2022工程项目合同(4篇)

本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制第第页2022工程项目合同(4篇)2022工程项目合同建设工程项目管理托付合同建设工程项目施工合同基建工程项目施工合同范本第一部分协议书

劳务使用方：（以下简称甲方）

劳务供应方：

甲方在高速大路合同段工程项目tranbbs施工，经过对乙方资格审查，同意将部分劳务工程的劳务作业托付给乙方，为确保工程顺当进行，明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，依据1、劳物作业概况

1.1工作名称及范围：合同段及工程全部工作内容。完成满意设文件（图纸、变更）、tranbbs技术规范等全部工作内容并通过业主、监理工程师的验收。

1.2地点：八合同段

1.3期限：甲方要求工期自xx年月日起至xx年月日止，完成工程附表1《劳务合同一览表》中的全部工作内容及工作量，如施工过程中状况发生变化，则按甲方编制的施工组织tranbbs设计调整。

2、劳务人员

乙方依据工程实际需要组织劳务人员、机械设备进场，且附表2《管理人员表》、附表3《技术工人数量表》、中全部管理人员、劳务人员、机械设备需要在xx年月日前全部进场。

3、工作内容及单价

3.1工作内容：基坑开挖、基底换填碾压、回填土；工程用材料小搬运、半成品钢筋的绑扎、焊接、运输（钢筋加工场到施工现场）及预埋件加工；模板的安装和拆除；运至现场的成品混凝土的拌和及成品混凝土的养护完成整个通道工程全部工序。

3.2单价：含除成品混凝土（运至现场）和半成品钢筋及预埋件（预制厂内）；费用以外的完成此项工程全部人工费、机械费用。单价不含税金。

3.3计算劳务费用的工作量是实际完成、并经本合同商定的家访有关人员前人的并经监理验收合格工作量。

4、质量要求

4.1乙方必需根据甲方供应的作业指导书及有关技术资料进行施工作业。

4.2乙方的劳务成果应符合国家或行业现行的工程质量标准，工程质量合格率100%，工程优良率92%。

4.3在施工过程中，乙方应加强自检，配足配齐质量检查人员，每道工序自检合格后报甲方工地代表检查，甲方工地代表检查合格并按规定的表格填报工程质量检查证，经甲方工程质量工程师及业主质量工程师联合检查通过并工程质量检查证上签认后，方可进行下道工序施工，否则，甲方将不予计量支付，并可以质量得不到保证为由单方面解除合同，另寻其他合作伙伴。

4.4乙方的劳务成果质量不合格的，应在甲方规定的时间内无偿返工，达到验收标准，并担当由此发生的直接公费以及由于返工造成的甲方工期延误、材料损失、机械费用等方面损失。

5、工程进度

甲方上月末下达本月份的工程进度方案，进度方案以形象进度和目标产值为双控掌握目标，并实行方案任务月度滚动。

5.1如乙方为完成甲方下发的月进度方案的80%，则甲方将赐予书面警告则其整改。

5.2如乙方连续两个月无法完成甲方下发的月进度方案任务的80%，甲方可以将其工程任务进行分割，其分割标准如下：

5.2.1分割任务不少于乙方剩余工程的50%，分割任务部分的单价为在相应项目的合同单价基础上上浮20%，由此所增加的费用由甲方从乙方提交的履约保证金中予以支付。

5.2.2假如任务经分割后，乙方仍无法完成剩余甲方下发的月工程进度方案任务的80%，则甲方终止乙方在本合同段的承包，在不免除乙方的任何任务责任的前提下，由甲方另外雇佣指定施工单位完成该工程，其工程单价根据上述5.2.1规定的单价标准执行。任务分割时原则上按连续段落分割。

5.2.3乙方一个月内无法完成甲方下发的月进度方案任务的50%，甲方将清退乙方，并没收履约保证金，在不免除乙方的任何义务和责任的前提下，将剩余工程交由甲方指定另一施工单位完成。

6、双方工地代表

6.1甲方授权的工地代表：职务：

6.2甲方授权的工地技术主管：职务：

6.3乙方授权的工地代表：职务：

6.4乙方授权的工地技术：职务：

7、合同词语解释

本协议书中有关词语含义与本合同其次部分《合同条件》中分别给予他们的定义相同。

8、合同生效及终止

本合同双方商定：合同双方签并盖印章后生效，到法定和合同商定的双方权利义务履行完毕后终止。

9、合同份数

本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

10、争议解决

双方在履行合同如发生争议，应准时协商处理。协商不成时，向北京铁路运输法院提起诉讼解决。

11、合同附件

附表1《劳务费用一览表》、附表2《管理人员表》、附表3《技术工人数量表》、附表4《甲方供应机械费用一览表》作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

甲方（公章）：乙方（公章）：

甲方代表：乙方代表：

年月日年月日

建设工程项目管理托付合同2022工程项目合同（2）|返回名目工程项目名称：wto讨论中心楼和外籍老师款待所

托付人：上海x学院

管理人：上海询问有限公司

签定地点：上海市

签订日期：年月日

建设工程托付项目管理服务合同

托付人上海对外贸易学院与项目管理人上海建科建设监理询问有限公司经双方协商全都，签订本合同。

一、托付人托付管理人管理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：wto讨论中心楼和外籍老师款待所

