2024年安装合同(常用4篇)

第页2024年安装合同(常用4篇)安装合同篇1

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合广告产品详细状况，经双方协商一样，本着自愿、同等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守、

一、项目名称和地点

1、项目名称：型广告塔_______座

2、工程地点：

二、工程内容：

1、依据甲乙双方确认的_______《______________》施工，钢结构加工包括结构表面刷两遍__漆（___色），工程做法及选材标准详见施工图、托付加工数量为《________》型广告塔n座、

2、乙方负责广告塔钢结构配件加工及钢结构配件运输、安装。、面板、马道、基础、灯具由乙方自理、合同生效后，由乙方向甲方供应施工图两套（含钢结构及基础施工图）、

三、承包方式和造价：

《_______》型广告塔_______座，单价每座_______元（大写：____________）、合计人民币____元，大写：______元整;

本项目由甲方以包工包料方式托付乙方加工广告塔钢结构及基础施工。、

四、工程价款支付、结算方式：

付款方式：合同签订后甲方支付给乙方工程总造价的__%，计人民币____元（大写：____元整）;钢结构配件运到现场当天再支付工程总造价的__%，计人民币____元（大写：_____元整）;之后每个广告塔主体钢结构安装完毕，甲方再付乙方单个广告塔网架部分总造价____元（大写：_____元整）的___%;合计人民币___元（大写：___元整）n座广告塔共计____元（大写：_____元整）;3%作为乙方的保修保障金合计人民币____元（大写：____元整），满一年后七天内，甲方负责与乙方结清余款、

五、工程期限为_______天，其中加工配件_______天，运输_______天，安装_______天。

六、双方责任

（一）甲方责任

1、甲方负责广告塔（牌）的'前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止、协调期间停工应由甲方补偿乙方施工人员误工补助，误工补助按每天每人_元计，工期相应顺延、

2、开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场_______米以内，由乙方负责其电费、甲方帮助乙方选好材料堆放场地、

3、原材料堆放场地如为有偿占用，由甲方负责协调乙方负责其费用;材料存放期间由乙方负责看管，如因看管不力造成丢失或损坏与甲方无关、

4、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜、

5、甲方应按本合同刚好拔付工程款项、如工程款不能刚好到位，工期相应顺延、造成停工待料或窝工状况，甲方负责其施工人员滞留损失、施工人员误工每人每天_______元、

6、甲方负责工程价款拔付和竣工结算，负责组织工程竣工验收、

7、如甲方未按合同约定期限支付余款，甲、乙双方经协商无效状况下，乙方有权对该广告塔（牌）进行处理或拍卖，同时此合同终止、

（二）乙方责任

1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保广告塔（牌）结构平安性、广告牌设计基本风压为kn/㎡（抗风设计值为_______级）、广告塔质保期为_______年，保修期为_______年，在质保期如因钢结构配件质量问题在正常运用下发生结构破坏，经检验属于配件质量或设计问题，由乙方负责其干脆损失（出现不行抗拒的自然灾难除外）;如因安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方担当;在施工过程中，乙方要仔细做好施工平安工作，对施工中出现的人员伤亡事故，由乙方负责;在广告牌运用过程中，如确系乙方责任造成广告塔损坏，由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方担当全部责任、

2、由于乙方缘由，未能在合同规定的时间内完工，每逾期一日按工程总造价的___%赔偿甲方损失、

3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，听从管理，遵纪遵守法律，如有违法违纪行为，甲方有权根据有关规定实施惩罚，情节严峻的移交地方司法部门追究其法律责任、

4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决、如遇到无法抗拒自然灾难（如刮风下雨、雪等）或停电缘由，工期顺延、

5、工程质量验收：以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据、工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程款;钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期起先（验收日期为）;如乙方工程已竣工，书面通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知5日内未验收工程，故视为验收通过、

6、非经甲方书面同意，乙方不得转包工程，否则，甲方有权拒付工程款、

7、在保修期内，乙方首年对广告塔维护、保养一次，费用由乙方担当、以后的设施维护由甲方按运用说明书定期检修和维护、

8、保修期内，乙方不能根据标准进行修理维护或保修质量不符合要求，甲方有权扣除保证金，直至保修质量合格、

七、违约责任：假如甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决;协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。

八、附件：

《___钢结构广告塔主体安装质量验收表》

附则：

（一）合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议，作为合同附件共同遵守、

（二）本合同一式两份，具有同守效力，甲、乙双方各持一份、

（三）经甲方确认后的设计图纸为本合同的有效文件、如图纸内容变更，附变更备忘录、

（四）本合同附广告塔验收标准，该标准依据中国工程建设标准化协会标准《户外广告设施钢结构技术规程》cecs148：20xx、_________省工程建设标准《_______》____、验收手续一式两份，甲乙双方各持一份、

（五）本合同从甲方首期付款到乙方帐户之日起生效、

甲方代表人签字：_______（盖章）

乙方代表人签字：_______（盖章）

______年____月____

安装合同篇2

发包单位：(以下简称甲方)

单位地址：

承包方：(以下简称乙方)

联系电话：

工程地点：

依据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在同等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装分管式空调设备达成如下协议：

第一条甲方订购及乙方安装分管式空调

安装工程开工日期：20xx年月日;竣工日期：20xx年月日;

