施工合同范本集合1（双篇）

施工合同范本集合1（双篇）施工合同范本集合1（双篇）/施工合同范本集合1（双篇）施工合同范本集合1合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程面积：_______1.5工程期限：_______二、工程价款及支付方式2.1工程价款：本工程的总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。2.2支付方式：（1）预付款：甲方在合同签订后_______日内向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款，即人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。（2）进度款：乙方按照工程进度向甲方提出付款申请，甲方应在收到申请后_______日内支付相应的工程进度款。（3）结算款：工程竣工并验收合格后，乙方向甲方提交工程结算报告，甲方在收到报告后_______日内支付剩余的工程款项。三、工程质量和验收3.1乙方应按照国家有关标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。3.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到资料后_______日内组织验收。3.3验收合格后，甲乙双方应签订工程验收证书，并办理工程移交手续。四、工期延误和违约责任4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金，违约金为合同总价的_______%。4.2甲方未按照约定支付工程款项，导致工期延误的，乙方不承担违约责任，并有权要求甲方支付逾期付款的利息，利息为逾期款项的_______%。五、合同解除和终止5.1甲乙双方协商一致，可以解除本合同。5.2发生下列情形之一的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任：（1）乙方未按照合同约定的工期完成工程的；（2）乙方违反合同约定，导致工程质量不符合约定的；（3）乙方存在严重违约行为，无法继续履行合同的。六、争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______签订日期：_______年_______月_______日请注意，以上合同范本仅供参考，具体合同内容需根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。2024带目录带附件详细版-施工合同范本集合1目录一、合同双方二、工程概况三、工程价款及支付方式四、工程质量和验收五、工期延误和违约责任六、合同解除和终止七、争议解决八、其他约定九、附件合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程面积：_______1.5工程期限：_______二、工程价款及支付方式2.1工程价款：本工程的总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。2.2支付方式：（1）预付款：甲方在合同签订后_______日内向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款，即人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。（2）进度款：乙方按照工程进度向甲方提出付款申请，甲方应在收到申请后_______日内支付相应的工程进度款。（3）结算款：工程竣工并验收合格后，乙方向甲方提交工程结算报告，甲方在收到报告后_______日内支付剩余的工程款项。三、工程质量和验收3.1乙方应按照国家有关标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。3.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到资料后_______日内组织验收。3.3验收合格后，甲乙双方应签订工程验收证书，并办理工程移交手续。四、工期延误和违约责任4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金，违约金为合同总价的_______%。4.2甲方未按照约定支付工程款项，导致工期延误的，乙方不承担违约责任，并有权要求甲方支付逾期付款的利息，利息为逾期款项的_______%。五、合同解除和终止5.1甲乙双方协商一致，可以解除本合同。5.2发生下列情形之一的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任：（1）乙方未按照合同约定的工期完成工程的；（2）乙方违反合同约定，导致工程质量不符合约定的；（3）乙方存在严重违约行为，无法继续履行合同的。六、争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委