浙江某游泳馆馆内照明及泛光明工程招标书

**市建设工程招标文件备案登记号：**号备案登记号：**号项目名称：**市游泳馆工程（馆内照明及泛光照明）招标人：**市体育中心工程建设指挥部（盖章）：联系人：**联系电话：**总包单位：**有限公司（盖章）联系人：**联系电话：**招标代理：**有限公司（盖章）联系人：**联系电话：**监管部门：**市建设工程招标投标管理办公室（盖章）2005年07月28日目录TOC\o"1-3"\h\z投标须知前附表 3第一章投标须知 5第一节 总则 51.工程说明 52.招标范围 53.资金来源 54.投标资格 55.投标费用 56.现场条件 57.踏勘现场 5第二节 招标文件 68.招标文件的组成 69.招标文件的澄清 610.招标文件的修改 611.招标文件的备案 612.招标文件的解释权 6第三节 投标文件的编制 713.投标文件的组成 714.投标文件的格式 715.投标报价组成 716.投标担保 817.投标有效期 818.投标文件的份数和签署 8第四节 投标文件的递交 819.投标文件的装订、密封与标志 820.投标文件的递交 821.投标截止期 922.投标文件的补充、修改与撤回 9第五节 开标 923.开标 924.投标文件公布 9第六节 评标 1025.评标会议 1026.评标过程的保密 1027.投标文件的澄清 1028.评标定标办法 1029.决标 11第七节 授予合同 1130.中标通知书 1131.合同签订 1132.履约担保 12第二章合同条款 13第一部分协议书 13第二部分通用条款(略) 14第三部分专用条款 14第四部分工程质量保修书 19附件一投标函（格式） 21附件二开标一览表 22附件三投标设备数量、价格表 23附件四投标设备配置情况表 24附件五规格性能偏离表及建议 25附件六备品备件和专用工具清单 26附件七法定代表人授权委托书 27附件八投标人情况表 28附件九：技术规格书 xxix投标须知前附表序号内容说明与要求1工程综合说明工程名称：**市游泳馆工程（馆内照明及泛光照明）建设地点：**市体育中心设计单位：**市设计院监理单位：**有限公司结构层次：地下一层，地上四层；框架结构建筑面积：17000平方米质量标准：合格工期要求：2006年3月底，完成照明系统安装、调试、验收，并密切配合招标人工程进度要求，随时跟进。2招标范围体育场馆专业照明**市游泳馆馆内标准比赛池、跳水池、观众席的照明部分，招标内容包括根据招标要求的方案设计、施工图设计、设备采购、从照明控制柜到灯具的电线电缆及桥架敷设、设备安装、调试、试运行、技术培训、售后服务等。低压开关柜到照明控制柜的桥架及电缆敷设不在本次招标范围内。建筑物泛光照明**市游泳馆建筑物施工图范围内的所有泛光照明部分，招标内容包括根据施工图设计要求的灯具及控制箱的设备采购、设备安装、调试、试运行、技术培训、售后服务等，管线预埋及电线电缆敷设不在本次招标范围内。3资金来源财政拨款4资质要求投标人：城市及道路照明工程专业承包三级及以上5投标人确定方式资格预审6招标方式公开招标7投标担保金额五万元8投标总报价上限无9报价方式综合单价10投标有效期60日历天（自投标截止日起计算）11投标文件份数正本一份，副本四份12履约担保金额五万元13评标办法综合评议法14投标文件递交投标文件递交至：**市招投标中心一楼交易大厅地址：**市**大道465号15投标截止期与开标时间2005年8月9日9时00分地点：**市招投标中心一楼交易大厅第一章投标须知总则工程说明1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。招标范围本招标工程项目的范围详见本须知前附表。资金来源本招标工程项目资金来源详见本须知前附表，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。投标资格投标人与项目经理资质等级要求详见本须知前附表；在**市招投标中心取得交易席位资格，并收到本项目投标通知的单位；项目经理按照《**市施工现场关键岗位人员管理实施细则》（台建规[2004]185）执行；如投标人系联合体，则联合体的组成及联合体各方的权利、义务须符合有关法律、法规、规章的要求。投标费用投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。中标人在领取《中标通知书》的同时，向招标代理机构**有限公司支付设备投标价的1.1%的招标代理服务费。现场条件施工现场“三通一平”已经完成。踏勘现场投标人可对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。招标文件招标文件的组成招标文件包括下列内容：（1）投标须知及投标须知前附表；（2）合同条款；（3）投标承诺书格式及辅助资料表格式等；（4）招标人提供的技术规格书；（5）招标人提供的供投标人编制体育场馆专业照明系统设计图纸的本工程建筑平面图。（6）招标人提供的本次建筑物泛光照明施工图。除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件三日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。招标文件的澄清投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后三日内，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将送给所有获得招标文件的投标人。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。招标文件的修改投标人应认真阅读和正确理解招标文件包括投标须知中各项条款的规定和要求。如认为招标文件中出现错误、遗漏或词意含糊等情况，请于2005年8月2日11：00时以前以书面形式向招标代理机构提出澄清要求。招标人对所有疑问的正式答复将在2005年8月4日招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人通过传真或电邮方式收到的，须当即给予回执。招标文件的备案本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经监管部门备案盖章的一律无效。招标文件的解释权本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属**市建设工程招标投标管理办公室。投标文件的编制投标文件的组成投标文件由商务标和技术资信标两部分构成。