2023一级建造师《建设工程法规及相关知识》全真模拟卷及答

2023一级建立师《建设工程法规及相关学问》全真模拟卷及答案（一）

2023年一级建立师考试在即，为助力考生顺当通关，高效备考，优路教化

特整理优路教化内部一级建立师《建设工程法规及相关学问》全真模拟卷及答案,

供广阔考生备考运用。

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符

合题意）

1、以下规范性法律文件中，不属于我国法律体系民商法的是（）

A.合同法B.公司法C.城乡规划法D.侵权责任法

2、以下规范性法律文件中，不属于行政法规的是（）

A.城市房地产管理法B.城市房地产开发经营管理条

例

C.建设工程质量管理条例D.建设工程勘察设计管理条例

3、某建筑公司与项目经理就某项目施工签订了承包协议书，约定项目部

对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不是法人，根本缘由是（）

A.没有自己独立的名称B.没有固定的经营场所

C.不能独立担当民事责任D.没有自己的组织机构

4、在工程建设领域，下列（）之间的关系构成托付代理关系

A.建设单位与监理单位B.总承包单位与分包单位

C.建设单位与设计单位D.联合体牵头人与联合体成员

5、李某原是甲建筑公司材料员，辞职后成立一物资经销公司。李某利

用手头留有的原盖甲公司公章的空白合同与某木材公司签订木材购销合同，

木材公司对李某辞职并不知晓。请问，对该合同担当付款义务的是（）

A.甲建筑单位B.物资经销公司

C.李某D.李某和甲建筑公司

6、下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是（）

A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外损害保险费用

B.施工单位依据约定帮助建设单位办理开工手续并担当相关费用

C.施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项

D.建设单位为施工单位垫付了行政罚款

7、某建筑公司为了工程施工须要租赁3台塔吊用于现场施工作业，则

建筑公司对3台塔吊享有的权利属于（）

A.全部权B.自物权C.用益物权D.担保物权

8、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位

物资材料午饭刚好进场而停工数日，请问事后乙方分包单位应提出何种主见

来切实爱护自己合法权益：（）

A.恳求解除合同B.恳求返还财产

C.恳求确认物权D.恳求赔偿损失

9、张某托付李某出售本地一处房屋，以下不构成双方托付代理关系终止

情形的是：（）

A.张某死亡B.房屋已出售完成

C.张某懊悔不想出售D.李某病重辞去托付

10、某施工单位在基坑作业过程中，降水作业不连续而导致接近2栋民

宅基础塌陷，结构出现裂缝；为此居民要求施工单位担当责任，此债务发生

的依据是（）

A.施工合同B.无因管理C.侵权行为D.不当得

利

11、甲开发商托付乙设计公司进行施工图设计，由乙公司设计师丙负责

详细设计工作；对于设计图纸的著作权归属没有约定，则该施工图设计的著

作权属于（）

A.甲开发商B.乙设计公司C.丙设计师D.乙、丙

共有

12、设备工程师范某获得一项独创专利，下面说法正确的是（）

A.未经范某同意，任何单位或组织及个人任何时候都不能运用这项技

术

B.范某的专利权在全部国家都会受到爰护

C.范某可以转让该项专利的申请权

D.该项专利只能以范某的名字命名

13、某建筑公司总工程师窦某在完成单位工作过程中，利用自己业余时

间编著了较为先进专业施工工法，则关于该作品的运用表述错误的是

（）

A.该作品著作权由窦某享有

B.该作品建筑公司有权在业务范围内优先运用

C.窦某完全可以将该作品著作权许可第三人运用

D.经单位同意，窦某可以许可第三人运用

14、设备工程师张某就其节水设备及工艺于2023年3月5日向地方专

