备案；备案的单位选择错误，竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。5．施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。虽然建设单位通知施工单位的时间已经过了保修期，而且电池问题也应该不属于施工单位的责任，但施工单位从服务的角度考虑，还是应该配合建设单位处理此问题。处理此问题时，施工单位可以收取相应的费用。九、某通信运营商计划建设150km的本地网直埋光缆线路。为了保证传输质量，要求光缆接头的双向平均衰耗不大于0．03dB／个。光缆、接头盒及尾纤的采购工作由建设单位负责。为了节约投资，建设单位聘请了一位长期从事通信线路设计的人员对线路进行了设计。运营商在线路沿线报建时，沿线的相关部门都要求运营商自己负责完成本段内的放缆工作。运营商不得已而只得请线路沿线的居民将光缆敷设完毕。为了保证光缆的接续质量，运营商聘请了几位光缆接续专家进行光缆接续工作。在光缆接续过程中，操作人员严格按照规范要求认真操作，但是发现有两芯光纤接头的衰耗很难降低到要求的指标。接续人员经与光缆厂家联系，光缆厂家也难以将损耗较大的光纤接头的衰耗降下来。接续人员在进行中继段全程总衰耗测试时发现衰耗值过大；在后向散射曲线中，多处非接头点都存在较大的台阶。【问题】1．光缆接续的内容有哪些2．运营商在此工程管理中存在违规行为吗如果有违规行为的话，有哪些3．光缆接头衰耗为什么难以降到要求的指标4．在后向散射曲线中为什么会在非接头点出现多处较大的台阶【答案】1．光缆接续的内容包括：光纤接续、金属护层和加强芯的处理、接头护套的密封及监测线的安装。2．运营商在此工程中存在违规行为。其违规行为包括：未选定设计单位和施工单位。虽然运营商所选定的设计人员和光缆接续人员都有非常丰富的工作经验，但他们都没有相应的资质。擅自选定设计、施工人员的这种做法是不符合要求的。对于光缆敷设工作由线路沿线居民完成的做法也是不允许的。3．运营商要求的光缆接头衰耗指标比较高，在此项目中，要保证光缆接头衰耗满足指标的要求，运营商应在保证光缆质量的前提下选择具备相应资质的施工单位进行光缆敷设和光缆接续。从此项目的具体情况来看，施工人员和光缆厂家都无法将两芯接头衰耗值降低到要求的标准，应该是光缆本身的原因造成的，属于运营商订货厂验的问题。4．在后向散射曲线中，多处非接头点存在较大的台阶，说明光缆可能在敷设时出现结扣而受到损伤或光缆受到挤压等。由于运营商请线路沿线的居民进行光缆的敷设，光缆的敷设质量很难有保证。一十、某光缆线路工程，在东北地区直埋敷设一条24芯光缆，设计要求埋深1．5m；工程跨越一条河流，采用架空方式，跨距200m；直埋部分有一处与电力电缆交越。施工单位进行了现场考察，建立了临时设施和分屯点，工程顺利开工。根据原定进度安排，接续工作在天气转冷前结束，为此施工单位配备了足够的熔接机和单帐篷。接续工作开始不久，天气突然转冷，接续工作最终在寒冷中进行。第二年5月初，施工单位在工程验收前进行了内部检查，发现电杆发生倾斜，大部分光缆接头衰减过大，达不到验收要求。【问题】1．施工现场设立临时设施时应考虑哪些问题?2．本工程中影响质量的重要过程有哪些?3．出现大部分光缆接头衰减过大现象的原因是什么?应该如何预防?4．电杆倾斜的主要原因是什么?5．开挖与电力电缆交越处的光缆沟时应采用哪些措施?6．简述光缆敷设时打结扣的预防措施。【答案】1．施工现场设立临时设施时应考虑的问题：(1)距离施工现场近；(2)运输材料、设备、机具便利；(3)通信、信息传递方便；(4)人身及物资安全。2．影响质量的重要过程：(1)跨距200m的跨河施工；(2)直埋光缆沟的沟深控制；(3)光缆接续；(4)与电力电缆交越处的施工。3．出现大部分光缆接头衰减过大的主要原因是接续时环境温度过低。预防措施为采取保温措施，如使用棉帐篷、加热器等。4．电杆倾斜的主要原因：拉线坑回填土中有冻土，第二年冻土解冻引起土质松软。5．开挖电缆沟时应采取的措施：(1)探明电力电缆的确切位置和深度；(2)人工小心开挖；(3)通知电力电缆产权单位到场；(4)做好应急预案。6．光缆敷设时打结扣的预防措施：敷设光缆时，应严格按施工操作规程进行；配备必要的放缆机具；按照规范要求盘好“CXD”形；根据不同的施工环境配备足够的敷缆人数；控制好放缆的速度；在关键点要安排有丰富经验的人员具体负责；保证光缆在现场指挥人员的视线范围以内。一十一、1．背景某项目经理部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事件：事件一：施工单位在敷设光缆时，施工人员将光缆包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的外包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进入现场。事件二：工程进城部分光缆采用管道敷设方式，施工人员在抽出人(手)孔内的积水时造成污水沿街漫流。事件三：施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。事件四：施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。