工程地点：古北路620号

工程规模：建筑面积8，000平方米

总投资：1，256万元人民币

二、项目管理服务内容：

1、前期管理：

①办理建设工程规划许可证；

②负责项目各个阶段可研性报告、设计文件的申报、审批、发放手续，并办理相关的施工许可证；

③协作学校做好设计、施工、监理等招标的监督、协调，并供应相关服务；

④帮助学校进行设计工作的协调，供应优化建议，使其成果符合学校要求；

⑤帮助学校对施工单位、主要设备供货单位进行资质审查和力量考察；

⑥项目的其他前期管理工作；

2、全过程项目协调

①编制项目管理的工作内容和掌握方法；

②负责投资监理、工程监理的月报季度年度的工作报表报告的收集整理和分析工作；

③负责协调投资监理工程监理之间的工作；

④其他项目管理工作。

3、合同管理

①负责施工监理及询问等合同的起草修订和初步审查；

②负责合同之条款费用和付款方式的初步审核；

③负责全部合同履行合同相关义务和权利的行使；

④负责合同纠纷的处理；

⑤负责与本项目有关的合同管理工作。

4、后期管理：

①负责组织工程竣工验收

②负责检查、督促工程监理单位对竣工图、竣工资料准时审核；

③负责各配套专业部门、职能部门和物业使用部门验收手续的办理；

④负责本工程项目的竣工决算事宜并协作做好项目审计工作；

⑤负责项目文档、影像等资料的收集、整理、编册，以及向有关部门的移交；

⑥负责工程项目使用说明书的编制；

⑦负责项目的固定资产的登记、造册，以及清单与实物的移交；

⑧其他有关的后期管理工作。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1、项目管理建议书（投标书）；

2、本合同标准条件；

3、本合同专用条件；

4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、管理人向托付人承诺，根据本合同的规定，担当本合同专用条件中议定范围内的项目管理业务。未经托付人书面许可，管理人不得将本合同项下的任何权利、义务转让给第三方。

五、托付人向管理人承诺根据本合同注明的期限、方式、币种，向管理人支付酬劳。

六、项目管理费用

1、计算依据

①依据财政部《基础建设财务管理若干规定》和上海市财政局《上海市地方国有建设单位若干财务问题补充规定》等有关规定；

②借鉴浦东新区财政局的浦财城（）11号文《浦东新区政府投资项目代理建设单位管理费计取标准的若干规定》，计算本项目的管理费。

2、建安投资额及管理费费率

建筑安装工程投资额（暂估）1256万元，管理费费率3%，管理费用为37.68万元：（大写：人民币叁拾柒万陆千捌佰元）。若建安工程造价消失调整（上下浮动超过20%的，则增减部分的项目管理费用及费率由双方另行协商确定。但双方另行协商确定的项目管理费率最高不得超过3%）。

3、支付方式

①合同签订后七天内预付管理费20%；

②管理费支付按批准的工程月度已完工作量比例计算；

③支付时间：按月支付；

④托付人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作酬劳和额外工作酬劳：（酬劳=附加工作日数﹡200元/人日）。

七、履行本合同发生争议，应协商解决，协商不成立的，由工程所在地人民法院管辖。

本合同自年月日开头实施，至年月日完成。

本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

托付人：（签章）托付人：（签章）

住宅：住宅：

法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮编：邮编：

电话：电话：

本合同签订于年月日

建设工程项目施工合同2022工程项目合同（3）|返回名目发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（cf91-0201），就本项工程建设的有关事项，双方当事人在公平协商的状况下达成如下协议：

第一条工程概况

1.工程名称：工程地点：工程内容：见“工程项目一览表”（附后）。承包范围：承包方式：

2.工程性质（指基建、技改、合资等）：批准文号（有权机关批准工程立项的文号）：

3.定额工期总天数：天

4.开工日期（双方商定的符合开工报告规定的详细日期，以单位工程为准；群体工程以第一个开工的工程为准）：本合同工程定于年月日开工。竣工日期（以单位工程为准；群体工程以最终竣工的工期为准）：本合同工程定于年月日竣工。

5.质量等级：

6.合同价款：本合同工程承包造价为元。金额（大写）：

其次条合同文件及解释挨次合同另有商定除外，合同文件的组成和解释挨次如下：

1.协议条款；

2.合同条款；

3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

4.招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件；

5.施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定；

6.按可填单价的工程量清单承包的建设工程，由甲方供应的工程量清单；

7.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求；

8.国家和本市关于施工合同管理的规定。

当合同文件模糊不清或不相全都时，在不影响工程进度的基础上，由双方协商解决；双方看法仍不能全都的，按第30条商定的方法解决。

第三条合同文件使用的语言文、标准和适用法律

1.合同语言：本合同文件仅使用汉语。

2.适用法律法规：国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。

3.适用标准、规范：按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。

第四条图纸

1.甲方供应图纸日期：年月日

2.甲方供应图纸套数：

3.甲方对图纸的特别保密要求和费用担当：

4.工程竣工图：根据国家和本市有关规定，双方另行签订绘制工程竣工图的协议。

第五条甲方驻工地代表

1.甲方驻工地代表姓名（任命书、委派书作为合同附件）：

2.社会总监工程师姓名（如甲方托付监理公司监理时，总监理工程师的职责应在监理合同中明确，并将副本一份交乙方）：

第六条乙方驻工地代表（项目经理）

乙方驻工地代表姓名（任命书作为合同附件）：

第七条甲方工作

甲方按本协议商定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作：

1.施工现场是否达到具备施工条件和完成的时间：

2.将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：并保证施工期间的需要。

3.施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点：满意施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

