2021年监理工程师考试合同管理强化习题及答案

监理工程师考试合同管理强化习题及答案(1)1.(真题)某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程竣工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同()。环球网校监理工程师辅导方案A.未成立B.补签后成立C.成立D.备案登记后成立2.下列选项属于指定代理关系终结条件是()。A.代理期间届满B.代理事项完毕C.作为代理人法人终结D.被代理人死亡3.在提供方式中，比较强烈担保方式是()。A.保证B.质押C.定金D.留置4.当事人一方不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》关于规定()。A.向上级仲裁机构申请执行B.向人民法院申请执行C.向首席仲裁人申请执行D.向人民法院起诉5.对于投保人而言，保险主线目必要通过()实现。A.调解B.仲裁C.诉讼D.索赔6.(真题)监理公司具备法人资格时间为()日。A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书参照答案：CDDBDC监理工程师考试合同管理强化习题及答案(2)1.(真题)施工公司提交履约保函，属于《中华人民共和国担保法》规定()担保。环球网校监理工程师辅导方案A.留置B.保证C.定金D.质押2.开展建筑活动重要根据是()。A.合同主体B.合同内容C.合同客体D.合同程序3.(真题)施工公司以自己资产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房房产潮流欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工公司欠银行债务为()万元。A.0B.100C.150D.1804.合同法律关系是指合同法律规范调节、在民事流转过程中形成()关系。A.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务5.根据法律直接规定而产生代理权行为称为()。A.无权代理B.委托代理C.法定代理D.指定代理6.可作为抵押物进行抵押财产是()。A.抵押人所有房屋B.抵押人有权使用集体土地所有权C.依法被查封财产D.抵押人所有支票参照答案：BBDDCA监理工程师考试合同管理强化习题及答案(3)1.某工程设计合同，双方商定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完毕设计工作30%时，发包人由于该工程停建规定解除合同，此时发包人应进一步支付设计人()环球网校监理工程师辅导方案万元。A.3B.5C.7D.102.(真题)某施工合同在履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师批准，则下列各个申报手续和费用承担表述，对的是()。A.发包人办理申报手续并承担费用B.发包人办理申报手续，承包人承担费用C.承包人办理申报手续，发包人承担费用D.承包人办理申报手续并承担费用3.(真题)当事人履行合同步发现某些货品价款没有商定，并且双方又未能达到补充合同，根据《中华人民共和国合同法》，应按()市场价格履行。A.订立合同步订立地B.履行合同步订立地C.订立合同步履行地D.履行合同步履行地4.在FIDIC《施工合同条件》中，承包商不可提出工期索赔状况是()。A.公共行为引起延误B.对竣工检查干扰C.业主提前占用工程D.施工中遇到古迹5.根据法律直接规定而产生代理权一种代理，称为()。A.无权代理B.委托代理C.法定代理D.指定代理6.(真题)按照FIDIC《施工合同条件》规定，合同有效期结束时间为()。A.颁发工程接受证书日B.颁发履约证书日C.结清单生效日D.签发最后支付证书日参照答案：ADCBCC监理工程师考试合同管理强化习题及答案(4)1.某单位为理解决职工住房问题，与某房地产开发商签定了一份购买一栋宿舍楼合同，该合同法律关系客体是指()。环球网校监理工程师辅导方案A.物B.行为C.智力成果D.货币2.下列说法对的是()。A.公证效力仅限于国内国内B.鉴证在国内域内和域外均有法律效力C.通过公证合同，其法律效力高于通过鉴证合同D.合同鉴证属于司法行政行为3.建设工程委托监理合同专用条件是对()中某些条款进行补充修改。A.监理委托函B.中标函C.