建设工程施工合同示范样本4篇

建设工程施工合同示范样本建设工程施工合同示范样本精选4篇（一）建设工程施工合同合同编号：【合同编号】签订日期：【签订日期】甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法定代表人】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法定代表人】联系电话：【乙方联系电话】为明确双方在建设工程项目中的权利和义务，依照国家有关法律、法规的规定，经双方协商一致，达成以下合同：一、工程概况1.工程名称：【工程名称】；2.工程地点：【工程地点】；3.工程规模：【工程规模】；4.工程内容：【工程内容】；5.工程工期：从【工期开始日期】至【工期结束日期】。二、合同价款及支付方式1.合同价款为：【合同价款】（大写：【合同价款大写】）；2.支付方式：【支付方式详情】，分期支付。三、工程设计与变更1.工程设计：乙方按照双方在合同中约定的工程内容进行设计，并提供工程设计方案。2.工程变更：甲方如需对工程内容进行变更，应提前书面通知乙方，并按照双方协商的方式进行变更。四、工程质量与验收1.工程质量：乙方负责保证工程质量符合国家相关标准和法律法规的要求。2.工程验收：工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。验收合格后，由双方共同签署竣工验收书。五、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按合同约定支付合同价款，应按照合同价款的①%向乙方支付违约金。2.乙方违约责任：若乙方未按合同约定完成工程内容或工程质量不符合合同要求，应承担相应的违约责任。六、保修期及维护1.工程保修期：工程竣工后，乙方负责提供工程保修期（一般为【保修期时长】）。2.维护：在保修期内，甲方发现工程存在质量问题，乙方应及时修复。七、争议解决双方如对合同履行中的问题发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成时，可向【仲裁机构】申请仲裁。八、合同变更和解除1.合同任何变更或解除必须经双方书面协议并签字盖章后生效。2.合同解除后，双方应按照合同约定完成结算事宜。九、其他事项1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同的生效、履行、变更和解释均适用中华人民共和国法律。甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：建设工程施工合同示范样本精选4篇（二）建设工程施工合同是指在国际范围内进行的建设工程项目的合同。该合同是由建设工程业主与施工承包商签订的，用于规定双方权利和义务，明确工程投资、施工规模、施工期限、质量要求等内容。在国际建设工程施工合同中，一般包括以下要素：1.合同双方信息：合同的双方为建设工程业主和施工承包商，合同中应包含双方的名称、注册地址、联系方式等信息。2.工程规模与验收标准：合同中应明确工程项目的规模、技术要求、质量验收标准等内容，确保工程在合理的标准下进行施工。3.合同期限与里程碑：合同中应规定工程的施工期限以及里程碑节点，以便监督工程进度和支付款项的进展。4.工程报价与支付方式：合同中应明确工程的总报价以及工程款项的支付方式和进度，确保合同款项按时支付。5.双方权利与义务：合同中应规定双方在合同履行过程中的权利和义务，包括遵守合同约定、保证质量、提供必要的技术支持等。6.变更和索赔：合同中应规定变更和索赔的程序和条件，以便处理工程变更和索赔问题。7.保险和风险承担：合同中应规定保险责任和风险承担方式，确保工程过程中的风险能得到有效管理。8.解决争议的方式：合同中应明确双方解决争议的方式，常见的方式包括仲裁、法院诉讼等。上述只是国际建设工程施工合同中的一些基本要素，根据具体的项目和国际合同法规定，合同中还可能包含其他内容。在签订合同前，建设工程业主和施工承包商应仔细审阅合同条款，并在有需要的情况下，征求专业律师或合同专家的意见和建议。建设工程施工合同示范样本精选4篇（三）合同编号：[编号]本合同由以下双方共同缔结：甲方：[甲方名称]法定代表人：[甲方法定代表人]联系地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]传真：[甲方传真]电子邮箱：[甲方邮箱]乙方：[乙方名称]法定代表人：[乙方法定代表人]联系地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]传真：[乙方传真]电子邮箱：[乙方邮箱]根据双方自愿，根据中华人民共和国相关法律、法规的规定，并经双方充分协商达成一致意见，特订立以下合同：一、项目概况：1.1项目名称：港口1工程1.2工程地点：[工程地点]1.3工程规模：[工程规模]1.4工程内容：[工程内容]1.5工程周期：[工程周期]二、合同价格：2.1总合同价格为人民币[合同金额]，包括但不限于人工费、材料费、设备费、运输费等，具体明细见附件1。