商务标包括：投标函（附件一）开标一览表（附件二）投标设备数量价格表（附件三）技术资信标部分，包括：专业体育场馆照明设计方案应包括：提供系统图、马道布置图、照度计算书、布灯图、电气配置图等。详细阐述该方案的设计原则，依据功能、性能及系统技术先进性和合理性进行。主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述合理的安装方案，包括如何配合马道承包单位施工的措施提供投标设备产品样本、技术规格书及图片说明，系统的操作界面和应用环境。列出产品（材料）需求一览表，将工程所需的全部产品（材料）列入投标系统明细表。说明主要设备的无故障工作时间。技术服务和售后服务的内容和措施距买方最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺设备施工验收方案及标准。投标设备配置情况表（附件四）规格性能偏离表及建议（附件五）备品备件及专用工具表（附件六）投标人营业执照复印件（盖投标人公章）投标人情况表(附件八)制造厂家（或代理商）的授权书投标人资信等级证明。（如有）投标人投入本工程项目主要人员汇总表及主要技术负责人简历及证书复印件近年来同类产品的生产、销售情况投标文件的格式投标人应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸（图表可根据需要作适当扩展）。投标报价组成报价方式：报价方式：根据招标人提供的招标文件要求，由投标人自行报价。投标报价包括设备投标价和招标代理服务费，其中设备投标价按综合单价组价，包括设备出厂价、运杂费、运输保险费、安装调试检验费、税金、利润、总承包服务费（系统总价的3％）及其他费用。招标代理服务费为设备投标价的1.1%。投标报价货币一律采用人民币。投标担保投标人按本须知前附表规定的数额在规定的时间内向**市招投标中心提交投标担保，并领取投标担保确认单。担保形式：仅接受投标人本单位出具的银行汇票(现金、转帐支票不予接受)。收款单位：**市招投标中心，开户银行：**农行开发区支行，帐号：9903。投标担保确认单：投标人凭银行汇票到**市招投标中心财务室领取投标担保确认单。对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。中标人在提交履约担保后凭《招标确认单》到**市招投标中心财务室退还投标担保，其余投标人在中标候选人公示结束后凭《未中标通知书》退还。如投标人有下列情况，投标担保将被没收：投标人在投标有效期内撤回其投标文件；中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。投标有效期投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本节关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。投标文件的份数和签署投标人按本须知前附表规定的份数递交投标文件。招标文件附件中要求由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人均按要求签章。当正本与副本不一致时，以正本为准。投标文件的递交投标文件的装订、密封与标志投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目名称、投标人名称及标函名称。密封要求：密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。投标文件的技术资信标和商务标必须采取单独密封，设计方案单独装订。投标文件的递交投标人应按本须知前附表规定的地点，于截止时间前提交投标文件。投标截止时间以后送达的的投标文件，将被拒收。递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒收：投标人出示其有效交易证的原件，以证明其已取得交易席位资格；投标人出具投标担保确认单，以证明其已提交投标担保；投标人法定代表人或委托代理人（必须出具经公证机构公证的本工程授权委托书原件，参考样张附后）和投标项目经理（必须与投标报名项目经理相一致，如因情况特殊确需更换项目经理的，须经招标人及招标监管部门盖章认可）必须参加开标会议，经招标人确认身份后（招标人对其身份不明的，须出具身份证或驾驶证原件）再签名报到，以证明其出席开标会议。项目经理因特殊原因无法到场的，须出具经招标人盖章同意的书面证明。投标截止期投标文件的截止时间见本须知前附表规定。招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。投标文件的补充、修改与撤回投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。开标开标招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表所规定的地点公开举行开标会议；开标会议由招标人组织并主持；开标顺序：采用综合评议法评标，则商务、技术标同时开。投标文件公布由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。评标评标会议评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。评标过程的保密开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。投标文件的澄清评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。评标定标办法评标采用综合评议法，开标后，首先对标书进行符合性审查，凡投标书实质性内容和关键格式严重不符合有关规定和不响应招标文件要求的，作为无效标，予以废除。评标委员会以审标，询标为基础依据，对投标书及投标人分别进行分析评议。1、商务标评标办法⑴符合性审查评价投标文件的完整性，是否严格按照招标文件的要求填写，字迹清晰可辨，投标文件上法人代表授权书的法定代表人或法人授权代理人的签字是否齐全；是否按规定缴纳投标保证金。⑵投标报价评价各单位投标价是否合理，如明显偏离的，分析原因。⑶投标人资信、业绩情况评价投标人资质、信用等级、业绩、所选用设备材料取得ISO9000认证等情况。⑷服务承诺评价投标人施工期间的服务和质保期的服务及质保期后的服务等情况。