原则条件D.法律法规4.(真题)对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益行为，债权人可以()撤销。A.自行B.祈求主管部门C.祈求人民法院D.祈求工商行政管理部门5.在FIDIC《施工合同条件》中，颁发履约证书是表达()。A.承包施工义务终结B.合同终结C.结清单失效D.合同商定权利义务已完全结束6.如果当事人在施工合同中商定通过仲裁解决争议，若因一方违约行为，另一方按商定程序终结合同而发生了争议，此争议应当由()对争议进行解决。A.终结合同方选定仲裁委员会B.违约方选定仲裁委员会C.双方选定仲裁委员会D.有管辖权人民法院参照答案：ACCCAC监理工程师考试合同管理强化习题及答案(5)1.根据《中华人民共和国合同法》规定，合同履行方式不明确，按照()方式履行。环球网校监理工程师辅导方案A.法律规定B.有助于实现债权人目C.有助于实现债务目D.有助于实现合同目2.在建设工程合同中，合同当事人普通应当具备法人资格，并且承包人还应当具备相应资质条件，这是合同生效条件中()详细体现。A.当事人必要是法人组织B.意思表达真实C.不违背法律或社会公共利益D.当事人具备相应民事权利和民事行为能力3.在施工合同履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理期限内仍未支付，则施工公司可以主张()，然后规定对方补偿损失。A.撤销合同，无需告知对方B.撤销合同，但应当告知对方C.解除合同，无需告知对方D.解除合同，但应当告知对方4.招标资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家方式。当排名第六投标人放弃投标时，应当()。A.仅容许排名前五名投标人参加投标B.变化预审合格原则，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第七递补，维持六家投标人D.重新进行资格预审5.施工中。监理工程师批准采用承包人合理化建议所发生费用和获得收益分担或分享，由()。A.由发包人分担或分享B.由承包人分担或分享C.由发包人和承包人另行商定D.由监理工程师确认6.(真题)某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检查，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移送证书，则承包商实际竣工日应为()。A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日参照答案：DDDCCA监理工程师考试合同管理强化习题及答案(6)1.(真题)按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主因素使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()。环球网校监理工程师辅导方案A.可以回绝索赔B.应承担所有责任C.先行补偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告2.合同一方当事人告知资产重组分立为两个独立法人，原法人订立合同()。A.自然终结B.归于无效C.依然有效D.可以撤销3.(真题)某材料采购合同中，双方商定违约金是l0万元，由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其她损失)，若停工待料采购方损失为50万元。供货方应支付违约金应为()万元。A.10B.20C.30D.504.下列关于当事人分立或合并后对合同效力影响表述，错误是()。A.不影响合同效力B.合同权利与义务由合并后新法人或组织继承，合同仍有效C.分立当事人应及时告知对方，并告知合同权利与义务继承人D.某些影响合同效力5.投标文献中大写金额和小写金额不一致属于细微偏差，修正此错误原则是()。A.以大写金额为准B.以金额高者为准C.以小写金额为准D.以金额低者为准6.(真题)下列关于“缔约过错责任”说法中，对的是()。A.当事人按照合同商定履行义务时，给第三人导致损失，应承担补偿责任B.当事人履行义务不符合合同商定，给对方当事人导致损失，应承担补偿责任C.订立合同步，当事人因判断失误对自身受到损失应自负D.