建筑工程保险保证书

合同编号：_______本保证书（以下简称“本保证书”）由以下双方于____年__月__日签署：保证人（以下简称“保证人”）：名称：__________________________地址：__________________________法定代表人：____________________联系人：________________________电话：__________________________被保证人（以下简称“被保证人”）：名称：__________________________地址：__________________________法定代表人：____________________联系人：________________________电话：__________________________鉴于：1.被保证人与第三方（以下简称“业主”）签订了编号为_______的《建筑工程施工合同》（以下简称“施工合同”），根据施工合同的约定，被保证人需向业主提供履约保证金或履约保函，保证施工合同的履行。2.保证人愿意为被保证人提供保证，以确保被保证人按照施工合同的约定履行其义务。现双方经协商一致，达成如下协议：第一条保证内容1.1保证人同意为被保证人在施工合同项下的履约义务提供保证。1.2保证范围为施工合同约定的履约保证金金额，即人民币【】元整（大写：【】元整）。1.3保证方式为无条件不可撤销的连带责任保证。第二条保证期间2.1本保证书的保证期间自本保证书签署之日起至施工合同约定的工程竣工且验收合格之日起满【】年。2.2如施工合同提前终止，保证期间自动延长至施工合同约定的竣工日期。第三条保证责任的履行3.1在保证期间内，如被保证人未能履行施工合同约定的义务，导致业主向保证人提出索赔，保证人应在收到业主书面索赔通知后的【】日内履行保证责任。3.2保证人在履行保证责任后，有权向被保证人追偿，并要求被保证人支付因履行保证责任而产生的全部费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。第四条保密条款4.1双方同意对在本保证书签订和履行过程中所获悉的对方商业秘密和相关信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。第五条法律适用和争议解决5.1本保证书的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。5.2凡因本保证书引起的或与本保证书有关的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。第六条其他条款6.1本保证书一式两份，保证人和被保证人各执一份。6.2本保证书自保证人和被保证人签字或盖章之日起生效。保证人（盖章）：法定代表人（签名）：签订日期：________________被保证人（盖章）：法定代表人（签名）：签订日期：________________请注意，本合同文档仅为示例，仅供参考。在签订任何合同之前，请务必咨询专业律师以确保合同内容符合您的需求并符合相关法律法规的要求。合同编号：_______本保证书（以下简称“本保证书”）由以下双方于____年__月__日签署：保证人（以下简称“保证人”）：名称：__________________________地址：__________________________法定代表人：____________________联系人：________________________被保证人（以下简称“被保证人”）：名称：__________________________地址：__________________________法定代表人：____________________联系人：________________________鉴于：1.被保证人与第三方（以下简称“业主”）签订了编号为_______的《建筑工程施工合同》（以下简称“施工合同”），根据施工合同的约定，被保证人需向业主提供履约保证金或履约保函，保证施工合同的履行。2.保证人愿意为被保证人提供保证，以确保被保证人按照施工合同的约定履行其义务。现双方经协商一致，达成如下协议：第一条保证内容1.1保证人同意为被保证人在施工合同项下的履约义务提供保证。1.2保证范围为施工合同约定的履约保证金金额，即人民币【】元整（大写：【】元整）。1.3保证方式为无条件不可撤销的连带责任保证。第二条保证期间2.1本保证书的保证期间自本保证书签署之日起至施工合同约定的工程竣工且验收合格之日起满【】年。2.2如施工合同提前终止，保证期间自动延长至施工合同约定的竣工日期。第三条保证责任的履行3.1在保证期间内，如被保证人未能履行施工合同约定的义务，导致业主向保证人提出索赔，保证人应在收到业主书面索赔通知后的【】日内履行保证责任。3.2保证人在履行保证责任后，有权向被保证人追偿，并要求被保证人支付因履行保证责任而产生的全部费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。第四条保密条款4.1双方同意对在本保证书签订和履行过程中所获悉的对方商业秘密和相关信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。第五条法律适用和争议解决5.1本保证书的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。5.2凡因本保证书引起的或与本保证书有关的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。第六条其他条款6.1本保证书一式两份，保证人和被保证人各执一份。6.2本保证书自保证人和被保证人签字或盖章之日起生效。保证人（盖章）：法定代表人（签名）：签订日期：________________被保证人（盖章）：法定代表人（签名）：签订日期：________________附件：1.建筑工程施工合同（编号：_______）2.履约保证金支付凭证请注意，本合同文档仅为示例，仅供参考。在签订任何合同之前，请务必咨询专业律师以确保合同内容符合您的需求并符合相关法律法规的要求。附件列表：1.建筑工程施工合同（编号：_______）2.履约保证金支付凭证法律名词及解释：1.保证人：在本保证书中，指为被保证人的履约义务提供保证的一方。2.被保证人：在本保证书中，指根据施工合同的约定，需向业主提供履约保证金或履约保函的一方。3.业主：指与被保证人签订施工合同的第三方，即建筑工程的委托方。4.履约保证金：指被保证人根据施工合同的约定向业主提供的，用于保证其履行合同义务的一定金额。5.连带责任保证：指保证人对被保证人的债务承担无限连带责任，即保证人与被保证人对债务承担共同责任。实际执行过程中可能遇到的问题及解决办法：1.被保证人未能履行施工合同约定的义务：保证人应在收到业主书面索赔通知后的规定时间内履行保证责任，并有权向被保证人追偿。2.争议解决：如因本保证书引起的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。注意事项：1.在签订本保证书之前，请务必咨询专业律师以确保合同内容符合您的需求并符合相关法律法规的要求。2.确保施工合同的编号、履约保证金金额等关键信息在本保证书中填写准确无误。3.双方在签署本保证书前，应对施工合同的内容进行充分了解，并确保被保证人具备履行合同义务的能力。适用场景：本保证书适用于以下场景：1.建筑工程施工合同的履约保证：保证人为被保证人提供履约保证金或履