4.工程地质和地下管网线路资料的供应时间：

5.办理证件、批件的名称和完成时间：

6.水准点与坐标掌握点位置供应和交验要求：

7.会审图和设计交底的时间：

8.协调、处理施工现场四周建筑物、构筑物（含文物爱护建筑）、古树名木和地下管线的爱护要求及应支付的费用：甲方不按合同商定完成上述工作时，应按本协议条款第32条执行。

第八条乙方工作

乙方按本协议商定的时间和要求完成以下工作：

1.供应方案、报表的名称及完成时间：

2.对施工平安、保卫工作的要求。按工程需要供应和修理非夜间施工使用的照明、看管、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身损害，由乙方担当责任及所发生的费用。

3.向甲方供应的办公和生活设施及费用担当：

4.对施工现场交通和噪音等管理的要求。必需遵守本市有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理的规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方担当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。

5.已完工程成品爱护的特别要求及费用担当：

6.施工现场四周建筑物、构筑物（含文物爱护建筑）、古树名木和地下管线的爱护要求及费用担当：

7.施工现场干净卫生的要求。保证施工现场的清洁符合有关规定，担当因违反有关规定造成的损失和罚款。

乙方不按合同商定完成上述工作，造成工期延误时，应担当由此造成的经济损失，工期不予顺延。

第九条进度方案

1.乙方供应施工组织设计（或施工方案）和进度方案时间：

2.甲方代表（或总监理工程师“下同”）确认的时间：

第十条延期开工处理

乙方不能按时开工时，应在协议条款商定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在3天内答复乙方。甲方代表同意延期要求或3天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求时，竣工日期不予顺延。

甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，担当乙方因此造成的经济支出，相应顺延工期。

第十一条暂停施工处理

甲方代表在确有必要时，可以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理看法。乙方按甲方要求停止施工，妥当爱护已完工程，实施甲方代表处理看法后向其提出书面复工要求，甲方代表批准后连续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理看法或收到乙方复工要求后48小时内未予答复的，乙方可自行复工。停工责任在甲方时，由甲方担当经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方时，又乙方担当发生的费用。因甲方代表不准时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部份或全部解除合同，由甲方担当违约责任。

第十二条工期延误处理

1.对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。

（1）工程量变化和设计变更；

（2）一周内，非乙方缘由停水、停电（地区停电除外）、停气造成停工累计超过8小时；

（3）不行抗力；

（4）甲方代表同意工期相应顺延的其他状况。

乙方在以上状况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告。甲方代表在收到报告后5天内予以确认答复，逾期不予答复的，乙方即可视为延期要求已被确认。

2.非上述缘由，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，应交付?

3.因乙方缘由延误工期，工程不能按合同工期竣工时，甲方可认为乙方部分或全部解除合同，由乙方担当违约责任，并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。

第十三条工期提前及嘉奖

工期如需提前，双方商定如下：

1.按本协议第一条第四款商定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天，比本协议第一条第三款定额工期提前天，提前%。

2.乙方实行的赶工措施及因此增加的经济支出：

3.甲方应供应的条件：

4.乙方每提前竣工一天，甲方应支出乙方的嘉奖金额和计算方法：

第十四条质量检查和返工

检查和返工。乙方应仔细根据标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，担当由自身缘由导致返工、修改的费用。

因甲方不正确订正或其他非乙方缘由引起的经济支出，由甲方担当。

以上检查检验合格后，发觉由乙方缘由引起的质量问题，乙方仍须担当责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。

以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方担当。除此之外，影响正常施工的经济支出由甲方担当，相应顺延工期。

第十五条工程质量及责任

1.商定的工程质量等级（优良、合格）。实行按质论价和奖罚对等，由此增减费的用支付：

2.违约责任：达不到商定条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合商定条件。

因乙方缘由达不到商定条件时，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到商定条件时，乙方担当违约责任。

因甲方缘由达不到商定条件时，由甲方担当返工的经济支出，工期相应顺延。

3.双方对工程质量有争议时，按第30条商定的方法解决。

第十六条隐藏工程和中间验收

1.工程具备掩盖、掩盖条件或达到协议条款商定的中间验收部位，乙方自检后在隐藏和中间验收48小时前通知甲方代表参与。通知包括乙方自检记录、隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方预备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签后，方可进行隐藏和连续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。

工程质量符合规范要求，或验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐藏或连续施工。

2.双方商定的中间验收部位为：

第十七条试车（应按承包范围确定）及双方责任分属

1.设备安装工程具备单机无负荷试车条件，乙方组织试车，并在试车48小时前通知甲方代表，通知包括试车内容、时间、地点。乙方预备试车记录。甲方为试车供应必要条件。试车通过，甲方代表在试车记录上签。