利行政主管部门提出申请行政主管部门于2023年3月8日收到申请文件,

于2023年4月5日核准并颁发专利证书。则该专利权的期限应从（）

起先计算。

A.2023年3月5日B.2023年3月8日

C.2023年4月5日D.张某自己生命之日

15、某建筑企业将有自己的一批刚才抵押给甲，后由于资金短缺，又将

此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还甲、乙的

借款，甲、乙拟行使抵押权。下属表述正确的是（）

A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效

B.甲抵押权成立在先，应先由甲有线受偿

C.甲、乙依据债权比例清偿

D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿

16、某建设项目建设方托付一家商业银行行为工程款支付供应付款担

保，约定保证方式为一般保证，单位约定保证期间。施工承包合同约定最终

付款期为2023年6月1日。后由于建设方未刚好支付工程款，施工方要求

商业银行担当保证责任。施工单位的如下行为中正确的是（）

A.在2023年12月15日起诉商业银行要求担当保证责任

B.在2023年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款

C.施工单位胜诉后，依判决干脆向商业银行要求支付工程款

D.强制执行建设方后、尚欠的50万元工程款，要求商业银行支付

17、某建设单位在给施工单位供应支付担保时，将自己持有的某上市公

司流通股票交付施工单位作为质押担保丙签订了质押合同0后建设单位无力

支付工程款，施工单位与行使质权，变卖股票就价款优先受偿。下列选项中

正确的是：（)

A.上市公司的流通股票不能作为质押物

B.施工单位对该部分股票不享有质权

C.施工单位行使质权时应当拍卖股票而不能变卖

D.施工单位的质权自股票交付时生效

18、下列财产中可以设定抵押权的是（）

A.李某承包村里的一座自留山B.某高校宿舍楼

C.某国有企业办公大楼D.被海关查封的一批设

备

19、下列详细行为中，不能构成合法留置关系的是（）

A.构件厂由于施工单位拖欠加工费用而留置加工构件

B.运输公司由于施工单位拖欠运输费用而留置部分运输的材料

c.检测单位由于施工单位拖欠检测费用而不依据约定供应检测报告

D.停车处由于施工单位拖欠看管费用而拒绝交付保管车辆

20、甲建筑企业与混凝土厂签订混凝土供应合同，总计金额约600万。

甲先行支付定金150万，剩余款项依据供应进度结算；同时约定，若乙方

拖延供货，违约金为按日支付5万元。后由于乙混凝土厂设备检修，拖延供

货达30日。则甲建筑企业应如何要求乙担当违约责任最为妥当()

A.要求乙双倍返还定金300万元

B.要求乙支付违约金150万元，并返还定金150万元

C.要求乙双倍返还定金240万元

D.要求乙支付违约金150万元，并返还定金120万元

21、某机电设备安装工程在开工之初办理了设备安装一切险，安装合同

计于2023年7月2日完工后安装工程于2023年6月5日经建设、设计、

监理和施工单位联合验收合格，监理单位于6月8日签发验收合格证书，6

月20日施工单位将整个工程交付建设单位投入运用。则该项目安装工程一

切险的责任终止日为()

A.2023年7月2日B.2023年6月5日

C.2023年6月8日D.2023年6月20日

22、下列法律责任的担当方式中，不属于民事责任担当方式的是

()

A.没收违法所得B.返还财产

C.赔礼致歉D.消退危急

23、下列工程建设法律责任的担当方式中，属于行政责任担当方式的是

()

A.复原原装B.停止侵害

C.责令停产停业D.有期徒刑

24、建筑公司项目经理明智脚手架工程未阅历收状况下，强令工人进行

施工作业，而导致发声架体坍塌事故，造成严峻后果，则该项目经理涉嫌

()

A.工程重大平安事故罪B.重大劳动平安事故

罪

C.重大责任事故罪D.失职罪

25、某剧院工程，建设单位在领取施工许可证后满一年才开工，则开工

时()