订立合同步，一方当事人不诚信行为给对方导致损失，应承担补偿责任参照答案：DCCDAD监理工程师考试合同管理强化习题及答案(7)1.(真题)采用评标价法进行评标，评标委员会拟定评标价格本质上是()。环球网校监理工程师辅导方案A.拟定中标价B.拟定合同价C.衡量各投标书优劣根据D.拟定投标人实现各种指标根据2.通过发包人批准分包工程，承包人选取分包人需要提请()批准。A.项目法人B.项目经理C.工程师D.行政监督管理部门3.履行施工时双方达到一致洽商书面合同解释应排在()。A.所有合同文献之后B.中标告知书之前C.投标书之后D.图纸之后4.(真题)下列招标项目中，不能采用评标价法评标是()。A.施工招标B.材料招标C.设备招标D.设计招标5.某工程某分项工程，工程师参加了该分项验收。在隐蔽后，工程师又对该分项质量表达怀疑，于是进行了重新检查，成果发现的确存在问题，则()。A.费用损失由承包方承担，工期损失发包方由承担B.费用损失由工程师承担，工期损失由承包方承担C.费用损失由承包方承担，工期损失由承包方承担D.费用损失由工程师承担，工期损失由发包方承担6.按照诉讼地区管辖规定，建设工程合同纠纷应由()人民法院管辖。A.工程所在地B.被告住所地C.原告住所地D.合同签字地参照答案：CCBDCA监理师考试合同管理强化习题及答案(8)1.在FIDIC《施工合同条件》中，按照合同各条款商定，承包商完毕建筑和保修任务后，对所有合格工程有权获得所有工程款是指()。环球网校监理工程师辅导方案A.承包商投标报价B.合同价格C.接受合同款额D.最后结算款减去索赔款2.公开招标存在缺陷核心是()。A.招标时间长、费用高B.评标工作量大C.申请投标人较多D.要设立资格预审程序3.债权人撤销权自债权人懂得或应当懂得撤销事由之日起()年内行使。A.1B.2C.3D.54.发包人逾期支付设计费应承担应支付金额()逾期违约金。A.2%B.2%C.5%D.7%5.(真题)将施工索赔分为合同中明示索赔和合同中默示索赔，是按照()进行分类。A.合同目B.索赔起因C.索赔合同根据D.索赔事件性质6.在FIDIC《施工合同条件》中，作为业主与承包商划分合同风险时间点是以()为基准日。A.投标截止日期同一天B.订立合同之日C.监理工程师发布开工会之日D.投标截止日前第28天参照答案：BAABCD监理工程师考试合同管理强化习题及答案(9)1.双方恶意串通，损害国家或者第三人利益合同，应当采用()办法。环球网校监理工程师辅导方案A.将财产返还给对方B.补偿损失C.继续履行D.追缴财产2.对于建议工程物资采购合同效力有争议，当事人应当祈求()确认无效。A.人民法院B.监理单位C.建设行政主管部门D.建设单位3.合同法律关系内容涉及()。A.行为B.权利C.当事人D.智力成果4.工程建设中甲施工公司乙项目经理在行使职权时产生法律后果应当由()承担。A.乙项目经理B.甲施工公司C.建设单位D.详细施工人员5.设计人设计工作进展不到委托设计任务一半时，发包人由于项目建设资金筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同告知。按照设计范本规定，设计人应()。A.没收所有定金补偿损失B.规定发包人支付双倍定金C.规定发包人补偿实际发生损失D.规定发包人付给合同商定设计费用50%6.在施工合同中，()是承包人义务。A.提供施工场地B.办理土地征用C.在保修期内负责照管工程现场D.工程施工期内对施工现场照管负责7.施工合同专用条款商定某分部工程应于开工后第10个月竣工移送。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。依照FIDIC施工合同条件相应通用条款规定，()个月应作为鉴定承包商该某些工程施工与否提前竣工获得奖励原则。A.10B.10.5C.11D.11.58.承包商由于监理工程师提供建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位()。A.应从委托人方获得附加监理酬金B.应从委托人方获得额外监理酬金C.应从承包方获得合理化建议奖金D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金9.合同生效应当具备条件不涉及()。A.当事人具备相应民事权利能力和民事行为能力B.意思表达真实C.不违背法律或者社会公共利益D.必要采用一定合同形式10.在施工合同中，项目经理是()授权，派驻施工场地承包人总负责人。A.