建筑工程施工补充协议六

PAGEPAGE1建筑工程施工补充协议六甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方与乙方已于____年__月__日签订《建筑工程施工合同》（以下简称“主合同”），为确保工程顺利进行，保障双方合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立如下补充协议：一、施工范围及内容1.1乙方按照主合同约定的施工范围及内容进行施工，并严格按照国家相关法律法规、施工规范和甲方的要求进行施工。1.2乙方在施工过程中，如遇设计变更、工程量增减等情况，应立即通知甲方，并按照甲方的要求进行调整。二、施工进度及工期2.1乙方应按照主合同约定的工期完成施工任务。如遇特殊情况导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并采取措施减少影响。2.2甲方有权对施工进度进行监督检查，乙方应予以配合。如甲方认为乙方施工进度不符合约定，有权要求乙方采取措施加快进度。三、质量标准及验收3.1乙方应严格按照国家相关法律法规、施工规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。3.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方有权对工程进行验收。如验收合格，双方签订验收证书；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至合格。四、价款及支付4.1乙方按照主合同约定的价款进行施工，不得擅自提高或降低价格。4.2甲方按照主合同约定的付款方式进行支付。如遇特殊情况导致付款延误，甲方应及时通知乙方，并采取措施减少影响。五、违约责任5.1双方应严格按照本补充协议和主合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。5.2在施工过程中，如乙方原因导致工程停工、返工、整改等情况，乙方应承担因此产生的费用，并赔偿甲方因此造成的损失。六、争议解决6.1双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。七、其他7.1本补充协议经甲乙双方签字盖章后生效，与主合同具有同等法律效力。7.2本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日注：本补充协议仅供参考，具体内容以甲乙双方实际签订的协议为准。在签订本补充协议前，请仔细阅读并充分理解协议内容，必要时可咨询专业律师意见。2024带目录带附件详细版-建筑工程施工补充协议六目录一、引言二、施工范围及内容三、施工进度及工期四、质量标准及验收五、价款及支付六、违约责任七、争议解决八、其他九、附件一、引言鉴于甲方与乙方已于____年__月__日签订《建筑工程施工合同》（以下简称“主合同”），为确保工程顺利进行，保障双方合法权益，经甲乙双方友好协商，特订立如下补充协议：二、施工范围及内容2.1乙方按照主合同约定的施工范围及内容进行施工，并严格按照国家相关法律法规、施工规范和甲方的要求进行施工。2.2乙方在施工过程中，如遇设计变更、工程量增减等情况，应立即通知甲方，并按照甲方的要求进行调整。三、施工进度及工期3.1乙方应按照主合同约定的工期完成施工任务。如遇特殊情况导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并采取措施减少影响。3.2甲方有权对施工进度进行监督检查，乙方应予以配合。如甲方认为乙方施工进度不符合约定，有权要求乙方采取措施加快进度。四、质量标准及验收4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、施工规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方有权对工程进行验收。如验收合格，双方签订验收证书；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至合格。五、价款及支付5.1乙方按照主合同约定的价款进行施工，不得擅自提高或降低价格。5.2甲方按照主合同约定的付款方式进行支付。如遇特殊情况导致付款延误，甲方应及时通知乙方，并采取措施减少影响。六、违约责任6.1双方应严格按照本补充协议和主合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。6.2在施工过程中，如乙方原因导致工程停工、返工、整改等情况，乙方应承担因此产生的费用，并赔偿甲方因此造成的损失。七、争议解决7.1双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本补充协议经甲乙双方签字盖章后生效，与主合同具有同等法律效力。8.2本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。九、附件（附件内容根据实际情况添加）甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日注：本补充协议仅供参考，具体内容以甲乙双方实际签订的协议为准。在签订本补充协议前，请仔细阅读并充分理解协议内容，必要时可咨询专业律师意见。附件列表：1.主合同副本2.设计变更文件3.工程量增减确认书4.竣工资料5.验收证书6.付款凭证7.违约金支付证明8.争议解决过程中的往来函件违约行为罗列及认定：1.未能按照约定的施工范围及内容进行施工。2.未按时完成施工任务，导致工期延误。3.施工质量不符合约定的质量标准。4.擅自提高或降低施工价格。5.未按照约定的付款方式进行支付。6.未履行本补充协议和主合同的约定的其他义务。法律名词及解释：1.建筑工程施工合同：指建设单位（甲方）与施工单位（乙方）之间，就建筑工程施工活动的权利和义务所订立的合同。2.违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的民事责任。3.争议解决：指合同当事人在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.施工范围的变更：在施工过程中，可能会遇到设计变更、工程量增减等情况，应及时通知对方，并按照约定的程序进行调整。2.工期延误：可能会因为各种原因导致工期延误，应及时通知对方，并采取措施减少影响。3.质量问题：在施工过程中，应严格按照约定的质量标准进行施工，避免因质量问题导致验收不合格。4.价款支付：应按照约定的付款方式进行支付，避免因付款延误导致合同纠纷。5.违约处理：在发生违约行为时，应按照约定的程序进行处理，避免因处理不当导致损失扩大。解决方法：1.对于施工范围的变更，应及时通知对方，并按照约定的程序进行调整。2.对于工期延误，应及时通知对方，并采取措施减少影响。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。3.对于质量问题，应严格按照约定的质量标准进行施工。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至合格。4.对于价款支付，应按照约定的付款方式进行支付。如遇特殊情况