A.建设单位应当向发证机关报告

B.应当报发证机关核验施工许可证

C.应当报发证机关申请延期

D.施工许可证已自行作废

26、某一建筑工程支配建设工期为1年8个月，工程合同价格为600

万元，依据《建筑工程施工许可管理方法》的规定，其到位资金原则上不得

少于（）万元

A.180B.200C.240D.300

27、某建筑企业欲申请房屋建筑工程施工总承包企业资质，其注册资本

金为7000万元，企业净资产为5500万元，则按其资本条件，最高只能申

请（）企业

A.特级B.一级C.二级D.三

级

28、下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的

是（）

A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位

B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的

C.建设单位指定专业分包

D.专业分包单位再进行专业分包的

29、某装饰公司与总包方依法签订分包合同后，将其分包工程的全部劳

务转包给一家劳务公司并办理了备案手续；装饰公司转包劳务的行为

（）

A.无效B.有效C.总包同意后生效D.效力

待定

30、下列对总承包单位和分包单位平安责任的描述中，错误的是

（）

A.建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权

B.总承包单位和分包单位对整体工程的平安生产担当连带责任

C.分包单位不听从管理导致生产平安事故，由分包单位担当主要责任

D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的平安生产

负总责

31、2023年3月，取得建立师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，

2023年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有效截止

日是（

A.2023年3月B.2023年6月

C.2023年3月D.2023年6月

32、下列情形属于施工项目经理可以同时担当两个建设工程项目负责人

的是（）

A.两个项目的发包人同意

B.项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段

C.两个项目属于同一工程分期开发

D.项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久

33、下列行为中，属于《招标投标法》明令禁止的"限制和禁止”的招

标行为是（）

A.招标文件要求投标人必需具有同类工程相关业绩

B.招标文件要求投标人在本地区必需设有常年办事机构

C.招标文件要求投标人必需获得过肯定奖项

D.招标文件要求投标人必需获得质量标准体系的认证

34、评委委员会在对某工程建设项目投标文件评审过程中，发觉某投标

文件的投标报价组成中某分项工程单价有明显的小数点错位,导致单价与工

程量的乘积结果与总价不一样，对此问题的处理原则是（）

A.以总价为准，修改单价

B.以单价为准，修改总价

C.依据废标处理

D.要求投标人澄清

35、依据合同当事人是否必需实行已定形式为标准，可将合同分为

（）

A.双务合同与单务合同

B.有偿合同与无偿合同

C.要式合同与不要式合同

D.全力合同与义务合同

36、某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明白想要购买刚才，钢厂发出

的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则

下列说法正确的是（）

A.此种情形属于承诺延误

B.此种情形属于承诺超期

C.该承诺必定无效

D.该承诺是否有效由双方协商确定

37、某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行

竣工验收状况下就对外营业，运用中发觉部分客房出现漏水现象，则该质量

责任应由（）担当

A.总承包人B.防水分包人C.业主D.物业公

司

38、《合同法》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含

（）

A.工程材料款B.工程人员的酬劳

C.工程管理费用D.工程停工费用

39、工程施工中，承、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为

合格，则受鉴定影响的工期期间（）

A.承包人担当责任，工期不予顺延B.发包人担当责任，工期

顺延

C.发包人、承包人各担当一半D.都不担当责任

40、某施工企业为了支付农夫工工资，擅自将租赁的脚手架钢管卖与王

某，则下列关于转让合同效力的表述中，正确的是（）

A.合同有效B.合同无效

C.出租方追认则合同生效D.钢管实际交付后，合同

生效

41、某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并

备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。该承诺未

再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是（）

A.该补充协议对于工程价款的变更不属于合同实质性内容的变更

B.该协议变更是双方真实意思的表示，属于合同约定变更，不须要再

次备案

C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依

据

D.该补充协议应当作为工程款结算的依据

42、承包人在施工中遇到暴雨攻击，导致工程停工，同时发生各项费用

损失，依据不行抗力索赔处理原则，下列（）费用，发包人不予赔偿

A.被冲坏已施工的基础工程B.停工期间设备闲置

C.清理现场，复原施工D.被冲坏的现场临时道路

复原

43、对于女职工和未成年工，国家制定了相关特别爰护规定，以下说法

不正确的是（）

A.不得支配怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动