发包人单位法定代表人B.承包人单位法定代表人C.总监理工程师D.发包人代表参照答案：1.C2.A3.B4.B5.D6.D7.A8.D9.D10.B监理师考试合同管理强化习题及答案(10)1.监理工程师有权解决索赔是承包商()。环球网校监理工程师辅导方案A.根据合同条款提出索赔B.根据其她法律文书提出索赔C.提出道义索赔D.无合法理由延误竣工对业主违约索赔2.无效建设工程勘察合同，当事人应当祈求向()撤销。A.建设行政主管部门B.质量监督机构C.监理单位D.仲裁委员会3.工程标底是工程项目()。A.中标合同价格B.招标预期价格C.施工结算价格D.工程概算总价格4.合同生效后，当事人发现合同对质量商定不明确，一方面应当采用()拟定价款。A.补充合同B.合同关于条款C.交易习惯D.按照普通原则5.设计合同正常履行状况下，应在()时终结合同。A.提交设计文献B.设计文献通过审批C.设计人向施工单位完毕设计交底D.工程施工完毕竣工验收6.在承包工作范畴内，某些由承包商负责设计图纸，应在合同商定期间内将通过行政法规规定审查程序批准设计文献提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由()承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同7.甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权回绝其履行规定，一方在对方履行债务不符合商定期有权回绝其相应履行规定。这在合同法上是()。A.先履行抗辩权B.先诉抗辩权C.同步履行抗辩权D.不安抗辩权8.债务人或者第三人不转移其财产占有，将该财产作为债务履行担保担保方式是()。A.定金B.留置C.抵押D.质押9.设计合同履行过程中，()属于设计人责任。A.拟定设计参数取值B.组织对设计成果鉴定C.办理设计成果报批手续D.为现场设计人员提供必要工作条件10.公司法人()获得法人资格。A.成立之日B.注册资金到位后C.建立组织机构后D.经工商行政管理机关核准登记后参照答案：1.A2.C3.B4.A5.D6.B7.C8.C9.A10.D监理师考试合同管理强化习题及答案(11)1.因承包人违背合同行为导致工程竣工时间延长，监理单位()。环球网校监理工程师辅导方案A.不承担责任B.监理单位承担所有责任C.监理单位承担监督不力责任D.监理单位承担连带责任2.下列可以构成一种有效承诺是()。A.承诺是由非受要约人做出B.承诺超过期限，但要约人及时告知该承诺有效C.承诺内容对要约数量提出恰当变更D.向不特定多数人同步做出承诺3.设计合同生效时间是指()之日。A.设计人收到中标告知书B.当事人双方在合同签字盖章C.设计人收到发包人定金D.设计人实际开始工作4.设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由()组织试车。A.发包人B.承包人C.监理人D.设备供应人5.招标文献规定工程施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同商定不可预见外界条件级别持续降雨，工程师为了保证工程质量，批示该某些施工停工0.5个月。则鉴定承包商提前或延误竣工原则合同工期应为()个月。A.19B.19.5C.21D.21.56.缔约过错责任有别于违约责任最重要因素是()。A.当事人有损失B.当事人有过错C.合同尚未成立D.过错与损失之间因果关系7.当事人以土地使用权抵押，抵押合同自()之日起生效。A.订立B.登记C.履行D.主合同生效8.关于隐蔽工程与重新检查说法不对的是()。A.工程师未能按规定期间提出延期规定，又未准时参加验收，承包人可自行组织验收，该检查视应视为工程师在场状况下进行验收B.工程师没有参加验收，当其对某某些工程质量有怀疑，不能规定承包人对已经隐蔽工程进行重新检查C.无论工程师与否参加了验收，当其对某某些工程质量有怀疑，均可规定承包人对已经隐蔽工程进行重新检查D.重新检查表白质量不合格，承包人承担由此发生费用和工期损失9.下列哪些财产可以抵押()。A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人批准荒山土地使用权C.抵押人所有房屋D.有争议财产10.某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用()合同。A.可调价总价B.