三、合同履行：3.1乙方负责根据工程规划和设计进行工程施工，并按照合同要求保质保量完成工程。3.2甲方按照合同约定支付工程款项，并提供必要的协助和配合。3.3双方应按照合同约定的工期和质量要求进行工作，如因双方原因导致工期延误或工程质量不合格，应承担对方因此所产生的损失和责任。3.4工程期间，如有需要进行变更或调整，应经双方协商一致并签订变更合同。四、合同支付方式：4.1甲方按照以下方式支付工程款项：-第一期：合同签订后支付[支付比例]%，金额为人民币[金额]；-第二期：工程完成[工程完成比例]%后支付，金额为人民币[金额]；-第三期：工程验收合格后支付尾款，金额为人民币[金额]。五、工程质量保证：5.1乙方保证工程质量符合国家标准和相关规定。5.2工程竣工验收合格后，质量保证期为[保修期]，在此期间内，乙方负责免费修复和更换因质量问题引起的损坏或缺陷。5.3如发生乙方原因引起的质量问题，乙方应承担修复和更换的费用。六、违约责任：6.1如双方一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。6.2除非出现不可抗力或其他特殊情况，一方违约时应向对方支付违约金，违约金的金额为合同总价款的[违约金比例]%。6.3如一方严重违约，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的赔偿责任。七、争议解决：7.1在履行合同过程中，若发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，应提交至[仲裁机构]仲裁解决，并按照仲裁结果执行。八、合同生效：8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.2本合同自双方盖章生效，有效期为工程竣工验收后终止。甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：建设工程施工合同示范样本精选4篇（四）合同编号：XXXXX甲方：（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟进行一项电力工程建设项目，现甲乙双方经友好协商，达成如下协议，并一致同意遵守合同的约定：第一条合同项目及工程范围1.1甲方委托乙方承担以下工程项目的施工：（工程项目的具体描述）1.2工程范围包括但不限于：（具体工程范围的详细描述）第二条项目工期2.1本项目的工期为（具体工期）。2.2如因不可抗力等特殊情况导致工期延长，甲方与乙方应友好协商，共同商定延期事宜，并签订书面延期协议。第三条工程造价及付款方式3.1本项目的总造价为（具体金额），甲方将按照付款方式和工期的规定支付合同价款。3.2甲方应在项目开工前支付工程款的（具体比例）作为预付款，预付款金额为（具体金额），预付款应在双方签订合同后（具体天数）的时间内支付至乙方指定的账户。3.3工程款的支付方式为：（具体的付款方式和比例）3.4如甲方未按时支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方补偿因停工而产生的损失。第四条工程质量和验收标准4.1乙方应按照本合同约定的工程质量要求进行施工，确保工程的质量符合国家相应的标准和规范。4.2工程竣工后，甲方有权组织相应的专业人员对工程进行验收。如工程未达到本合同约定的质量要求，乙方应及时进行整改。验收合格后，乙方应向甲方提交工程竣工报告和相应的验收材料。第五条知识产权和保密条款5.1在本合同履行过程中，乙方应保护甲方的知识产权，不得侵犯甲方的专利、商标、著作权等合法权益。5.2双方同意保守和保密彼此在履行本合同过程中所获得的商业秘密和商业信息，不得向第三方透露和泄露。第六条违约责任6.1如因乙方原因导致工期延误或工程质量不符合合同约定，乙方应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此而遭受的损失，包括但不限于延期赔偿金、修复费用等。6.2如因甲方原因导致工程进展受阻或付款延迟，甲方应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此而遭受的损失，包括但不限于停工费、利息等。第七条争议解决7.1本合同应受中华人民共和国法律管辖。7.2凡本合同履行过