电力施工合同标准版【特殊附件版】

电力施工合同标准版【特殊附件版】电力施工合同标准版【特殊附件版】电力施工合同标准版【特殊附件版】电力施工合同标准版2024合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》、《电力法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力施工的有关事宜，经友好协商，达成如下合同条款：第一条项目概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：包括但不限于电力线路架设、变电站建设、配电室改造等电力设施的新建、改建、扩建、拆除及修缮等。第二条承包方式2.1乙方采用包工包料的方式承包本工程。2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单等文件进行施工，并确保施工质量符合国家标准和行业规范。第三条工期3.1工程总工期为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。3.2乙方应按照甲方要求的施工进度计划进行施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第四条工程质量4.1乙方应严格按照国家电力行业标准和相关规范进行施工，确保工程质量。4.2工程质量不符合约定的，乙方应在甲方要求的合理期限内进行整改，直至达到甲方要求的质量标准。第五条工程价款5.1工程价款总额为人民币_______元（大写：_______元整）。5.2甲方支付工程价款的方式如下：（1）预付款：合同签订后_______个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的_______%作为预付款；（2）进度款：乙方按照施工进度完成相应工程量后，甲方支付乙方已完工程量的_______%作为进度款；（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后_______个工作日内，甲方支付乙方剩余工程总价款的_______%。第六条违约责任6.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2乙方未按照约定工期完成工程的，每延误一日，应向甲方支付违约金人民币_______元；甲方未按照约定支付工程价款的，每逾期一日，应向乙方支付违约金人民币_______元。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日==本合同更广泛的场景，特设场景及条款==一、五种特殊的应用场合及注意事项1.农村电力改造工程应用场合：农村地区进行电力线路改造、配电室新建等工程。注意事项：考虑到农村地区的特殊性，合同中应明确约定乙方在施工过程中应注意保护农民的庄稼、树木等财产，避免因施工造成不必要的损失。同时，乙方应确保工程完工后，农民能够正常使用电力设施。2.城市住宅小区电力配套设施建设应用场合：新建住宅小区或老旧小区电力设施改造。注意事项：合同中应明确约定乙方在施工过程中应遵守小区的管理规定，确保施工安全，减少对居民生活的影响。同时，乙方应按照约定的质量标准进行施工，确保电力设施的正常运行。3.工业园区电力设施建设应用场合：新建工业园区电力设施建设或现有工业园区电力设施改造。注意事项：合同中应明确约定乙方在施工过程中应遵守工业园区内的相关规定，确保施工安全。乙方应确保电力设施能够满足园区内企业的用电需求，同时考虑到园区未来的发展，预留一定的电力容量。4.电力设施抢修工程应用场合：电力设施发生故障，需紧急抢修。注意事项：合同中应明确约定乙方在接到甲方通知后，应在规定的时间内赶到现场进行抢修。乙方应确保抢修过程中的人员安全，并尽快恢复电力供应。5.大型活动临时电力设施安装应用场合：举办大型活动，如演唱会、体育赛事等，需安装临时电力设施。注意事项：合同中应明确约定乙方在活动前完成电力设施的安装，并在活动结束后及时拆除。乙方应确保临时电力设施的安全可靠，避免发生意外。二、实际操作过程中可能遇到的问题及解决办法1.施工过程中出现质量问题解决办法：甲方应要求乙方严格按照合同约定的质量标准进行施工。如发现质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到约定的质量标准。2.工期延误解决办法：甲方应在合同中明确约定工期，并要求乙方按照约定的进度进行施工。如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金，并采取必要的措施确保工程按时完工。3.工程价款支付纠纷解决办法：甲方应按照合同约定的支付方式进行工程价款的支付。如发生支付纠纷，甲乙双方应通过友好协商解决，必要时可寻求法律途径。4.施工过程中发生安全事故解决办法：乙方应加强施工现场的安全管理，确保施工人员的安全。如发生安全事故，乙方应立即采取紧急措施，并及时通知甲方。甲乙双方应按照国家有关规定处理安全事故。三、合同附件清单1.施工图纸：包括电力线路、变电站、配电室等设施的详细设计图纸。2.技术规范：包括电力设施施工过程中应遵守的国家标准和行业规范。3.工程量清单：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价等。4.工期计划：明确工程各阶段的完成时间及总工期。5.质量保证书：乙方对工程质量的承诺和保证。6.安全施工方案：乙方制定的施工现场安全管理措施。7.验收报告：工程完工后，甲乙双方共同进行的验收结果。8.变更通知书：如工程过程中发生变更，甲乙双方共同签署的变更文件。施工合同来一套，条款内容要记牢。甲方乙方要平等，自愿公平不能少。工程概况先了解，地点内容别混淆。承包方式要分明，包工包料不含糊。工期进度要抓紧，延误违约金得付。质量标准要达标，不符合规定得整改。工程款项要分明，预付进度竣工款。违约责任要承担，损失赔偿跑不掉。争议解决选法院，协商不成就走法律。合同一式两份存，签字盖章才生效。特殊场合要注意，农村改造要保护庄稼。小区建设要守规，施工安全要第一。工业园区要发展，预留电力要充足。抢修工程要迅速，安全恢复供电快。大型活动要临时，安