不可调价总价C.单价D.成本加酬金参照答案：1.A2.B3.C4.A5.A6.C7.B8.B9.C10.D监理工程师考试合同管理强化习题及答案(12)1.当事人申请撤销仲裁裁决，应当自收到裁决书之日起()内提出。A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月2.承包人负责采购材料和设备，应()。A.发包人负责检查实验，费用发包人承担B.发包人负责检查实验，费用承包人承担C.承包人负责检查实验，费用承包人承担D.承包人负责检查实验，费用发包人承担3.建设单位在()合同中承担了项目所有风险。A.单价B.总价可调C.总价不可调D.成本加酬金合同4.监理服务采购，单项合同估算价在()万元人民币以上项目，必要进行招标。A.50B.100C.200D.5005.可以作为保证人为()。A.法人职能部门B.公司C.学校D.幼儿园6.合同当事人双方权利义务共同指向对象是()。A.标B.数量C.质量D.价款7.FIDIC施工合同条件规定，用从()之日止持续时间为缺陷告知期，承包商负有修复质量缺陷义务。A.开工日起至颁发接受证书B.开工令规定开工日起至颁发接受证书中指明竣工C.颁发接受证书日起至颁发履约证书D.接受证书中指明竣工日起至颁发履约证书8.因发包人因素施工现场尚不具备施工条件，影响了承包人不能按照合同书商定日期开工时，()推迟开工日期。A.工程师应以书面形式告知承包人B.应当通过承包人批准C.发包人与承包人协商D.应当通过建设行政主管部门批准9.招标人在中标告知书中写明中标合同价应是()。A.初步设计编制概算价B.施工图设计编制预算价C.投标书中标明报价D.评标委员会算出评标价10.为了对的区别合同风险责任归属，FIDIC施工合同条件中定义“基准日”是指()。A.投标截止日B.风险事件发生日C.投标截止日前第28天D.承包商接到中标告知书日参照答案：1.C2.C3.D4.A5.B6.A7.D8.A9.C10.C监理师考试合同管理强化习题及答案(13)1.施工合同文本规定，承包人有权()。环球网校监理工程师辅导方案A.自主决定分包所承包某些工程B.自主决定分包和转让所承担工程C.经发包人批准转包所承担工程D.经发包人批准分包所承担某些工程2.仲裁委员会仲裁裁决做出后来，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法关于规定向()申请执行。A.本地人民政府B.人民法院C.仲裁委员会D.调解委员会3.债务人或者第三人不转移其财产占有，将该财产作为债务履行担保担保方式是()。A.定金B.留置C.抵押D.质押4.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种()。A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件5.一种买卖合同执行是政府定价，2月1日订立合同是价格为每公斤100元，合同规定4月1日交货，违约金为每公斤10元，交货后10日内付款。但卖方4月1日交货，而政府定价于5月1日调节为每公斤120元，买方直至6月1日才付款，买方应当按照每公斤()元向卖方付款。A.100B.110C.120D.1306.施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由()组织。A.发包人B.承包人C.监理人D.设计人7.招标单位在评标委员会中不得超过三分之一，其她人员应来自()。A.参加竞争投标人B.招标单位董事会C.上级行政主管部门D.省、市政府部门提供专家名册8.在下列各项中，符合代理特性是()。A.代理人不应仅限于代理权限内实行代理行为B.代理人以自己名义实行代理行为C.代理人在授权范畴内独立地体现自己意志D.代理行为民事责任由代理人承担9.工程设计招标评标过程，重要考虑因素是()。A.设计取费高低B.设计单位资历C.设计方案优劣D.设计任务完毕进度10.施工合同专用条款商定某分部工程应于开工后第10个月竣工移送。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工0.5个月。依照FIDIC施工合同条件相应通用条款规定，()个月应作为鉴定承包商该某些工程施工与否提前竣工获得奖励原则。A.10B.10.5C.11D.11.5参照答案：1.D2.B3.C4.D5.D6.A7.D8.C9.C10.A监理师考试合同管理强化习题及答案(14)1.FIDIC《施工合同条件》规定，对承包商索赔同步予以工期、费用、利润补偿状况有()。