2、技术评标办法⑴所选用材料设备的科学性、适用性评价产品性能和系统组成的最佳性能价格比以及科学性、适用性、先进性；投标单位是否按照招标文件技术规格书的要求；系统配置是否符合招标文件要求和设计图纸；是否符合现行施工规范规定要求；是否取得国际、国家质量和安全认证；包括今后的维修方便、易损耗件和配件的供应以及今后的扩展可能性等。（2）招标人特别关注的技术要点：方案的设计与优化；马道布置的方案；防护措施等方面。（3）安装方案评价投标人在整个设备安装调试过程中合理安排人员，同时配合马道安装单位进行施工的情况。（4）施工技术能力和经验评价投标人所提供人员的技术能力和经验和该企业在本行业的技术能力和经验。(5)工期及工程质量承诺评价投标人对本次工程工期及质量承诺。决标中标候选人的确定中标候选人的排名次序按综合评议名次从高到低顺序排列，即排名最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。中标人的投标报价即为中标价。排名第一的中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，如果无第二中标候选人，或者排名第二的中标候选人因前述规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。授予合同中标通知书招标人根据评标结果，按照台建规[2001]376号《关于对招标工程中标人实行公示制度的通知》的要求，中标候选人应当在**市招投标中心接受公示。中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。中标候选人确定后，如发现第一中标候选人资格无效，由第二中标候选人替补；如第二中标候选人也无效，则本次招标失败；如涉及到其他投标人资格无效，则中标结果不作调整。《中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。合同签订自《中标通知书》发出之日起30日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，草签施工合同，待合同管理部门审查后正式签订。同时，按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求，双方签订《廉政合同》。履约担保中标人应自收到《中标通知书》10日内,按本招标文件规定提交履约担保。如中标人不及时提交履约担保或不按时与招标人签订合同，招标人将有充分理由废除授标，并没收其投标担保。履约担保采用在**注册银行出具的银行保函（按照招标文件附件中的格式提供）担保方式；中标人办理保函有困难的，可到**市招标办指定银行办理保函；中标人确不能办理银行保函的，则履约保证金必须解入**市招标办指定的专用帐户。专用帐户收款单位：建行**市分行营业部，收款单位：**市建设工程招投标管理办公室。第二章合同条款合同文本采用建设工程施工合同示范文本（GF-99-0201）。合同通用条款示范文本（GF-99-0201）的通用条款。合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。第一部分协议书发包人（全称）：____承包人（全称）：__________________________________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：___________工程地点：___________________________________工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：___________________资金来源：______________________________________________________________________二、工程承包范围承包范围：___________三、合同工期：开工日期：______________________________________________________________________竣工日期：______________________________________________________________________合同工期总日历天数_________________天四、质量标准工程质量标准：__________________________________________________________________五、合同价款金额（大写）：_____________________________元（人民币）￥：_____________________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、招标文件4、投标书及其附件5、本合同专用条款6、本合同通用条款7、标准、规范及有关技术文件8、图纸9、工程量清单10、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：________年__________月__________日合同订立地点：_________________________________________________________________本合同双方约定_________________________________________________________后生效。发包人：（公章）_______________________承包人：（公章）______________________________住所：_______________________________住所：______________________________________法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________电话：_______________________________电话：______________________________________传真：_______________________________传真：______________________________________开户银行：___________________________开户银行：__________________________________账号：_______________________________账号：______________________________________邮政编码：__________________________邮政编码：_________________________________。