建筑工程施工补充协议八十三

PAGEPAGE1建筑工程施工补充协议八十三甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________鉴于甲方与乙方已于____年__月__日签订《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”），为确保工程顺利进行，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就原合同未尽事宜达成如下补充协议：一、施工范围及内容1.1乙方按照原合同约定的施工范围及内容进行施工，并确保施工质量符合国家相关标准和规定。1.2乙方在施工过程中，如遇设计变更或甲方提出新增项目，双方应另行签订补充协议，明确变更或新增项目的工程量、费用及工期等事项。二、施工工期2.1乙方应按照原合同约定的工期完成施工任务。如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并签订补充协议明确新的工期。2.2乙方应合理组织施工，确保工程进度，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。三、工程价款及支付3.1工程价款按照原合同约定的方式和标准执行。3.2甲方应按照原合同约定的付款方式进行支付。如甲方逾期支付，乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息，利息计算方式按照中国人民银行同期贷款利率执行。四、质量保证4.1乙方应严格按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收报告。如工程存在质量问题，乙方应无条件返修，直至达到国家相关标准和规定。五、安全生产5.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保施工安全。5.2如发生安全生产事故，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。六、违约责任6.1甲乙双方应严格按照本补充协议和原合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担相应的违约责任。6.2违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式按照原合同约定执行。七、争议解决7.1本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：____年__月__日2024带目录带附件详细版-建筑工程施工补充协议八十三目录一、引言二、施工范围及内容三、施工工期四、工程价款及支付五、质量保证六、安全生产七、违约责任八、争议解决九、其他十、附件一、引言鉴于甲方与乙方已于____年__月__日签订《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”），为确保工程顺利进行，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就原合同未尽事宜达成如下补充协议：二、施工范围及内容1.1乙方按照原合同约定的施工范围及内容进行施工，并确保施工质量符合国家相关标准和规定。1.2乙方在施工过程中，如遇设计变更或甲方提出新增项目，双方应另行签订补充协议，明确变更或新增项目的工程量、费用及工期等事项。三、施工工期2.1乙方应按照原合同约定的工期完成施工任务。如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并签订补充协议明确新的工期。2.2乙方应合理组织施工，确保工程进度，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。四、工程价款及支付3.1工程价款按照原合同约定的方式和标准执行。3.2甲方应按照原合同约定的付款方式进行支付。如甲方逾期支付，乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息，利息计算方式按照中国人民银行同期贷款利率执行。五、质量保证4.1乙方应严格按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收报告。如工程存在质量问题，乙方应无条件返修，直至达到国家相关标准和规定。六、安全生产5.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保施工安全。5.2如发生安全生产事故，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。七、违约责任6.1甲乙双方应严格按照本补充协议和原合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担相应的违约责任。6.2违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式按照原合同约定执行。八、争议解决7.1本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他8.1本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。十、附件（附件内容请参考原合同及相关补充协议）甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：____年__月__日附件列表：1.原建筑工程施工合同2.设计变更或新增项目的补充协议3.工程施工资料4.验收报告5.安全生产法律法规文件6.付款凭证违约行为罗列及认定：1.逾期支付：甲方未按照合同约定的付款方式进行支付，超过约定支付期限即为逾期支付。2.工期延误：乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，超过约定完成日期即为工期延误。3.施工质量问题：乙方施工的工程质量不符合国家相关标准和规定，存在质量问题。4.安全生产事故：乙方在施工过程中发生安全生产事故。法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指当事人违反合同约定应当承担的责任。3.诉讼：指当事人通过法院解决争议的方式。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.设计变更：在施工过程中可能会遇到设计变更的情况，应及时签订补充协议明确变更内容、费用和工期。2.工期延误：乙方应合理安排施工进度，避免工期延误，如有延误应及时通知甲方并协商解决。3.质量问题：乙方应严格按照国家相关标准和规定进行施工，确保工程质量，如存在质量问题应及时返修。4.安全生产：乙方应加强施工现场安全管理，遵守安全生产法律法规，预防安全生产事故的发生。解决方法：1.设计变更：及时签订补充协议，明确变更内容、费用和工期。2.工期延误：及时通知甲方并协商解决，调整施工计划，加快工程进度。3.质量问题：及时返修，确保工程质量符合国家相关标准和规定。4.安全生产：加