其次条乙方安装调试分管式空调完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可。

第三条产品的安装、调试、验收：

1、乙方负责分管式空调设备的安装、调试。

甲乙双方商定：

(1)、20xx年月日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场起先安装施工;

(2)、20xx年月日之前，完成前期隐藏工程施工并验收;

(3)、20xx年月日之前，完成设备安装及系统的调试运转;全部分管式空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。

2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及甲方和厂家供应的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责日常运行操作程序说明及故障询问。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意。

第四条价款结算方式及期限：

1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);

2、本合同工程安装总价款为人民币：____________________元(大写：);

(1)合同签定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民币(占合同总金额的__%)__________________元(大写：);

(2)工程尾款(占合同总金额的__%)元(大写：_______________________元)，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。

3、以上价款包含专用钻孔机器钻孔费用、设备吊装费。

第五条违约责任

1)、乙方责任：

1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;

2、除合同规定外，假如乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额500元的违约金，如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方担当。甲方签字认可的.除外。

3、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方缘由造成的除外。

4、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

5、乙方担当安装过程中99.9%的平安责任，甲方担当0.1%的平安责任。

2)、甲方责任：

开工前，甲方应为乙方入场施工创建条件，腾空场地、接通施工水电;

第六条产品质量责任和售后服务条款

1.自验收之日起,工程保修期为3年。

第七条因发生不行抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

第八条解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争吵，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向人民法院提起诉讼。

第九条本合同一式二份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

第十条合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

合同附件：

附件一：分管式空调安装施工材料明细表

附件二：甲方确认的安装施工设计图

发包方(甲方)：承包方(乙方)：

电话：电话

签约时间：

安装合同篇3

业主(以下简称甲方)：身份证：

联系电话：

承包人(以下简称乙方)：身份证：

联系电话：

甲乙双方本着友好合作的看法，根据《合同法》等法律，在同等公允的状况下签定如下合同

一、工程概况

工程地址：

工程时间：

工程内容：乙方供应劳动力，根据双方协商好的'施工图纸及要求，按时完成家装水电工程。

详细有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五金，开关安装，灯具安装等

二、价格

甲方以人民币元的价格，将此工程承包给乙方。

三、付款方式

甲方按乙方施工完成量付款，分四个阶段(填写工序，收到款项需填签收条)

1、第一阶段：完成付元

2、其次阶段：完成付元

3、第三阶段：完成付元

4、第四阶段：工期结束无遗留问题付清余款

备注：竣工后，因乙方施工缘由遗留问题，甲方可扣留部分款项，待乙方处理完后付清余款。

四、留意事项

1.甲方若有图纸须向乙方供应图纸一套，并负责交底工作，甲方若无图纸，须向乙方交代清晰要求，乙方施工前，施工内容双方要达到认可。

2.乙方开出精确的材料选购 清单，甲方负责刚好购买。

3.乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好运用性，乙方自行担当工具损耗。

4.乙方应平安施工，施工中未做平安措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。

5.乙方每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在门口(或指定地点)，甲方负责供应工具，垃圾搬运，及垃圾袋等耗品。

6.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法达到甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此合同。

7.施工中，如需变更施工方案，在方案可行前提下，乙方需协作甲方施工，造成工程量改变，以市场价进行多退少补。

8.未经甲方同意，任何状况下乙方不得停工或殆工。

9.出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。

五、附加事项

甲方：乙方：

日期：

安装合同篇4

发包人全称：（以下简称：甲方）

承包人全称：（以下简称：乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一样，订立本协议。

一、工程概况：

工程名称：永州市马路局办公新区项目水电安装工程（以下简称：本工程）；

工程地点：永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处；

施工现场条件：以现场实际状况为准；

施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中全部的水电安装工程包含的全部内容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：

1、承包方式：本工程甲方供应塔吊，乙方包人工、包除甲方供应的材料外的全部材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格。

2、承包范围：包全部基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等全部一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常平安巡查。详细如下：

a、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米（含接口）起至全部用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处全部排水工程安装及排水试验。

b、电气部分：从小区低压配电柜至住户的全部桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等全部的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和全部检验试验设备和协助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

4、甲方干脆分包的专业工程，乙方需全力协作。

三、合同工期：

1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。

2、乙方必需听从和执行甲方项目部下达的施工生产安排，依据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（详细详见合同附件一）。

3、若遇人力不行抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

4、如因乙方本身缘由造成甲方规定的`形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的全部损失（含间接损失）及费用均由乙方担当。甲方选择解除合同时，详细操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

四、质量标准：

1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：

①建设强制性条文；

②《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88；

③《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-XX；

④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-XX；

⑤《采暖与卫生施工验收规范》（gbj242-82）；

⑥《电气安装工程施工及验收规范》（gbj242-82）

⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（gbj303-88）；

⑧省、市相关部门的各种规章制度；

⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。

2、本合同约定本工程质量必需达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000、00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等全部费用均由乙方担当。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。

3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部依据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司依据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

五、合同价款、工程量的计量及结算方式：

1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场平安文明施工费、甲方干脆分包工程协作费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方供应了乙方承包范围内具体的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明白本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下：

①综合价：10.50元/㎡；

②计时工：普工65.00元/工日；技术工65元/工日（每工日按8小时计）。

2、工程量的计量：

（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同）。

（2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。

（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位（“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0、000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位；②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同）。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，详细每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：

①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%；

②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%；

③安装部分占本合同约定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%）；

六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：

1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、平安文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特殊约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必需向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金