工程施工合同范本及工程技术文件编制约定

PAGEPAGE1工程施工合同范本及工程技术文件编制约定甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工及工程技术文件编制的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程规模：__________5.工程质量：__________6.工程期限：__________二、工程技术文件编制约定1.乙方应根据甲方提供的工程资料和现场实际情况，编制施工组织设计、施工方案、施工图纸等工程技术文件。2.乙方编制的工程技术文件应满足国家、地方及行业相关标准和规范要求，确保工程质量。3.乙方应在合同签订后____日内完成工程技术文件的编制，并提交甲方审核。4.甲方对乙方提交的工程技术文件有异议的，乙方应根据甲方的要求进行修改，直至甲方满意为止。5.乙方编制的工程技术文件经甲方审核通过后，作为施工的依据。施工过程中，如需对工程技术文件进行调整，乙方应征得甲方同意，并办理相关手续。三、工程施工约定1.乙方应按照甲方审核通过的工程技术文件进行施工，确保工程质量、进度和安全。2.乙方应严格按照国家、地方及行业相关标准和规范进行施工，遵守施工现场的各项规章制度。3.乙方应按照合同约定的工程期限完成施工任务，如遇特殊情况影响工程进度，应及时向甲方报告，并采取措施缩短工期。4.乙方应确保施工现场的环境保护、职业健康与安全，遵守国家及地方相关规定。5.乙方应按照甲方的要求，参加工程验收，并提供验收所需的技术资料。四、合同价款及支付方式1.工程价款：本工程合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.支付方式：甲方按以下约定向乙方支付工程价款：（1）合同签订后____日内，支付合同价款的____%；（2）工程进度达到____%时，支付合同价款的____%；（3）工程验收合格后____日内，支付合同价款的____%；（4）工程保修期满后____日内，支付合同价款的____%。五、违约责任1.乙方未按合同约定完成工程技术文件编制或工程施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____%。2.甲方未按合同约定支付工程价款的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金为应付未付款项的____%。3.双方违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任。六、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，工程保修期满后自动终止。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________请注意，以上合同范本仅供参考，具体合同内容需根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。2024带目录带附件详细版-工程施工合同范本及工程技术文件编制约定目录一、合同双方二、工程概况三、工程技术文件编制约定四、工程施工约定五、合同价款及支付方式六、违约责任七、争议解决八、其他约定九、附件合同双方甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工及工程技术文件编制的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程规模：__________5.工程质量：__________6.工程期限：__________二、工程技术文件编制约定1.乙方应根据甲方提供的工程资料和现场实际情况，编制施工组织设计、施工方案、施工图纸等工程技术文件。2.乙方编制的工程技术文件应满足国家、地方及行业相关标准和规范要求，确保工程质量。3.乙方应在合同签订后____日内完成工程技术文件的编制，并提交甲方审核。4.甲方对乙方提交的工程技术文件有异议的，乙方应根据甲方的要求进行修改，直至甲方满意为止。5.乙方编制的工程技术文件经甲方审核通过后，作为施工的依据。施工过程中，如需对工程技术文件进行调整，乙方应征得甲方同意，并办理相关手续。三、工程施工约定1.乙方应按照甲方审核通过的工程技术文件进行施工，确保工程质量、进度和安全。2.乙方应严格按照国家、地方及行业相关标准和规范进行施工，遵守施工现场的各项规章制度。3.乙方应按照合同约定的工程期限完成施工任务，如遇特殊情况影响工程进度，应及时向甲方报告，并采取措施缩短工期。4.乙方应确保施工现场的环境保护、职业健康与安全，遵守国家及地方相关规定。5.乙方应按照甲方的要求，参加工程验收，并提供验收所需的技术资料。四、合同价款及支付方式1.工程价款：本工程合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.支付方式：甲方按以下约定向乙方支付工程价款：（1）合同签订后____日内，支付合同价款的____%；（2）工程进度达到____%时，支付合同价款的____%；（3）工程验收合格后____日内，支付合同价款的____%；（4）工程保修期满后____日内，支付合同价款的____%。五、违约责任1.乙方未按合同约定完成工程技术文件编制或工程施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____%。2.甲方未按合同约定支付工程价款的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金为应付未付款项的____%。3.双方违反合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任。六、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，工程保修期满后自动终止。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：1.工程技术文件目录2.工程施工图纸3.工程质量验收标准4.工程施工进度计划请注意，以上合同范本仅供参考，具体合同内容需根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。附件列表：1.工程技术文件目录2.工程施工图纸3.工程质量验收标准4.工程施工进度计划法律名词及解释：1.《中华人民共和国合同法》：中国法律中规定合同签订、履行、变更、解除、违约责任等方面的法律条文。2.违约金：当一方违反合同约定时，应向另一方支付的一定金额作为违约责任。3.逾期付款违约金：当一方未按合同约定支付款项时，应向另一方支付的一定金额作为违约责任。4.诉讼：当双方因合同争议无法协商解决时，可以向人民法院提起诉讼，由法院进行判决。实际执行过程中可能遇到的问题及解决办法：1.工程技术文件编制不符合要求：解决办法是要求乙方根据甲方的要求进行修改，直至甲方满意为止。2.工程进度延误：解决办法是及时向甲方报告特殊情况，并采取措施缩短工期。3.工程质量不符合标准：解决办法是要求乙方按照国家、地方及行业相关标准和规范进行施工，并重新进行验收。4.支付款项逾期：解决办法是按照合同约定向乙方支付