B.不得支配女职工从事高处、低温劳动

C.应当对未成年工定期进行健康检查

D.对怀孕7个月以上的女工不得支配夜间劳动

44、某用人单位聘请一名员工，由于工作疏忽始终未与其签订劳动合同；

一年后，同人单位确定辞退该员工，在用人单位应担当的法律后果中错误的

是（）

A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后接触劳动关系

B.假如该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同

C.应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同

D.用人单位应每月向该员工支付两倍的工资

45、依据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）规定，某施工单

位在城市市区范围内施工，晚上19点~21点期间运用物料提升机运输装修

材料，由此而产生的噪声限值应为（）分贝

A.55B.62C.70D.75

46、英开发商新建住宅小区项目，拟将小区生活污水经处理后排入旁边

一河流，则其设置排污口是应当取得（）同意。

A.城市规划部门B.建设行政管理部门

C.水行政主管部门D.渔业主管部门

47、某建筑公司在建设项目施工中，发觉一地下古墓，于是马上报告当

地文物行政部门，并停止工程施工至发掘结束，为此发生了肯定停工损失,

该部分停工损失建筑公司可以向（）主见赔偿。

A.建设单位B.勘察单位

C.文物行政管理单位D.不能主见

48、下列关于平安生产许可证的说法中，表述错误的是（）

A.平安生产许可证的有效期为3年

B.期满后须要延期的，应当于期满前3个月申请

C.遗失平安生产许可证在申请补办的同时，应当在公众媒体上声明

D.企业变更地址的，应当办理平安生产许可证变更手续

49、某建设施工企业，一年内发生两起平安生产事故，则企业（）应

对企业平安生产全面负责。

A法定代表人B总法律顾问

C项目负责人D主要负责人

50、关于施工总包单位与分包单位平安责任的划分，下列表述错误的是

A.由总包单位对现场负责，分包单位对分包工程负责

B.总包单位统一组织编制建设工程平安事故应急救援预案

C.总包单位和分包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员

D.由总包单位负责上报事故

51、施工单位应当对管理人员和作业人员（）平安生产教化培训，

其教化培训状况记入个人工作档案

A.每半年至少一次B.每季度至少一次

C.每年至少一次D.每两年至少一次

52、某住宅楼建设过程中，考虑到工程平安，施工单位编制了高大模板

工程专项施工方案，该方案还须专家论证、审查，则方案论证、审查工作由

（）来组织。

A.建设单位B.建设行政主管部门

C.施工单位D.监理单位

53、某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，

施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府

平安监督部门报告事故。

A.1小时内B.24小时内

C.作业人员救出后1小时内D.作业人员救出后24小时内

54、某市建设行政主管部门在某工程项目审核发放施工许可证时，依法

对该工程项目的平安施工措施进行审核，围绕审核工作，主管部门（）

A.可以收取费用B.不能收取费用

C.设计单位D.质量监督机构

55、工程建设中假如采纳国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标

准未作规定的，（）应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关主

管部门备案。

A.建设单位B.施工单位

C.设计单位D.质量监督机构

56、某工商局办公楼主体机构施工过程中，由于模板支撑系统承载力不

足浇筑过程中发生坍塌事故，无人员伤亡，建设单位应当在质量事故发生后

（）小时内向工程所在地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A.1B.6

C.12D.24

57、建设项目须要进行试生产的，应当（）申请配套建设的环境爱

护设施竣工验收。

A.在投入试生产之日B.投入试生产之日起3个月内

C.投入试生产之日前3个月D.分期验收后

58、关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参与人员，表述正确的

是（）

A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参与

B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参与

C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参与

D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参与

59、依据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保

修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位担当保修责任的是（）

A.因运用不当造成的质量缺陷

B.因用户装修引起的卫生间渗漏

C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝

D.地震导致的剪力墙裂缝

60、某建筑工程投入运用后，建设单位发觉车库挡土墙发生偏移，经分

析测算缘由是设计挡土墙截面过小所致,建设单位托付施工单位进行了修缮

加固处理，该部分费用施工单位应向（）索赔。

A.设计单位B,建设单位

C.审图单位D.监理单位

61、争议双方达胡口解协议后，一方拒不履行，则另一方可以（）

A.恳求法院强制执行B.恳求仲裁强制执行

C.要求对方担当缔约过失责任D.要求对方担当违约责任

62、某工程施工过程中发生如下事务，当事人对（）不服可以申请