2.设备安装工程具备联动无负荷试车条件（如乙方承包时），甲方组织试车，并在试车48小时前通知乙方，通知包括试车内容、时间、地点和乙方应做预备工作的要求。乙方按要求做好预备工作和试车记录。试车通过，双方在试车记录上签。

3.双方责任：

由于设计缘由（包括设备的选型）试车达不到验收要求时，甲方负责修改设计，乙方按修改后的设计重新安装。甲方担当修改设计、拆除及重新购置安装的经济支出，工期相应顺延。由于设备制造缘由试车达不到验收要求，设备由甲方选购时，应按本协议条款第23条执行；设备由乙方选购时，应按本协议条款第24条执行。

由于乙方施工缘由试车达不到验收要求，甲方代表在试车后24小时内提出修改看法。乙方修改后重新试车，担当修改和重新试车的费用，工期不予顺延。

试车费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有商定的，均由甲方担当。

甲方代表未在规定时间提出修理看法，或试车合格不在试车记录上签的，试车结束24小时后，记录自行生效，乙方可连续施工或办理竣工手续。

第十八条验收和重新检验

甲方代表不能按时参与验收或试车，须在开头验收或试车24小时之前向乙方提出延期要求，延期不能超过两天。甲方代表未能按以上时间提出延期要求，不参与验收或试车。乙方可自行组织验收或试车，甲方应承认验收或试车记录。

无论甲方代表是否参与验收，当其提出对已经隐藏工程的前一道工序重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行掩盖或修复。检验合格，甲方担当由此发生的经济支出，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方担当发生的费用，工期也予顺延。

第十九条合同价款的调整方法

发生下列状况之一时，工程承包造价可做调整：

其次十条工程款预付

预付工程款的时间和比例及开头低扣工程款的时间和比例，按国家和本市有关主管部门现行规定执行。

1.在合同签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按建筑（安装）工程工作量开头低扣工程款的时间、比例双方商定如下：

2.甲方不按时预付工程款，乙方在商定预付时间10天后向甲方发出要求预付的通知，甲方收到通知后仍不能按要求预付，甲方从应付之日起向乙方支付应付款的利息并担当违约责任。

其次十一条工程量的核实方法

1.乙方按工程进度提交已完工程量报告的时间和要求：

2.甲方核实已完工程量报告的时间和要求：

其次十二条工程款或进度款支付

1.工程款（进度款）支付的时间和方式：

2.凡属本协议条款第19条规定的合同价款调整内容，导致合同价款增减时，其工程款（进度款）同期调整后支付。

3.甲方违约责任：

甲方不按时支付工程款（进度款），乙方在商定支付时间10天后向甲方发出要求付款的通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款的，经乙方同意并签订协议后，甲方可延期支付工程款（进度款）。协议须明确商定付款日期和从甲方计量签后第11天计算应付工程款（进度款）的利息。

甲方收到乙方通知后无支付力量，导致施工无法进行时，乙方可认为甲方已部分或全部解除合同，由甲方担当违约责任，并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。

其次十三条甲方供应材料设备

1.按双方商定（招标发包工程按招标文件确定）的甲方供应材料设备一览表（附后）。

甲方按供应材料设备一览表，向乙方供应材料设备及其产品合格证明。甲方代表在所供材料设备验收24小时前将同志送达乙方，乙方派人与甲方一起验收。

2.违约责任：

甲方供应材料设备，乙方派人参与验收后妥当保管，甲方支付相应保管费用。发生损坏、丢失时，由乙方负责赔偿。

甲方不按规定通知乙方验收，乙方不负责材料设备的保管，损坏或丢失由甲方负责。

甲方供应的材料设备发生与一览表不符的状况时，双方商定如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：

（2）材料设备的种类、规格、质量等级与一览表不符：

（3）供应材料与一览表规格型号不符：

（4）到货地点与一览表不符：

（5）供应数量与一览表不符：

（6）供应时间早于一览表商定的日期：

因以上缘由或迟于一览表商定供应时间时，由甲方担当相应的经济支出。发生延误，相应顺延工期，甲方赔偿由此造成的乙方损失。

经乙方检验通过之后发觉有与一览表的规格、质量等级不符的（设备经试车后）状况时，甲方仍应担当重新选购及拆除和重建的经济支出，并相应顺延工期。

其次十四条乙方选购材料设备

1.乙方根据设计规范要求选购工程需要的材料设备，并供应产品合格证明。在材料设备到货24小时前通知甲方代表验收。

2.违约责任：

对乙方选购材料设备与设计规范要求不符的产品，甲方代表拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新选购符合要求的产品，担当由此发生的费用，工期不予顺延。甲方不能按时到场验收，验收后发觉材料设备（设备试车后）不符合规范和设计要求时，仍由乙方修复或拆除及重新选购，并担当发生的费用，赔偿甲方的损失。由此延误的工期相应顺延。

