新风工程合同

新风工程合同合同编号：_______第一条工程概况1.1工程名称：新风工程1.2工程地点：_______1.3工程范围：本工程包括但不限于新风系统的设计、设备采购、安装、调试、验收及售后服务等。1.4工程质量：本工程质量应符合国家及地方的相关规定和行业标准，达到优良标准。第二条合同价格及支付方式2.1合同总价：本工程合同总价为人民币_______元（大写：_______元整）。2.2支付方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，业主支付给承包商合同总价_______%的预付款，即人民币_______元；（2）进度款：承包商按照工程进度完成相应工程量后，业主支付给承包商已完工程量的_______%的进度款；（3）验收款：本工程验收合格后_______日内，业主支付给承包商合同总价_______%的验收款，即人民币_______元；（4）质保金：本工程验收合格后_______日内，业主预留合同总价_______%的质保金，即人民币_______元，质保期满后无质量问题，质保金无息退还给承包商。第三条工期及延误3.1工期：本工程自合同签订之日起_______个工作日内完成。（1）不可抗力因素导致的工期延误；（2）业主变更工程范围或设计导致的工期延误；（3）业主未按约定支付工程款项导致的工期延误。第四条工程质量及验收4.1工程质量：承包商应严格按照国家及地方的相关规定和行业标准进行施工，确保工程质量。4.2验收：本工程完成后，承包商应向业主提交完整的验收资料，双方按照国家及地方的相关规定和行业标准进行验收。验收合格后，双方签署验收证书。第五条违约责任5.1业主违约：如业主未按约定支付工程款项，应向承包商支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×逾期天数×_______%。5.2承包商违约：如承包商未按约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期完成工程量×合同总价×_______%。第六条争议解决6.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向工程所在地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：__________________注：本合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况调整。在签订合同时，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。一、五种特殊的应用场合及注意事项1.家庭装修新风系统工程应用场合：家庭装修时，需要安装新风系统，保证室内空气质量。注意事项：在合同中明确新风系统的品牌、型号、性能等参数，以及安装位置、施工时间等。同时，约定好售后服务期限和内容，确保后期使用无忧。2.办公楼新风系统改造工程应用场合：办公楼为了提高室内空气质量，对原有通风系统进行改造，安装新风系统。注意事项：在合同中明确工程范围，包括设备采购、安装、调试等。同时，约定好施工期间的噪音、扬尘等对办公环境的影响，确保施工过程中不影响正常办公。3.医院新风系统工程应用场合：医院为了提高病房空气质量，预防交叉感染，安装新风系统。注意事项：在合同中明确新风系统的空气净化功能、菌毒过滤效果等。同时，约定好施工期间的卫生、消毒等措施，确保施工过程中不影响医疗服务。4.学校新风系统工程应用场合：学校为了改善教室空气质量，提高学生学习效果，安装新风系统。注意事项：在合同中明确新风系统的噪音标准、能耗指标等，确保不影响正常教学。同时，约定好售后服务期限和内容，保证系统稳定运行。5.工厂新风系统工程应用场合：工厂为了改善车间空气质量，保障员工健康，安装新风系统。注意事项：在合同中明确新风系统的风量、风速等参数，以满足车间内空气流通需求。同时，约定好施工期间的安全生产措施，确保施工过程中不影响正常生产。二、实际操作过程中遇到的相关问题及解决办法1.施工期间出现质量问题解决办法：发现质量问题，立即停止施工，要求承包商整改。整改合格后，继续施工。如承包商拒不整改，可按照合同约定追究其违约责任。2.工期延误解决办法：分析工期延误的原因，如因不可抗力因素导致的延误，应给予理解；如因承包商原因导致的延误，应按照合同约定追究其违约责任。3.售后服务不到位解决办法：及时与承包商沟通，要求其按照合同约定提供售后服务。如承包商拒不履行，可依法维权。4.合同纠纷解决办法：双方应保持良好沟通，协商解决纠纷。如协商不成，可依法向工程所在地的人民法院提起诉讼。三、原始合同所需的详细附件1.工程报价单：详细列出工程所需的材料、设备、人工等费用。2.工程施工图纸：包括新风系统的设计图、安装图等。3.工程进度计划表：明确各阶段施工时间、完成节点等。4.设备说明书：提供新风系统设备的详细参数、性能等信息。5.售后服务承诺书：明确售后服务期限、内容、响应时间等。6.质量保证书：保证工程质量的文件，包括质量标准、验收标准等。7.安全生产协议：明确施工期间的安全生产责任、措施等。8.合同解除协议：如合同提前解除，双方签订的解除协议。9.变更申请书：如工程范围、设计等发生变更，需双方签订的变更申请书。10.验收报告：工程验收合格后，双方签订的验收报告。在签订和履行新风工程合同过程中，双方要遵循公平、诚信的原则，确保工程质量，维护双方合法权益。同时，要注意合同中的各种细节，确保合同的有效性和合法性。遇到问题时要保持沟通，共同解决，确保工程顺利进行。新风工程合同真重要，条款内容要记牢。甲方乙方要平等，自愿公平不能少。工程概况要清晰，质量优良是目标。合同价格要明确，预付款和进度款。工期延误要分辨，不可抗力可理解。工程质量要保证，验收合格再付款。违约责任要承担，逾期付款要罚钱。争议解决要合法，协商不成法院见。家庭装修和新风，品牌型号要写明。办公楼改造要安静，施工影响要减少。医院学校要卫生，空气净化要达标。工厂车间要通风，风量风速要合适。施工期间有问题，立即整改不能拖。工期延误要分析，责任归属要