2．问题(1)对于本工程的种种现象，项目经理部应从哪些方面着手加强现场管理(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素制定相应的控制措施。【答案】(1)针对施工现场发生的这些事件，项目经理部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资管理以及现场施工人员的行为管理等方面进行加强。施工现场管理工作做不好，将直接影响到工程的进度和质量。(2)本工程的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃，发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放，开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬，管道排水漫流，光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃，剩余油漆被焚烧或填埋，施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒、变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素，在目前的技术水平条件下，可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放，光缆盘的包装物拆下后应及时收集，避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养，以降低噪声和废气排放量，同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收，不得随意丢弃；人(手)孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集，带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点，以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。一十二、某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期要求60d，工程保修期1年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了5个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。【问题】1．此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容?2．建设单位提出“工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理?项目经理部若要配合建设单位提出这个要求，应做哪些工作?3．建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗?为什么?建设单位组织的竣工验收存在哪些问题?4．建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题?5．施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题?为什么?【答案】1．此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停(复)工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然过程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容。2．如果建设单位已经报其上级主管单位批准以后，提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理的。项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，没有问题的话即可由建设单位组织，进行部分验收。对于验收中发现的问题，项目经理部尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，没有问题以后即可进入试运行。3．建设单位组织竣工验收的时间选择得不合适。因为试运转的时间一般为3个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。建设单位组织的竣工验收存在的问题主要有：竣工验收的时间选择得不合适；参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。4．建设单位在竣工验收后15d内备案；备案的单位选择错误，竣工验收的备案中存在的问题主要有：备案时间选择错误，应在竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。