3.乙方需使用代用材料时，须经甲方代表批准方可使用，由此增减的费用由双方议定。

其次十五条设计变更

施工中甲方对原设计进行变更，经批准后，应在变更前15天（重大设计变更前20天）向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更，否则，乙方有权拒绝变更。因变更导致的经济支出和乙方的损失，由甲方担当，延误的工期相应顺延。

施工中乙方对原设计提出的变更要求，经甲方和有关单位批准后方可实施。乙方未经批准不得擅自变更设计，否则，因变更导致的经济损失，由乙方担当，工期不予顺延。

其次十六条确定变更价款

依据工程承包方式及本协议条款第25条发生的设计变更，按第22条中确定的工程款（进度款）支付方式支付工程变更价款：

1.乙方收到变更通知5天内（重大变更10天内）提出变更价款报告的完整资料。

2.甲方自收到变更价款报告之日5天内（重大变更10天内）予以签认，无正值理由不签认时自变更价款报告送达之日起10天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。

3.双方对变更价款不能达成全都看法时，按第30条商定的方法解决。

其次十七条竣工验收

工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市工程竣工有关规定，向甲方供应完整的竣工资料和竣工验收报告。按本协议条款第4条规定向甲方提交竣工图。甲方代表收到竣工验收报告后，在协议条款规定时间内组织有关部门验收（群体工程以单位工程为准），并在验收后5天内赐予批准或提出修改看法。乙方要求修改，并担当由自身缘由造成修改的费用。

甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后10天内无正值理由不组织验收，或验收后5天内不予批准且不能提出修改看法时，可视为竣工验收报告已被批准。

竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

甲方不能按商定日期组织验收时，应从商定期限最终一天的次日起担当工程保管责任及应付的费用。

因特别缘由，部分单位工程和部位须甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，明确各方责任。

甲乙双方办理工程竣工验收手续后，甲方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量核定，取得《建设工程质量合格证书》。经核定，工程质量不合格时，应予返修，重新进行核定，竣工日期相应顺延。

其次十八条竣工结算方法

甲乙双方办理工程竣工验收手续后，应根据施工合同签订的承包方式和商定的工程价款变更方式，由双方进行工程结算（群体工程以单位工程为准）。

1.乙方在竣工工程验收后15天内向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。

2.甲方自签收竣工结算报告资料之日起15天内提出审核看法并予以签认，取得《建设工程质量合格证书》后拨付工程尾款。

3.乙方收到工程结算尾款后15天内将竣工工程交付甲方。

4.由于甲方不能支付工程尾款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥当爱护，由甲方担当爱护费用。该工程视同进入工程保修期。

甲方无正值理由收到竣工结算报告后30天内不办理结算，从第31天起按施工企业向银行方案处贷款的利率支付拖欠工程款额的利息，并担当违约责任。

5.由于乙方缘由不能按时向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程款不能准时结算时，乙方应担当违约责任；在取得《建设工程质量合格证书》后15天内将竣工工程交付甲方使用，并担当工程保修责任。

其次十九条保修

乙方应按国家和本市有关规定进行保修。保修工作的实施中，乙方在收到工程竣工结算尾款后，将工程交付甲方，同时，与甲方签订工程保修合同（群体工程以单位工程为准），并向甲方交付保修抵押金（或在结算工程尾款时低扣）。

第三十条争议

甲乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿进行协商或调解不成的，可以实行下列二种方式解决：

第一种争议解决方式：向仲裁委员会申请仲裁；

其次种争议解决方式：向人民法院起诉。

双方商定按第种争议解决方式解决。

第三十一条违约

甲方代表不能准时给出必要指令、确认、批准，不按合同商定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为时，应担当违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等），并相应顺延工期；按协议条款规定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工的等损失。

乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其他使合同无法履行的行为时，甲方代表可通知乙方，按协议条款规定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行外，违约方担当上述违约责任后仍应连续履行合同。

因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同时，应提前10天通知违约方，方可中止或解除合同，由违约方担当违约责任。

第三十二条索赔

甲方未能按合同商定履行自己的各项义务、支付各种费用、顺延工期、赔偿损失时，乙方可以书面形式按以下规定向甲方索赔。

1.有正值索赔理由，且有索赔大事发生时的有关证据；

2.索赔大事发生后20天内，向甲方发出要求索赔的通知；

3.甲方在接到索赔通知后10天内赐予批准，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，甲方在10天内未予答复，应视为该项索赔已经批准。

第三十三条平安施工

乙方按有关规定，实行严格的平安防护措施，担当由于自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方担当责任和有关费用。

发生重大伤亡事故时，乙方应按有关规定马上上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方必需为抢救供应必要条件。发生的费用由事故责任方担当。

乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道四周施工前，应想甲方代表提出平安爱护措施，经甲方代表批准后实施。由甲方担当防护措施的费用。

在有毒有害的环境中施工时，甲方应按有关规定供应相应的防护措施，并担当有关的经济支出。

第三十四条专利技术、特别工艺、合理化建议：

第三十五条地下障碍和文物问题

乙方在施工中发觉文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古、地质讨论等价值的物品或其他影响施工的地下障碍物时，应在4小时内通知甲方代表。双方报告有关管理部门并实行有效爱护措施。按有关管理部门详细规定处置。甲方担当由此发生的费用，延误的工期相应顺延。