行政复议

A.由项目经理失职，建筑公司没收了其资格证书

B.总包单位对违反平安规定的农夫工处以罚款

C.由于质量不合格建设单位扣押了某批建材

D.由于掺在严峻平安隐患，现场被建设行政管理部门要求短暂施工整改

63、某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司

下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后打算起诉王某，

得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项当中，有管辖权的法院

是（）

A.王某常常居住地基层法院B.王某户籍所在地地基法院

c.劳务公司所在地地基人民法院D.劳务公司居处地中级人民法

院

64、甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼

得施工任务转包给丙公司，丙公司又把B楼得外装修工程分包给你丁施工队

完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到工程

款，打算起诉。下面的说法中，不正确的是（X

A.丁施工队是楼外装修工程实际施工人

B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当担当还款责任

C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司

D.丁施工队只可以起诉丙公司

65、下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是（）

A.人民法院制作的生效民事裁决、裁定、调解书

B.仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书

C.公正机关依法赋制执行力的债权文书

D.当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书

66、争议双方签有仲裁协议，但一方先向人民法院起诉，另一方应于（）

向法院提交仲裁协议。

A.开庭结束后B.法庭辩论终结前

C.举证期限届满前D.首次开庭前

67、.以下关于仲裁开庭审理程序的表述中，不正确的是（）

A.申请人经传票传唤，无正值理由拒不到庭的，视为撤回仲裁申请

B.申请人未经法院许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请

C.被申请人经传票传唤，无正值理由拒不到庭的，可以延期另行支配开

庭

D.被申请人未经法庭许可中途退庭的，可以缺席审理并裁决

68、依据《人民调解法》的规定，双方达成的调解协议书（X

A.经人民法院确认后有效B.具有强制执行力

C.司法确认是必经程序D.经人民法院确认后具有强制

力

69、某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过,

建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是（）

A.建筑公司只能提起民事诉讼

B.建筑公司可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼

C.建筑公司应当申请行政复议，不服的在提起行政诉讼

D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼

70、某开发商在未取得建设工程施工许可证状况下，就组织对相关项目

进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚

款的惩罚确定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政惩罚确定在诉

讼期间（1

A.停止执行B.与法院协商处理执行与否

C.恳求政府部门确定D.不停止执行

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个

以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选每个选项

得0.5分）

1、下列规范法律文件中，属于地方性法规的是（）

A.《北京市建筑市场管理条例》

B.《评标委员会和评标方法暂行规定》

C.《北京市建设工程造价管理方法》

D.《北京市建设工程招标投标管理条例》

E.《房屋建筑工程和市政基础设施施工工程竣工验收备案管理暂行方法》

2、下列民事主体资格中属于法人的是（）

A.某建筑公司B.某建筑集团公司装饰分公司

C.某建筑管理协会D.某设计询问公司海外市场部E.某市消防局

3、某装饰公司托付某经贸公司代理选购一批树脂材料，关于两者之间的

法律关系，正确的是（）

A.经贸公司是以装饰公司的名义同第三人签订选购合同

B.经贸公司可以再托付他人代为选购上述材料

C.装装饰公司只能将材料款项交付给经贸公司

D.供货方只能向经贸公司主见付款

E.经贸公司可就材料质量问题干脆向供货方提出异议

4、下列权利中属于物权中用益物权的是（）

A.村民李某的宅基地运用权

B.公民张某商品房的建设用地运用权

C.质押权人对质押物的运用权

D.村民房某对荒山的承包经营权

E.建筑公司对租赁检测仪器的运用权

5、某商业写字楼建筑，已交付投入运用数年，由于外墙装饰板材坠落而

致行人李某损害，在没有充分证明自己没有过错的状况下,（）应对

李某损害赔偿担当责任。

A.写字楼的产权单位B.写字楼的施工单位

C.写字楼的设计单位D.写字楼的运用单位

E.写字楼的物业管理单位

6、下列关于学问产权的相关陈述中，错误的是（）

A.专利权的期限为20年，自申请日起算

B.注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算

C.授予专利权的独创和好用新型，应当具备新奇性、创建性和好用性

D.注册商标可以多数次提出续展申请

E.著作权权利内容的爰护期受到严格年限限制

7、下列主题中不行以作为保证人的是（）

A经公司同意的某建筑公司西南分公司.

