建筑工程施工补充协议二十四

PAGEPAGE1标题：建筑工程施工补充协议二十四鉴于：1.甲乙双方于[填写日期]签订了一份《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”），原合同约定了工程的施工范围、施工期限、工程质量、工程价款等内容；2.双方在履行原合同过程中，因[填写原因]，需要对原合同的部分内容进行补充和修改；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下补充协议。第一条：工程变更1.1根据工程实际需要，甲方对原合同约定的工程内容进行如下变更：（1）[填写变更内容一]；（2）[填写变更内容二]；（3）[填写变更内容三]。1.2乙方应在收到甲方书面通知后[填写时间]内完成变更工作，并按照甲方的要求提交相关资料。第二条：工程价款调整2.1根据工程变更，原合同约定的工程价款进行如下调整：（1）增加部分：[填写金额]元；（2）减少部分：[填写金额]元；（3）其他调整：[填写调整内容]。2.2乙方应在完成变更工作后[填写时间]内向甲方提交调整后的工程价款预算，甲方审核同意后，按照新的工程价款执行。第三条：施工期限3.1原合同约定的施工期限进行调整，新的施工期限为：[填写时间]。3.2乙方应按照新的施工期限完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条：违约责任4.1双方同意，如一方违反本补充协议的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价的[填写百分比]%。4.2乙方未按照约定完成工程变更，每逾期一日，应向甲方支付逾期违约金，违约金为合同总价的[填写百分比]%。第五条：争议解决5.1本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。5.2双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条：其他6.1本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和需求进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的有效性和合法性。由于技术限制，无法在此提供完整的带目录和附件的详细版合同文档。但是，我可以为您提供一个详细的合同文档正文部分，您可以根据这个正文来创建带目录和附件的完整合同文档。标题：2024带目录带附件详细版-建筑工程施工补充协议二十四鉴于：1.甲乙双方于[填写日期]签订了一份《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”），原合同约定了工程的施工范围、施工期限、工程质量、工程价款等内容；2.双方在履行原合同过程中，因[填写原因]，需要对原合同的部分内容进行补充和修改；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下补充协议。第一条：工程变更1.1根据工程实际需要，甲方对原合同约定的工程内容进行如下变更：（1）[填写变更内容一]；（2）[填写变更内容二]；（3）[填写变更内容三]。1.2乙方应在收到甲方书面通知后[填写时间]内完成变更工作，并按照甲方的要求提交相关资料。第二条：工程价款调整2.1根据工程变更，原合同约定的工程价款进行如下调整：（1）增加部分：[填写金额]元；（2）减少部分：[填写金额]元；（3）其他调整：[填写调整内容]。2.2乙方应在完成变更工作后[填写时间]内向甲方提交调整后的工程价款预算，甲方审核同意后，按照新的工程价款执行。第三条：施工期限3.1原合同约定的施工期限进行调整，新的施工期限为：[填写时间]。3.2乙方应按照新的施工期限完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条：违约责任4.1双方同意，如一方违反本补充协议的约定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同总价的[填写百分比]%。4.2乙方未按照约定完成工程变更，每逾期一日，应向甲方支付逾期违约金，违约金为合同总价的[填写百分比]%。第五条：争议解决5.1本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。5.2双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条：其他6.1本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日请注意，以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和需求进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的有效性和合法性。附件列表：1.原始建筑工程施工合同副本2.工程变更详细说明3.工程价款调整详细预算4.施工期限调整说明5.违约责任计算方法6.争议解决方式说明7.双方签字（或盖章）的补充协议正本违约行为罗列及认定：1.未能按时完成工程变更：乙方未能在约定时间内完成工程变更，经甲方书面催告后仍未完成。2.未按约定提交工程价款预算：乙方未在完成变更工作后提交调整后的工程价款预算。3.工程延期：乙方原因导致工程延期，超出新的施工期限。4.违反合同其他条款：一方违反本补充协议的其他约定。法律名词及解释：1.补充协议：在原合同基础上，对部分内容进行修改或补充的协议。2.违约金：违约方应向守约方支付的一定金额，作为违约责任的承担。3.诉讼：当双方无法通过协商解决争议时，可以向法院提起诉讼，由法院进行判决。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工程变更的认定：双方应对工程变更的具体内容进行明确，避免产生歧义。2.工程价款的调整：双方应对工程价款的调整进行详细的计算和核对，确保调整的合理性。3.施工期限的调整：双方应对施工期限的调整进行合理的预估，并留出足够的时间余地。4.违约责任的承担：双方应对违约责任的承担进行明确的约定，包括违约金的计算方法和支付方式。解决方法：1.对于工程变更的认定问题，双方可以通过书面方式进行沟通，明确变更的具体内容，并签订补充协议。2.对于工程价款的调整问题，双方可以进行详细的计算和核对，并签订补充协议，明确调整后的工程价款。3.对于施工期限的调整问题，双方可以进行合理的