第三十六条工程分包问题

乙方可按投标书商定分包部分工程。

乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表处。分包合同与本合同发生抵触时，以本合同为准。

分包合同不能解除乙方任何义务与责任。乙方应在分包场地派驻相应的监督管理人员，并保证合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽，均视为乙方的违约或疏忽。

工程分包价款除双方另有商定外，应由乙方与分包单位结算。

第三十七条不行抗力问题不行抗力应以国家和本市有关主管部门正式发布为准。

不行抗力发生后，乙方应快速实行措施，尽力削减损失，并在24小时内向甲方代表通报受害状况，灾难连续发生的，乙方应每隔10天向甲方报告一次灾难状况，直到灾难结束。

甲方应对灾难处理供应必要条件。

因灾难发生的费用由双方分别担当：

（1）工程本身的损害由甲方担当；

（2）人员伤亡由其所属单位负责，并担当相应费用；

（3）造成乙方设备、机械的损坏时，由乙方担当；

（4）所需清理修复工作的责任与费用的担当，双方另签补充协议商定。

第三十八条保险

保险内容、保险金额、由谁办理和担当费用商定如下：

投保后发生事故，乙方应在15天内向甲方供应损失状况和估价的报告，如损害连续发生，乙方在15天后每10天报告一次，直到损害结束。

第三十九条工程停建或缓建的解决方法

1.由于政策变化、不行抗力及甲乙双方之外缘由导致工程停建或缓建，从而使合同不能连续履行时，乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方的撤除供应必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方担当，但因未准时退货造成的损失由责任方担当。

2.由于甲乙任何一方不能按所签合同履行的，导致工程停建或缓建的，造成的损失由责任方担当。

第四十条合同生效与终止

1.本合同自订立之日起生效。

2.乙方收到工程竣工结算尾款、交付竣工工程，双方已签订工程保修合同，乙方向甲方交付保修抵押金后，本合同即告终止。

第四十一条合同份数

1.本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。

2.本合同副本

第四十二条补充条款

补充条款如下：1.2.

合同订立时间：年月日

发包方（章）承包方（章）

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

托付代理人：托付代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

工商管理机关签证看法：经办人：鉴证机关（章）年月日

基建工程项目施工合同范本2022工程项目合同（4）|返回名目示例1

经市府基建办施工处批准，本工程于_________年_________月_________日公开招标(协协商标或甲方托付)，由乙方承建，为了明确工程内容及双方权利义务，本着相互协作、紧密协作的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的详细状况，订立本合同。

第一条工程内容和承包范围

(一)单项或单位工程类别、结构形式：_________;层/幢;_________;建筑面积_________;建筑面积m2，道路：_________;给排水管道：_________;构筑物：_________。

(二)承包范围：承包按_________号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容)：基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。

(三)承包金额内未包含的工程项目：_________

其次条工程造价及承包方式

(一)承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币_________万元。全部工程造价按下列方法办理：

(二)承包方式：

1.按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。

2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。

3.工程质量标准要求：_________

第三条工期

(一)按定标(或双方)规定总工期_________天(日历天从开工之日算起)。

(二)开工日期：_________;竣工日期：_________

(三)如遇下列状况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。

1.甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地，或障碍物和施工用水、电源未接通;

2.因设计图纸修改(甲方或设计院提出修改)，影响进度或增大工程量;及修改(变更)设计通知书未在该修改(变更)部份施工开头前三十天送达乙方签收而影响进度者;

3.由甲方供应的设备、成品或半成品等，未能按乙方方案进场、或向乙方交验时发觉有缺陷，需要更换而耽搁施工进度者;

4.因遇人力不行抗拒的自然灾难(如台风、水灾、大雨、暴雨、地震、自然缘由发生的火灾等)造成停工者;

5.因停水停电或因电力，水压不能满意施工需要，影响达连续六小时以上者;

6.甲方代表借故不签证，影响下一工序的进展者;

7.甲方财力不足导致停工窝工者;

8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。

第四条材料、设备供应

(一)工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行选购供应至施工工地现场(仓库)。

(二)工程材料及设备，由_________方选购供应至场地(仓库)。

(三)工程设备，由_________方选购供应至_________向_________方交货。

(四)钢材、水泥、木材由甲方帮助解决，属有价供料，供应价由双方商定，与承包金额无关。

(五)购买三大材料所需的外汇由方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材，如设计采纳进口时，其外汇由方负责解决，如由乙方选购时，其单价应征得甲方同意。

(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明，否则应进行试验，试验费由供料的一方负责，对已有出厂证明的材料，如一方持有异议时，应进行复验，如复验合格，其复验费由持有异议的一方负责，否则由供应方负担。

第五条双方责任

(一)甲方责任：

1.办理土地征购、青苗等的赔偿、坟地迁移、房屋搬迁及其它障碍物拆迁(包括架空及隐藏的)，并供应有关隐藏的障碍物资料;

2.负责办理施工报建手续，领取建筑许可证及施工许可证;