5．施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。虽然建设单位通知施工单位的时间已经过了保修期，而且电池问题也应该不属于施工单位的责任，但施工单位从服务的角度考虑，还是应该配合建设单位处理此问题。处理此问题时，施工单位可以收取相应的费用。一十三、总包单位从某通信公司承接了一项通信线路工程，经建设单位同意，将其中的100公里光缆敷设工程分包给乙施工单位，分包合同约定工期为4月1日至7月9日，施工计划速度为1公里/天，分包价格为10元/米。乙施工单位预算成本为6元/米，其中包括机械租赁费2000元/天，人工费80元/工日。至4月底乙单位检查发现，完成施工35公里，实际开支20万元。施工中发生以下事件：事件一：乙单位因租赁机械故障，停工3天，窝工30个工日。事件二：建设单位变更路由，增加敷设光缆8公里，乙单位因配合路由复测，5月20日停工，5月27日复工，约定新增距离采用包工包料的承包方式，材料费按500元/公里计算，分包价格按照主合同计算，乙单位配合用工80个工日，事件三：因洪涝灾害，导致6月7日到6月17日停工，窝工10个工日。问题：1.分析各个事件中乙单位是否可以向甲单位索赔，并说明理由。2.分步计算乙施工单位可索赔工期和费用。【答案】1.答：事件一不可以向甲单位索赔费用和工期，因为仪表是由乙施工单位自己租赁，属于乙单位自己责任。事件二可以向甲单位索赔费用和工期，因为路由变更是由建设单位需求，属于建设单位责任。-57-事件三可以索赔工期，不可以索赔费用，因为是不可抗力因素。2.答：乙施工单位可索赔工期：7（事件二停工时间）+8（新增光缆敷设时间）+11（洪涝灾害停工时间）=26天乙施工单位可索赔费用：新增8公里光缆施工费用：8×1000×10=80000元新增8公里光缆材料费用：8×500=4000元租赁机械费：7×2000=14000元人工费：80×80=6400元共计：80000+4000+14000+6400=104400元一十四、某运营商新建光缆线路工程初步设计已完成，工程估算价为2500万元，通过招标确定了一家施工单位，并委托一家监理单位对本工程实施监理。建设工程教育网提供中标施工单位做好了充分准备，在收到开工令后，工程顺利开工。本工程直埋部分与一条地下自来水管交越，部分路段采用立杆架空敷设；工程中为了保护光缆需做沟坎加固，部分地段回填时要求夯实。工程进行一段时期后，建设单位根据需要，要求施工单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后投入使用，然后再进行其它段落的施工。问题：1.具有什么资质的企业可参加本工程投标？2.施工单位收到的开工令应该由哪个单位发出？3.本工程中哪些项目应由监理人员签署隐蔽工程检验签证？4.针对建设单位先完成其中某一中继段光缆的施工，验收后先投入使用的要求，施工单位应如何处理？5.光缆中继段测试包含的内容有哪些？【答案】1.通信工程施工总承包一级企业资质。通信工程施工总承包二级企业资质。电信工程专业承包一级企业资质。2.施工单位收到的开工令应由监理单位发出。3.①光缆埋深及沟底处理；②光缆与自来水管间距；③光缆接头盒位置深度；④立杆洞深度；⑤坡坎回固等保护措施质量。4.建设单位施工单位先完成其中一段光缆的施工，立即验收后先投入使用的要求可视为部分验收。施工单位在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，施工单位应按要求整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。5.中继段测试包含：①衰减系数；②传输长度；③通道总衰减；④后向散射曲线；⑤偏振模色散（PMD）；⑥光缆对地绝缘；⑦接头衰耗。一十五、某施工单位在雨季承接了南方某市管道光缆线路工程，主要工作内容有：敷设12芯光缆、清刷管孔、路由复测、布放3孔塑料子管、光缆接续、中继段测试和光缆配盘。工程施工过程中，省通信管理局的质量监督人员通知项目部要到现场检查施工质量，项目经理以现场有监理人员和工期紧为由拒绝接受检查。建设单位进行工程质量专项检查时，询问项目“三检”制度的落实情况，现场质检员说，施工人员以往一直干得很好，本工程就放松了对他们工作的检查。问题：1.项目经理拒绝检查是否正确？说明原因。2.“三检”制度的内容是什么？质检员的主要职责是什么？【答案】1.答：项目经理做法不正确。理由：质量监督站依据有关质量法规、规章行使质量监督职能是其法定义务，并且具有第三方检验的公正性，施工单位应自觉接受质量监督机构的质量检查，为质量监督检查提供方便，并予以积极配合。2.答：1）“三检”是指自己检查（自检）、互相检查（互检）、专人检查（专检）。2）质检员的主要职责是：①负责过程(工序)的质量检验及认定，对施工过程进行工序质量监控，检查管理人员的管理方法是否存在问题；②检查施工过程中施工人员的操作方法是否符合要求；③检查施工过程中所使用的机械、仪表、设备、材料的规格、型号能否满足工程的需要；④检查工作应做好工作记录。⑤对于通信工程中所使用的专用仪表和专用设备及工机具等，必须定期进行检定、维修、校准和标识，机具、仪表要有专人使用和保