工地施工临时搭建棚建设协议

PAGEPAGE1工地施工临时搭建棚建设协议甲方（搭建方）：__________乙方（施工方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工地施工临时搭建棚建设事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：临时搭建棚建设，包括但不限于材料采购、运输、搭建、拆除及恢复等。二、工程期限1.工程开工日期：__________2.工程竣工日期：__________3.工程总工期：__________天三、工程质量1.乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件及施工方案进行施工，并确保工程质量符合国家相关标准和规定。2.乙方应严格按照甲方的要求进行施工，如有变更，应及时通知甲方，并经甲方同意后方可进行。3.工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收报告。四、工程价款及支付方式1.工程价款：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.付款方式：采用分期支付方式，具体如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方工程总价的30%；（4）剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付给乙方。五、工程变更及违约责任1.如乙方在施工过程中遇到特殊情况，需对施工方案进行变更，应提前通知甲方，并经甲方同意后方可进行。因变更导致的工程价款及工期的调整，由双方协商确定。2.甲方应按照合同约定及时支付工程款项，如甲方未按约定支付款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。3.乙方应按照合同约定的工期和质量完成工程，如乙方未按约定完成工程，应承担逾期竣工的违约金。六、争议解决1.本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。七、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程质保期满之日止。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________2024带目录带附件详细版-工地施工临时搭建棚建设协议目录一、总则二、工程概况三、工程期限四、工程质量五、工程价款及支付方式六、工程变更及违约责任七、争议解决八、其他约定九、附件甲方（搭建方）：__________乙方（施工方）：__________一、总则根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工地施工临时搭建棚建设事宜，达成如下协议：二、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：临时搭建棚建设，包括但不限于材料采购、运输、搭建、拆除及恢复等。三、工程期限1.工程开工日期：__________2.工程竣工日期：__________3.工程总工期：__________天四、工程质量1.乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件及施工方案进行施工，并确保工程质量符合国家相关标准和规定。2.乙方应严格按照甲方的要求进行施工，如有变更，应及时通知甲方，并经甲方同意后方可进行。3.工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的施工资料和验收报告。五、工程价款及支付方式1.工程价款：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.付款方式：采用分期支付方式，具体如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方工程总价的30%；（4）剩余10%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付给乙方。六、工程变更及违约责任1.如乙方在施工过程中遇到特殊情况，需对施工方案进行变更，应提前通知甲方，并经甲方同意后方可进行。因变更导致的工程价款及工期的调整，由双方协商确定。2.甲方应按照合同约定及时支付工程款项，如甲方未按约定支付款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。3.乙方应按照合同约定的工期和质量完成工程，如乙方未按约定完成工程，应承担逾期竣工的违约金。七、争议解决1.本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程质保期满之日止。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________九、附件附件一：施工图纸附件二：设计文件附件三：施工方案附件四：验收报告附件五：质保金支付凭证附件列表：1.施工图纸2.设计文件3.施工方案4.验收报告5.质保金支付凭证法律名词及解释：1.《中华人民共和国合同法》：中华人民共和国的一部法律，规定了合同的订立、履行、变更和解除等方面的内容，是本合同的法律依据。2.违约金：当一方违反合同约定时，应向另一方支付的一定金额作为违约责任。3.质保金：为确保乙方按照合同约定完成工程，甲方在支付工程价款时预留的一定比例的金额，待工程质保期满后支付给乙方。4.质保期：乙方对工程的质量保证期限，一般为工程竣工之日起一定时间。5.诉讼：当双方因合同履行发生争议时，可以向人民法院提起诉讼，由法院依法判决。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：乙方应合理安排施工进度，确保按期完成工程。如因特殊情况导致工期延误，应及时通知甲方，并协商解决。2.质量问题：乙方应严格按照施工图纸、设计文件及施工方案进行施工，确保工程质量。如甲方发现质量问题，乙方应及时整改。3.支付问题：甲方应按照合同约定的付款方式和期限支付工程款项。如甲方逾期支付，乙方有权要求支付违约金。4.变更：如施工过程中需对施工方案进行变更，应提前通知甲方，并经甲方同意后方可进行。因变更导致的工程价款及工期的调整，由双方协商确定。解决办法：1.工期延误：乙方应制定合理的施工计划，并提前通知甲方可能导致的工期延误。双方应积极协商，共同解决工期延误问题。2.质量问题：乙方应加强施工质量管理，严格按照合同约定进行施工。如甲方发现质量问题，乙方应及时整改，确保工程质量符合要求。3.支付问题：甲方应按照合同约定的付款方式和期限支付工程款项。如甲方逾期支付，乙方有权要求支付违约金。双方应加强沟通，确保支付顺利进行。4.变更：如施工过程中需对施工方案进行变更，应及时通知甲方，并经甲方同意后方可进行。双方应就变更事宜进行充分沟