3.开工前三十天做好建筑红线图以外的“三通”和红线以内的场地平整，供应水、电源的联结点应在红线图以内距离建筑物不大于30-50米，市政管网工程为_________米。并能满意施工需要;

4.供应工程地质报告书两套(有打桩和基础、地下室工程)，道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标掌握点;

5.于合同签订后三日内向乙方供应施工图_________套(含设计院标准图)，桩基工程质量证明书两份;

6.由于生产和使用的需要，甲方变更设计时，应提前三十天办理工程变更和修改设计手续;

7.供应必需的施工临时用地，办理红线外临时用地及临时占用道路许可证，并担当上述所发生的费用。因建筑物施工场地狭小，而导致工程材料、成品、半成品、设备等的二次或多次搬运，所发生的二次搬运费用(应按实计算)，由甲方担当，并按工程进度付给乙方;

8.组织有甲、乙方和设计院参与的施工图纸交底与会审，做好经三方签署的会审纪要，并按施工图的份数发给乙方;

9.审核乙方编制的工程总进度方案、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;

10.按乙方提出的设备、成品、半成品进场方案，准时组织设备、成品、半成品进场并交乙方验收安装、对于有缺陷、质量不合格、不符合设计要求的，应准时更换，尽可能不影响工程进度;

11.甲方应在现场组织地盘管理机构，按《市基建工程地盘管理试行方法》实施管理。监督检查工程质量、进度;负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必需的签证;

12.组织对工程竣工验收，并按合同规定的期限办理竣工结算。

(二)乙方责任：

1.施工界区内临时设施，临时道路、水、电、管线的修建安装;

2.编制施工组织设计或施工方案，施工总进度方案、设备、材料、成品、半成品进场方案，并送甲方及市质量监督检验站;

3.每月25日后四天内向甲方送月度施工方案和完成工程月报(包括形象进度、工程量和工作量)，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款;

4.按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要，设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，作好自检工作，确保工程质量，确保合同工期;

5.按施工平安规范的规定和实行预防事故的措施、确保施工平安和第三者的平安;

6.做好施工原始记录、隐藏工程记录，汇合施工技术资料作交工文件附件移交甲方;

7.做好施工组织、管理、维持现场清洁，道路畅通。器材的堆放整齐，并准时清除垃圾和不用的临时设施;

8.做好对分包单位的管理(由乙方分包时)，抓好分包单位的工程质量和工程进度;

9.在交工后一年的保修期内，发觉有施工质量问题，负责免费返修。属设计或甲方使用造成的，其返工修理费由甲方负责;

10.凡施工中发生的一切平安事故，均由乙方负责，并马上书面报告甲方或主管单位备案;

11.工程竣工后清理现场(包括建筑物四周2米内的和堆到2米外的余土及其它积累物，生产和生活的临时设施除拆)，并将门窗、玻璃、地面擦扫洁净，厕所、厨房的下水污水道清理洁净，做到工完场清;

12.在施工中，由乙方本身缘由造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由乙方自行负担。

第六条工程质量检查验收

1.施工中乙方依据甲方要求，应随时供应关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件，材料代用必需经过设计院和甲方审核同意并签证;

2.乙方必需健全质量检查制度，在现场设专职质量平安检查员，做好自检记录;

3.凡隐藏工程，经乙方自检后，应分批填制准确的隐藏记录(即范围、数量、质量)，凭表通知甲方检查，甲方接通知后，当天组织质检，经检查合格并符合设计要求，双方签后方能进行下一个工序的施工。假如甲方接通知后4小时内仍未到现场验收，则乙方自检后确认合格，即可隐藏，甲方代表事后必需补签手续;

4.如确需对已经隐藏的工程进行复查时，其复查结果不符合设计或质量不合格者，复查费由乙方担当，若复查结果符合设计要求，质量合格者，复查费由甲方担当，如因此而造成工期损失，由责任方负责;

5.施工质量不符合设计要求，质量不合格者，要停工或罚款，返工的费用由乙方负担，停工工期不予延长;

6.质量等级的评定应执行《深圳市建筑安装工程质量等级评定试行方法》。

第七条施工图纸修改

1.施工图的修转变更须经设计院和甲方代表签证方才有效，修改通知单或图纸发出的份数与设计施工图发出的份数同;

2.修改部分的工程费用按发生时深圳市执行的材料预算价格、预算定额、取费文件规定计算。由乙方编制，甲方核实后，报有关审计部门审查，确定增减造价;

3.若修改属工程材料费用、施工质量问题等的乙方缘由，则修改后费用的增(含返工损失等)减由乙方担当，工期损失不予顺延;

4.施工中发觉设计有问题，或严峻不合理的，乙方应以书面通知甲方，由甲方在十天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，甲、乙双方办理签证手续后，方可连续施工，影响工程进度的，工期应顺延;

5.施工中如设计变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲、乙双方办理签证手续后方可施工，在设计变更尚未批准前，任何一方不能强行施工，因此影响工程进度的、工期应顺延;

6.已开工工程若中途停建、缓建，甲、乙双方对在建工程应商定做到合理部位、同时，赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

第八条工程款支付

1.合同生效后五日内，甲方先付不少于本合同承包总金额的(工期两年的当年投资额的)25%予付款，计_________万元;

