天津 小型建设工程施工合同(示范文本)

天津小型建设工程施工合同(示范文本)合同编号：_______本合同由以下双方于_______年_______月_______日在天津签订：甲方（委托方）：____________________地址：____________________________联系人：__________________________联系电话：________________________乙方（承包方）：____________________地址：____________________________联系人：__________________________联系电话：________________________鉴于甲方拥有位于天津的某小型建设工程项目，并希望由乙方负责施工，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经充分协商，特订立本合同，以共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________第二条合同工期2.1工程开工日期：_______年_______月_______日2.2工程竣工日期：_______年_______月_______日2.3工程总工期：_______天第三条合同价款3.1工程总造价：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元3.2付款方式：____________________第四条工程质量4.1工程质量标准：____________________4.2隐蔽工程验收：____________________4.3竣工验收：____________________第五条双方权利与义务5.1甲方的权利与义务：____________________5.2乙方的权利与义务：____________________第六条违约责任6.1甲方违约：____________________6.2乙方违约：____________________第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条合同的变更、解除与终止8.1本合同在履行过程中，如需变更或解除，双方应协商一致，并签订书面协议。8.2合同终止条件：____________________第九条其他约定9.1本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：_______年_______月_______日请注意，以上合同仅供参考，具体合同内容应根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的有效性和合法性。2024带目录带附件详细版-天津小型建设工程施工合同(示范文本)目录一、合同双方二、工程概况三、合同工期四、合同价款五、工程质量六、双方权利与义务七、违约责任八、争议解决九、合同的变更、解除与终止十、其他约定十一、附件一、合同双方甲方（委托方）：____________________地址：____________________________联系人：__________________________乙方（承包方）：____________________地址：____________________________联系人：__________________________鉴于甲方拥有位于天津的某小型建设工程项目，并希望由乙方负责施工，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经充分协商，特订立本合同，以共同遵守。二、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程内容：____________________三、合同工期1.工程开工日期：_______年_______月_______日2.工程竣工日期：_______年_______月_______日3.工程总工期：_______天四、合同价款1.工程总造价：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元2.付款方式：____________________五、工程质量1.工程质量标准：____________________2.隐蔽工程验收：____________________3.竣工验收：____________________六、双方权利与义务1.甲方的权利与义务：____________________2.乙方的权利与义务：____________________七、违约责任1.甲方违约：____________________2.乙方违约：____________________八、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、合同的变更、解除与终止1.本合同在履行过程中，如需变更或解除，双方应协商一致，并签订书面协议。2.合同终止条件：____________________十、其他约定1.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：_______年_______月_______日附件：1.工程施工图纸及说明2.工程质量验收标准3.工程施工安全措施请注意，以上合同仅供参考，具体合同内容应根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的有效性和合法性。附件列表：1.工程施工图纸及说明2.工程质量验收标准3.工程施工安全措施法律名词及解释：1.《中华人民共和国合同法》：中华人民共和国制定的一部法律，用于调整平等主体之间的合同关系，规定了合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的内容。2.《中华人民共和国建筑法》：中华人民共和国制定的一部法律，用于调整建筑活动，规定了建筑工程的规划、设计、施工、监理、质量等方面的内容。实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项：1.工期延误：在施工过程中，可能会因为各种原因导致工期延误，需要注意及时与甲方沟通，协商解决。2.质量问题：在施工过程中，可能会出现质量问题，需要严格按照工程质量标准进行施工，并及时进行质量验收。3.合同变更：在施工过程中，可能会因为设计变更、工程量增减等原因导致合同变更，需要及时与甲方协商一致，并签订书面协议。解决办法：1.对于工期延误问题，可以与甲方协商延长工期，或者采取加班、增加施工人员等措施来缩短工期。2.对于质量问题，可以采取返工、修复等措施来解决问题，并严格按照工程质量标准进行施工。3.对于合同变更问题，可以与甲方协商一