第二部分通用条款(略)第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：发包人提供标准、规范的时间：国内没有相应标准、规范时的约定：4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：发包人对图纸的保密要求：使用国外图纸的要求及费用承担：二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：需要取得发包人批准才能行使的职权：5.3发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：5.6不实行监理的，工程师的职权：7、项目经理姓名：职务：8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：（6）水准点与座标控制点交验要求：（7）图纸会审和设计交底时间：（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：（9）双方约定发包人应做的其他工作：8.2发包人委托承包人办理的工作：9.承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：(8)施工场地清洁卫生的要求：(9)双方约定承包人应做的其他工作:三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：工程师确认的时间：10.2群体工程中有关进度计划的要求：13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：四、质量与验收17.隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：19.工程试车19.5试车费用的承担：五、安全施工本工程的施工现场执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）。承包人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承担。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用方式确定。（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：合同价款中包括的风险范围：风险费用的计算方法：风险范围以外的合同价款调整方法：（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：23.3双方约定合同价款的其他调整因素：24、工程付款方式24．1合同签订后十天内，发包人支付合同总价10%的预付款。24．2在双方约定进场时间二个月前，发包人支付合同总价的20%作为备料款。24．3其余部分以进度款的形式支付（前30%的预付款和备料款不扣回），每月结算一次，买方支付至合同总价80%后停止支付。24．4设备安装调试完毕并通过有关部门验收合格，并经财政审计后30天内，买方支付至合同总价97%。24．5余款3%待三年质保期满后七天内一次性付清。七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：（3）承包人可代为调剂串换的材料：（4）到货地点与一览表不符：（5）供应数量与一览表不符：（6）到货时间与一览表不符：27.6发包人供应材料设备的结算方法：28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：八、工程变更九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：32.6中间交工工程的范围和竣工时间：十、违约、索赔和争议35、违约35．1．产品质量责任在产品质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。或在买方同意的前提下，降价处理。卖方承担修理，调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。35．2．卖方在接到买方通知后，**市及附近地区2小时内，外地6小时内派人赴现场处理设备质量问题。35．3．由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。36、违约赔偿36．1．除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金：36．2．逾期交货卖方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向买方偿付违约金，每逾期一天，罚款1‰。但整机中的的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算罚金。36．3．卖方不能交货或买方中途退货卖方不能交货，应向买方偿付违约金。通用设备按不能交货部分货款价值的1～5%；专用设备按不能交货部分的10～30%。买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。36．4．逾期交货的违约赔偿最高限额为迟交货合同总价的5%，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，买方可考虑终止合同。36．5．经买卖双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。37、争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请调解；（2）采取第种方式解决，并约定向仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：发包人委托承包人办理的保险事项：（2）承包人投保内容：41担保41.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：（3）双方约定的其他担保事项：46、合同份数46.1双方约定合同副本份数：47、补充条款47.1总承包服务费:总包配合与管理费为3%(基数不含招标人采购的设备费如电梯、显示屏等、桩基工程)。其内容包括：46.1.1.作为总包单位现场配合、交叉施工影响而增加的现场经费；46.1.2.