B.某肿瘤医院

C.某理工高校

D.某学问产权协会

E.某工程询问公司

8、下列关于定金的陈述正确的是（）

A.给付定金的债务人履行债务后，定金必需收回

B.定金自合同订立之日起生效

C.主合同无效，定金应予以返还

D.定金数额不得超过主合同标的额的20%

E.定金数额不得超过主合同标的额的30%

9、某地产公司与某建筑企业在履行建设工程施工合同过程中发生组纷,

可能产生于两者之间的法律责任的担当形式是（）

A.重做、更换B.赔偿损失

C.复原原状D.没收非法所得

E.暂扣营业执照（或执业资格）

10、下列工程项目中无须办理施工许可证的是（）

A.建筑面积为350平方米采暖改造工程

B.工程投资额约为28万元的节能工程

C.南水北调主线施工工程

D.防洪提汛期抢修工程

E.外资工程

11、评标委员会在对某工程项目评标过程中，发觉个别投标文件中存在

某些错误，则评标委员会的下列做法正确的有（）

A.甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一样，以大写金额为准

B.乙的投标文件中总价金额与单价金额不一样的，以单价金额为准

C.丙未按招标文件要求提交投标保证金，将丙的投标文件作为废标处理

D.丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要

的澄清或说明

E.戌的投标文件遗漏了平安生产许可证，评标委员会要求其补充

12、依据《工程建设项目施工招标投标方法》的规定，有以下情形将被

作为废标处理（）

A.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的

B.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法分辨的

C.未按招标文件要求提交投标保证金的

D.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的

E.未参与开标会议单位的标书

13、某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而打算大幅裁减员工，那么,

依据《劳动法》的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动

合同的是（）

A.女职工李某，距产假结束还有5天

B.会计刘某，因公负伤，正在住院还未痊愈

C.职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家

D.材料员吕某，患职业病丢失劳动实力，始终卧床在家

E.材料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行

14、依据《合同法》的规定，下列合同中无效的是（）

A.损害社会公共利益的合同B.附期限的合同

C.以欺诈、胁迫的手段签订的合同D.因重大误会签订的合同

E.恶意串通，损害个人利益的合同

15、可以作为工程重大平安事故罪的主体包括（）

A.建设单位B.施工单位C.平安生产监督部门

D.建设行政主管部门E.招标代理机构

16、下列关于建设工程质量不符合约定轻快的责任担当。说法错误的是

（）

A.因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的,

发包人可以削减支付工程款

B.因发包人干脆指定购买的建筑材料不符合强制标准应担当过错责任

C.发包人供应的设计有缺陷，由发包人担当全部质量责任

D.建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，

发包人不支付相应的工程款

E.由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不担当违约责任

17、下列关于建筑施工企业工伤保险的陈述，说法正确的是（）

A.工伤保险属于劳动者的社会保险范畴

B.职工工伤保险费用，由企业和职工共同担当

C.未参与工伤保险的职工在工作中造成伤亡的，不会得到任何赔偿

D.职工在工作是自杀，不会获得工伤赔偿

E.职工获得工伤赔偿后，不得再提起任何赔偿诉讼

18、依据《固体废物污染环境防治法》规定，在国务院和国务院有关主

管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的（）区域内，禁止建设工业

固体废物集中贮存，处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。

A.风景名胜区B.自然爱护区

C.基本农田爰护区D.经济技术开发区

E.水源爱护区

19、关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有（X

A.不符合强制性节能标准要求的项目，依法审批的机关不得批准建设

B.建设单位组织竣工验收，对民用建筑不符合民用建筑节能强制性标

准的，不得出具竣工验收报告

C.建设单位不得以告可理由要求设计单位擅自修改进审查合格的节能

设计文件，降低建筑节能标准。

D.施工图设计文件经审查不符合建筑节能强制性标准的，不得颁发施

工许可证。

E.监理单位发觉施工单位不依据民用建筑内节能强制性标准施工的，应

当刚好报告建设位。

20、建筑施工单位企业，必需经建设主管部门或者其他有关部门考核合

格方可任职的人员

有（）

A.主要负责人B.平安管理人员

C.生产管理人员D.项目负责人

E.生产作业人员

21、施工单位应当对（）进行平安生产教化培训。

A.现场作业人员B.新录用的作业人员

C.运用新设备时的作业人员D.运用新材料时的作业人员

E.重要岗位的作业人员

22、下列关于建筑职工意外损害险的说法中，正确的是（X

A.已参与工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参与建筑意外损害保

险

B.提前竣工的，保险责任自行终止

C.因延长工期的，保险责任自行延长

D.施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续

E.未投保意外损害保险的工程项目，不予发放施工许可证

23、某开发商拟拆除某教学楼附属工程，已经办理拆迁许可证，依据法

律规定，还应当将（）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政

府建设行政主管部门备案。

A.施施工单位资质等级证明

B.拟拆除建筑物，构筑物及可能危机毗邻建筑的说明

C.拆迁安置补偿方案

D.拆除施工组织方案

E.供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料

24、施工图设计文件审查单位主要是对工程建设（）阶段执行强制性

标准的状况实施监督

A.规划B.勘察

C.设计D.施工

E.监理

25、某商务酒店装修改造工程，建设单位欲将两客房之间的承重墙拆除

后作会议厅运用，则建设单位须（1

A.干脆托付设计单位出具图纸指导施工

B.托付有资质的设计单位出具设计方案

C.经城市规划管理部门的同意

D.经建设行政管理部