环球网校监理工程师辅导方案A.延误移送施工现场B.不可预见外界条件C.非承包人因素检查导致施工延误D.业主提前占用工程E.不可抗力事件导致损失2.在建筑工程一切险中，保险人对()等因素导致损失负责补偿。A.自然事件B.设计错误C.意外事件D.自然磨损E.维修养护3.索赔按目划分涉及()。A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔E.费用索赔4.指定分包商特点重要体现为()。A.业主选取实行该某些工程施工单位B.指定分包商与业主订立合同C.承包商负责指定分包商施工协调管理D.指定分包商工程款从暂定金额内支付E.指定分包商违约行为视为承包商违约5.施工过程中，工程师依照工程需要，可以就()状况发布变更指令。A.变化某单位工程标高B.增长工程量清单中列明某项工作数量C.从承包范畴内删减某些工作内容交与本地承包人施工D.为了协调施工干扰批示变化承包商某某些施工时间E.批示承包商使用其投标书内未承诺到场施工机械完毕新增工作6.合同法律关系由()等要素构成。A.主体B.客体C.行为D.事件E.内容7.投标单位有如下行为时，()招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。A.通过资格预审后不投标B.不参加开标会议C.中标后回绝订立合同D.开标后规定撤回投标书E.不参加现场考察8.下列关于抵押权实现和关于质押说法对的有()。A.质押可分为动产质押、不动产质押和权利质押B.抵押权实现普通按抵押物登记先后顺序清偿C.抵押物未登记，按照合同成立先后顺序清偿D.可以质押权利涉及汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单E.所有股份、股票以及商标专用权、专利权、着作权中财产权9.有资格代理招标机构应具备条件涉及()。A.必要是法人组织B.不得与行政机关有从属关系C.有从事招标代理业务场合D.有编制招标文献能力E.有自己评标专家库10.对设计成果规定涉及()。A.建筑物稳定、安全B.满足环保规定C.施工图纸满足规定设计深度D.不得超过国家规范规定原则E.不得低于消防规定强制性原则参照答案：1.AC2.AC3.CE4.ACD5.ABD6.ABE7.CD8.BD9.BCDE10.ABCE监理师考试合同管理强化习题及答案(15)1.工程建设合同是()合同。环球网校监理工程师辅导方案A.主合同B.从合同C.诺成性合同D.实践性合同E.免费合同2.《建设工程施工合同文本》附件涉及()等。A.合同书B.通用条款C.工程质量保修书D.专用条款E.发包人供应材料设备一览表3.债权人可以留置合同限于()合同。A.建设工程B.保管C.运送D.加工承揽E.买卖4.供货方比合同商定交货日期提前1个月将订购钢材发运到工程所在地铁路货站，采购方接到提货告知后应()。A.回绝提货B.将钢材发运回供货方C.及时提货D.告知对方规定其承担提前期间保管费用E.不承担提前期间保管不善导致货品损失5.工程师对承包商施工索赔解决决定，承包商()。A.必要执行B.可以不予理睬C.可以执行D.可以规定工程师重新考虑E.可以根据合同提交仲裁6.公开招标设立资格预审程序目是()。A.选用中标人B.减少评标工程量C.优选最有实力承包商参加投标D.迫使投标单位减少投标报价E.理解投标人准备实行招标项目方案7.订立设计合同后，由于发生()因素可以延长设计合同期限。A.增长委托设计范畴B.设计技术参数取值偏低修改设计C.设计文献未能通过审批修改设计D.勘察资料不精确导致设计返工E.发包人延误提交设计根据资料影响设计工作进行8.在施工合同中，无论何种形式仲裁合同，都应涉及()。A.仲裁申请书B.祈求仲裁意思表达C.仲裁事项D.选定仲裁人E.选定仲裁委员会9.在下列几种情形中，()合同是可变更合同。A.损害公共利益B.以合法活动掩盖非法目C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益D.因重大误解而订立E.在订立合同步显失公平10.无效建设工程合同确认权归()。A.建设行政主管部门B.人民法院C.仲裁机构D.工商行政管理部门E.监理单位参照答案：1.AC2.CE3.BCD4.CD5.CDE6.BC7.ADE8.BCE9.DE10.BC监理师考试合同管理强化习题及答案(16)1.