2.甲方按核实的工程进度，于收到工程月报五日内支付工程进度款;

3.工程进度款支付达工程总造价的50%时，逐步按比例开头扣回予付款;

4.工程款支付达工程总造价的95%时，不再按进度付款，而在办完交工验收后一个月内支付4%的款，留1%的款待保修期满后支付给乙方;

5.若甲方拖欠预付款或工程进度款，应按本工程经办银行当时贷款利率向乙方支付。结算拖欠工程款每超过一天，按拖欠款的万分之三罚款;

6.确因甲方拖欠工程款而影响进度时，其造成乙方停工、窝工损失及欠款利息按有关规定均由甲方担当，工期相应顺延。

7.在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好，否则，超过一天按保留价款的万分之三罚款。

第九条工程验收

1.乙方在竣工前十五天内，书面通知甲方作预验收检查，甲方应准时协作;

2.工程竣工时，乙方向甲方提交全部施工原始资料，竣工图及报告两套，甲方应准时组织验收;

3.阅历收检查工程有较大的翻修者，则以翻修合格后的日期为竣工日期;

4.工程未阅历收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量、平安问题，由甲方担当责任，并以甲方开头使用日期为竣工日期;

5.竣工工程阅历收符合合同要求质量标准者，从验收之日起五天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按时接管，致使已验收发生损失，应由甲方担当，如乙方不能按时交付，应按逾期竣工处理，不得因有经济纠纷而拒绝支付。

6.单位工程如需单独移交甲方，以便由另一个施工单位施工在移交时，双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收依据。乙方在单项工程竣工验收后二十天内将竣工工程结算有关资料送交甲方审核，关建行或审计站审定;

7.乙方的生产、生活临时设施，也应在竣工报告提交日期起15天内全部撤离，并工完场清，如工完不清场，则收取地租费每日_________元/m2在余留工程款中扣回。

第十条奖与罚

(一)工期提前或拖延的奖罚：

1.按合同工期竣工者、不奖不罚。

2.按合同工期提前竣工者，每提前天、由甲方奖给乙方_________元。

3.无正值理由的工期拖延，每延期一天，由乙方付给甲方罚金元。罚款金额不超过合同总造价的%，或元，或罚款天数不封顶。

(二)在提前或按合同工期竣工的工程，质量奖罚：

1.验收后达到标准者，奖(罚)工程造价的。

2.验收后达到标准者，奖(罚)工程造价的。

3.验收后达到标准者，不奖不罚。

(三)工程验收完毕后一个星期内嘉奖与罚款，且必需兑现，如逾期不付，则按拖延的天数和银行当时的利息率加付利息。

第十一条其它

(一)不论新、改、扩建工程，施工单位在易燃易爆、动力设备、高压线路、管道、密封或防震车间四周，以及临街交通要道，人行道旁施工时，必需实行严格的防护措施。施工单位负责提出设施方案，并报建设单位或有关部门备案，若施工单位防护不力而发生平安事故，由施工单位担当事故责任和因此而造成的一切经济损失;

(二)由于不行抗力的缘由(如台风、地震、水灾、自然缘由发生的火灾等)造成的经济损失，甲、乙双方共同对等担当;

(三)甲、乙双方合同签定的工程，乙方不得随便转包第三者而从中渔利，工程专业需分包时，必需经甲方同意，并经甲方对承包者资信审查，工程质量、工期乙方负责;

(四)由甲方分包给第三者时，则应由甲方负责统一管理，支配场地，临时水、电接点，质量检查验收及各方的协作协作。影响乙方工期时，由甲方负责。

第十二条因一方不履行合同，而造成对方的经济损失，概由违约方担当经济责任和赔偿对方的经济损失。

第十三条在合同有效期内，双方必需遵守国家的政策、法令、法律及深圳经济特区有关条例规定。

第十四条本合同未尽事宜，经双方协商同意签订补充协议，报原鉴证机关鉴证后作为本合同的附件，与原合同有同等法律效力，但不得与本合同有抵触。

第十五条在合同履行中若双方发生争议，经调解仍不能解决时，提交深圳市工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁。

第十六条本合同经双方签盖章，并送深圳经济特区基建合同预算审计站鉴证后生效，至工程竣工验收，结清工程尾款，一年的保修期满后，自行生效。

第十七条本合同正本份其中甲方执份，乙方执份，副本份，甲、乙双方各执_________份，审计站、经办银行各一份，均有同等效力。

甲方：_________(公章)乙方：_________(公章)

代表：_________(签章)代表：_________(签章)

职务：_________职务：_________

_________年____月____日_________年____月____日

示例2

一、­合同组成

第一条本施工合同由五部分组成：通用条款(采纳gf1999-0201范本通用条款)、专用条款(本协议商定的全部内容)、房屋建筑工程质量保修书、平安承诺书和工程建设廉政责任书。除通用条款外，四份协议分别签订。

二、开工审批

其次条本项目实行开工审签制度。工程在开工前由江北区教育局小型基建项目管理小组(以下简称小组)对施工合同等资料进行审查。批准后，向乙方下达开工通知书方能开工。小组提出修改调整看法的，经小组重审合格通过