购房分期付款申请书合集3篇

购房分期付款申请书(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。本人是****（单位）人员**，现任职务**，家庭平均月收入**元，为购买******（公司）开发的商品住房（商铺）*套，房产编号为******，特向贵行申请住房（商铺）按揭贷款**万元，期限****年，并同意以所购房产抵押给贵单位（行），作为偿还与贵单位（行）签定的借款合同项下借款保证；同意贵单位（行）通过人民银行个人征信系统查询本人信息，了解本人资信状况。本着诚恳守信的原则，本人申明该套房产是家庭以贷款（不含公积金贷款）所购的第**套住房。本人根据贵行要求在所在分**（支）行开立了还款帐户，帐号为********，并保证在每期还款日和贷款到期日前足额存入当期还本付息项，同时授权贷款人于每月还款日和贷款到期日从该帐户中扣收贷款本息（包括逾期利息及罚息）；假如更换还款帐户，本人将准时供应新的帐户资料；假如帐户内资金不足并消失拖欠贷款现象，本人接受贵单位（行）的全部合法催收措施并自愿担当一切后果。申请人（签字及手印）有效身份证号：**********年**月**日购房分期付款申请书(第二篇)购房分期付款申请书摘要：本申请书旨在就购房分期付款事宜向相关方面申请，并提供详细的合同条款和付款安排。本合同范文适用于购房者与房地产开发商之间的房屋买卖交易。合同内容简洁明了，以确保双方的权益并维护交易的顺利进行。合同标题：购房分期付款申请书申请人信息：姓名：性别：出生年月日：身份证号码：通讯地址：联系电话：房地产开发商信息：公司名称：地址：联系人：联系电话：房产信息：物业地址：项目名称：房屋类型：建筑面积：购房分期付款条款：1.购房总价款：根据双方协商一致，约定为人民币（以下简称“RMB”）_____________元。2.首付款：购房者确认将于签署本合同后__个工作日内支付首付款人民币_____________元至开发商指定账户。3.分期付款安排：购房者同意按以下方式支付尾款（即购房总价款扣除首付款后的余额）：-第__期：支付RMB____________元，于__年__月__日前支付；-第__期：支付RMB____________元，于__年__月__日前支付；-第__期：支付RMB____________元，于__年__月__日前支付。4.逾期付款：如购房者未按时支付分期付款，应承担按日计算的违约金和利息。5.其他费用：购房者同意自行承担与购房相关的税费、证件办理费用等。6.风险责任：购房者在分期付款期间负有房屋保管责任和风险责任，直至全款支付完成。7.合同解除：双方同意若因特殊原因无法履行合同，应协商解除，并按照双方约定进行退款。8.争议解决：-双方如发生争议，应友好协商解决；-协商不成，可提交有权仲裁机构裁决；-仲裁裁决终局，对双方均具有约束力。本合同一式两份，购房者一份，房地产开发商一份，具有同等法律效力。购房者签名：日期：房地产开发商签名：日期：购房分期付款申请书(第三篇)购房分期付款申请书甲方（购房人）：（购房人姓名）乙方（开发商/卖方）：（开发商/卖方姓名）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方自愿以协商一致的方式达成如下购房分期付款申请：一、购房信息1.购房房产信息：（1）房产地址：（详细地址）（2）房产面积：（购房面积）2.购房分期付款计划：（1）首付款金额：（首付款金额）人民币，需在（日期）前支付至乙方指定账户。（2）分期付款金额和期限：-第一期：（分期付款金额）人民币，需在（日期）前支付至乙方指定账户。-第二期：（分期付款金额）人民币，需在（日期）前支付至乙方指定账户。-……（根据实际情况填写）二、付款方式1.甲方同意按照购房分期付款计划的约定，按期支付款项至乙方指定账户。2.甲方理解并同意，若甲方未按照约定时间支付款项，乙方有权暂停资金注入或采取其他合法措施。三、甲方权益保障1.甲方在向乙方支付首付款后，乙方应将相关房产证件移交给甲方。2.若甲方按期支付分期付款，乙方应保证按照购房协议约定的时间交付房产，并在房产交付后办理相关权属变更手续。四、法律责任1.若甲方违反购房分期付款协议，未按约定支付款项，甲方应承担违约责任，并向乙方支付违约金。2.若乙方违反购房分期付款协议，未按约定时间交付房产，乙方应承担违约责任，并向甲方支付迟延利息或赔偿金。五、法律适用与争议解决1.本购房分期付款申请书适用中华人民共和国法律。2.甲、乙双方如发生任何争议，应友好协商解决；若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。甲方（购房人）:乙方（开发商/卖方）:签名