各分包工程的工期、质量安全的管理与协调；46.1.3.按规定必须承担的分包工程安全事故连带责任；46.1.4.各分包工程竣工资料的归档工作。第四部分工程质量保修书发包人(全称)___承包人(全称)_____________________________________________________________________为保证在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容承包人质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括电气管线、、设备安装调试，以及双方约定的其它项目。具体保修的内容，双方约定如下：保修内容为二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为三年：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到报修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可委托其他人员修理。2、发生须紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、质量保修金的支付保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。附件一投标函（格式）致：**市体育中心工程建设指挥部一、根据己收到的编号为台建招备【2005】0066号的招标文件，我单位经研究招标文件后，我方的投标总报价为人民币佰拾万仟佰元，￥：万元（保留二位小数）。二、一旦我方中标，在全部同意招标文件内容前提下，我方承诺：1、工期：；2、质保期：；3、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；4、投标人已详细审核全部招标文件，包括修改文件，参考资料和有关附件，放弃提出含糊不清或误解的权利，同意全部按照招标书中规定的责任和义务。5、本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。6、同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的任何数据或资料。完全理解招标人不一定授权给最低报价的投标人以及接受或拒绝任何投标。三、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。四、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。五、我方金额为人民币五万元的投标担保与本投标文件同时递交。法定代表人（签字或盖章）：投标人（盖章）：日期：年月日：附件二开标一览表单位：人民币万元（保留二位小数）序号设备及系统名称规格、型号数量系统总价（人民币万元）工期（一）体育场馆专业照明系统套（二）游泳馆建筑物泛光照明系统套（三）总承包服务费（一＋二）×3%（四）招标代理服务费：[（一）＋（二）＋（三）]×1.1%投标总价合计（大写）：[（一）+（二）＋（三）＋（四）]（结转至附件一：投标函）￥质保期注：系统总价与“（附件三）系统总价同，“投标总价合计”应与“（附件一）投标函”中“投标报价”一致。投标单位（盖章）：法定代表人（签字）：日期：附件三投标设备数量、价格表12345678品目、项号货物名称、型号规格产地数量、单位综合单价总价交货期交货地点器材合计：安装调试费：税金：系统总价：系统总价（大写）:（结转至附件二：开标一览表）单位：人民币万元（保留二位小数）注：综合单价包括设备单价、运输、保险、税费等综合费用。投标单位（盖章）：法定代表人（签字）：日期：附件四投标设备配置情况表序号货物名称、型号规格产地数量、单位交货期交货地点备注注：1、本表应包含投标设备所含的所有主材及辅材；2、本表中设备应含在投标总价中。投标人（盖章）：法定代表人（签字）：日期：附件五规格性能偏离表及建议序号货物名称数量招标文件技术规范要求投标文件对应规范备注建议：投标人（盖章）：法定代表人（签字）：日期：附件六备品备件和专用工具清单序号名称数量单价产地品牌备注注：本表中设备价应均摊入设备投标价中。投标单位（盖章）：法定代表人（签字）：日期：附件七法定代表人授权委托书： （投标人全称）法定代表人 授权 （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的项目（括号内填写招标编号）的投标，全权处理招标活动中的一切事宜。法定代表人签字：投标人全称（公章）：日期：附：全权代表姓名：全权代表身份证号码：职务：详细通讯地址：传真：电话：邮政编码：附件八投标人情况表单位名称电话主管部门企业负责人职务地址传真企业性质授权代表人职务单位简历及机构单位优势及特长单位概况职工总数生产工人平均技术等级上一年主要经济指标指标名称实际完成工程技术人员其中：高级工程师工程师流动资金万元资金来源自有资金万元工业总产值万元银行贷款万元固定资产原值万元净值万元资金性质生产性万元实现利润万元非生产性万元主要产品投标产品情况投标产品名称型号上年产量产品技术先进水平优质品率一等品率曾获何种奖励投标人（公章）填表日期：附件九：技术规格书一、综合说明**市游泳馆是一个具有综合使用功能的游泳健身中心，其主要使用功能是提供一个对广大社会开放的健身娱乐场所，同时也能够承接国际国内单项游泳或跳水比赛和承担专业游泳队的日常训练。投标人应综合考虑系统初始投资、日常维护及运营使用成本等方面来对**市游泳馆专业照明系统作出合理的设计。二、招标范围：本次照明工程的招标范围包括以下两个部分：体育场馆专业照明**市游泳馆馆内标准比赛池、跳水池、观众席的照明部分，招标内容包括根据招标要求的方案设计、施工图设计、设备采购、从照明控制柜到灯具的电线电缆及桥架敷设、设备安装、调试、试运行、技术培训、售后服务等。低压开关柜到照明控制柜的桥架及电缆敷设不在本次招标范围内。建筑物泛光照明**市游泳馆建筑物施工图范围内的所有泛光照明部分，招标内容包括根据施工图设计要求的灯具及控制箱的设备采购、设备安装、调试、试运行、技术培训、售后服务等，管线预埋及电线电缆敷设不在本次招标范围内。二、控制系统要求照明控制系统必须采用总线式控制方式，招标人推荐采用C-BUS或I-BUS总线形式的单灯智能控制系统，投标人应在投标书中递交一套设计方案。通过控制系统解决方案，可实现多种控制方式，任意调节照明等级，至少应能满足这些情况的照明控制功能及照明指标要求，且投标人的操控台应能以“单键操作方式”任意转换各种控制