图书馆绿化改造施工协议

图书馆绿化改造施工协议甲方（委托方）：________图书馆乙方（承包方）：________绿化工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行图书馆绿化改造施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：图书馆绿化改造工程2.工程地点：__________3.工程范围：包括但不限于园建、绿化、给排水、电气等（具体以施工图纸为准）4.工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止二、施工内容1.乙方按照甲方提供的施工图纸、设计文件及施工要求进行施工2.乙方负责绿化工程的植物采购、种植、养护等工作3.乙方负责园建工程的土建、装饰、给排水、电气等施工内容4.乙方负责施工过程中的安全、环保、文明施工等工作三、工程质量1.乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量2.乙方应按照施工图纸和设计文件的要求，选用合格的材料和设备3.工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，并配合甲方进行验收四、工程费用1.工程总费用为人民币（大写）：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写）：￥__________2.甲方支付乙方工程进度款，支付比例为：合同签订后支付30%，工程进度达到50%时支付30%，工程竣工并验收合格后支付40%3.甲方应在收到乙方提供的正规发票后15个工作日内支付工程款五、工期延误1.因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应责任，并支付甲方违约金，违约金计算方式为：每日按合同总价的千分之一计算2.因甲方原因造成工期延误，乙方不承担违约责任，工期相应顺延六、合同解除1.甲乙双方应严格履行合同义务，如一方违约，另一方有权解除合同2.合同解除后，乙方应将已完成的工程量和已支付款项进行结算，多退少补七、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决2.如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效3.本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力甲方（盖章）：________图书馆乙方（盖章）：________绿化工程有限公司签订日期：____年__月__日2024带目录带附件详细版-图书馆绿化改造施工协议目录一、合同双方基本信息二、工程概况三、施工内容四、工程质量五、工程费用六、工期延误七、合同解除八、争议解决九、其他约定十、附件一、合同双方基本信息甲方（委托方）：________图书馆乙方（承包方）：________绿化工程有限公司二、工程概况1.工程名称：图书馆绿化改造工程2.工程地点：__________3.工程范围：包括但不限于园建、绿化、给排水、电气等（具体以施工图纸为准）4.工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止三、施工内容1.乙方按照甲方提供的施工图纸、设计文件及施工要求进行施工2.乙方负责绿化工程的植物采购、种植、养护等工作3.乙方负责园建工程的土建、装饰、给排水、电气等施工内容4.乙方负责施工过程中的安全、环保、文明施工等工作四、工程质量1.乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量2.乙方应按照施工图纸和设计文件的要求，选用合格的材料和设备3.工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，并配合甲方进行验收五、工程费用1.工程总费用为人民币（大写）：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写）：￥__________2.甲方支付乙方工程进度款，支付比例为：合同签订后支付30%，工程进度达到50%时支付30%，工程竣工并验收合格后支付40%3.甲方应在收到乙方提供的正规发票后15个工作日内支付工程款六、工期延误1.因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应责任，并支付甲方违约金，违约金计算方式为：每日按合同总价的千分之一计算2.因甲方原因造成工期延误，乙方不承担违约责任，工期相应顺延七、合同解除1.甲乙双方应严格履行合同义务，如一方违约，另一方有权解除合同2.合同解除后，乙方应将已完成的工程量和已支付款项进行结算，多退少补八、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决2.如协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效3.本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力十、附件1.施工图纸2.设计文件3.工程预算明细4.工程进度计划甲方（盖章）：________图书馆乙方（盖章）：________绿化工程有限公司签订日期：____年__月__日附件列表：1.施工图纸2.设计文件3.工程预算明细4.工程进度计划法律名词及解释：1.委托方：甲方，负责提出工程需求，支付工程款项，监督工程进展的一方。2.承包方：乙方，负责按照甲方的要求进行工程施工，提供材料和服务的一方。3.合同法：《中华人民共和国合同法》是规定合同当事人的权利和义务，以及合同的订立、履行、变更和解除等法律规范的总称。4.违约金：一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。5.诉讼：当合同双方无法通过协商解决争议时，可以向人民法院提起诉讼，请求法院判决。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工程变更：在施工过程中，可能会因为设计变更、现场条件变化等原因导致工程量或工程内容发生变化。此时，双方应签订补充协议，明确变更内容、费用和工期调整等。2.质量问题：如果乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工或整改。乙方应按照甲方的要求进行整改，直至符合约定的质量标准。3.工期延误：如果乙方未能按期完成工程，应按照合同约定支付违约金。如果是因为甲方原因导致工期延误，乙方有权要求顺延工期。4