在下列几种情形中，()合同是可变更合同。环球网校监理工程师辅导方案A.损害公共利益B.以合法活动掩盖非法目C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益D.因重大误解而订立E.在订立合同步显失公平2.分包商应及时执行变更指令涉及()书面指令。A.业主直接送达B.工程师直接送达C.工程师代表直接送达D.承包商代表直接送达E.经承包商代表确认工程师发布3.设计合同规定设计人义务涉及()。A.按商定期间提交设计文献B.组织设计审查会C.负责设计交底D.完毕必要设计变更E.组织工程验收4.下列关于要约撤回和撤销说法中，不对的是()。A.要约撤回和撤销区别在于要约与否已经发生法律效力B.撤回要约告知必要在要约到达受要约人之前到达受要约人C.撤回要约告知可以在要约到达受要约人同步到达受要约人D.撤销要约告知应当在受要约人发出承诺告知之前到达受要约人E.撤销要约告知可以在受要约人发出承诺告知同步到达受要约人5.开标时，所列()状况之一视为废标。A.投标书逾期到达B.投标书未密封C.报价不合理D.无单位和法定代表人或其她代理人印鉴E.招标文献规定保函而无保函6.监理单位义务涉及()。A.选取承担工程项目建设实行单位B.与承包商订立施工合同C.公正地维护关于各方合法权益D.不得泄露与本工程关于保密资料E.不得参加也许与业主利益相冲突承包商组织活动7.在合同履行中，应当先履行合同一方有确切证据证明对方有()情形之一时，可以行使抗辩权。A.未按合同商定办理保险B.经营状况严重恶化C.为逃避债务转移财产、抽逃资金D.合同履行准备不充分E.丧失商业信誉8.FIDIC施工合同条件“规范”文献中，可涉及()等商定内容，作为对当事人双方有约束力文献构成某些。A.工程款调价办法B.必要遵守施工环境限制C.施工中检查内容、办法D.各工程部位应达到质量原则E.业主选取指定分包商施工部位阐明9.有资格代理招标机构应具备条件涉及()。A.必要是法人组织B.不得与行政机关有从属关系C.有从事招标代理业务场合D.有编制招标文献能力E.有自己评标专家库10下列关于要约撤回和撤销说法中，不对的是()。A.要约撤回和撤销区别在于要约与否已经发生法律效力B.撤回要约告知必要在要约到达受要约人之前到达受要约人C.撤回要约告知可以在要约到达受要约人同步到达受要约人D.撤销要约告知应当在受要约人发出承诺告知之前到达受要约人E.撤销要约告知可以在受要约人发出承诺告知同步到达受要约人参照答案：1.DE2.DE3.ACD4.BE5.ABDE6.CDE7.BCE8.BCDE9.BCDE10.BE监理师考试合同管理强化习题及答案(17)1.在委托监理合同中，属委托人应履行义务有()。环球网校监理工程师辅导方案A.开展监理业务前向监理人支付预付款B.负责工程建设所有外部关系协调，为监理工作创造外部条件C.免费向监理人提供开展监理工作所需工程资料D.与监理人协商一致，选定项目勘察设计单位E.将授予监理人监理权利在与第三方订立合同中予以明确2.在委托监理合同中，监理人享有()。A.选取工程总承包人建议权B.对工程规模、设计原则等审批权C.工程建设关于协作单位组织协调主持权D.合同范畴内工程款支付审核和签认权E.一切工程变更批准权3.下列属材料采购合同重要条款有()。A.技术原则和质量规定B.材料数量及计量办法C.担保D.保险4.设计合同承包方对所承担设计任务建设项目应配合施工，()。A.负责设计变更B.负责修改预算C.参加隐蔽工程验收D.参加施工组织E.参加工程竣工验收5.施工合同示范文本规定，施工合同文献构成内容涉及()。A.中标告知书B.招标文献C.投标书及其附件D.技术规范E.工程量清单参照答案：1.ABCE2.ACD3.AB4.ABCE5.ACDE监理师考试合同管理强化习题及答案(18)1.公开招标过程中，招标阶段重要工作内容涉及()。A.办理招标备案B.编制招标关于文献C.发布招标公示D.发售招标文献E.组织现场考察2.依照《建设工程委托监理合同》规定()是监理人权利。A.选取施工总承包人确认权与否决权B.工程实际竣工日期签认权C.工程上使用材料和施工质量检查权D.设计变更审批权E.工程款支付审核和签认权3.委托合同基本特性有()。A.合同标是劳务B.必要是有偿合同C.合同是诺成、非要式合同D.条款内不涉及违约责任E.合同是双务4.设计阶段监理内容涉及()。A.选取勘察设计单位B.组织设计方案竞赛C.拟定设计使用技术参数D.审查勘察