工学院31#32#人防通风设备工程分包合同

合同编号：〔〕第号建设工程专业施工分包合同广西建工集团第五建筑工程有限责任公司广西工学院31#~32#职工住宅楼地下室人防工程施工分包合同发〔总〕包单位广西建工集团第五建筑工程有限责任公司〔甲方〕承〔分〕包单位广西南宁都宁通风防护设备〔乙方〕根据广西工学院31#~32#职工住宅楼工程需要，按公司审批的工程分包方案发包方〔以下简称甲方〕将工程的地下室人防分部人防通风设备分项工程，分包给承〔分〕包方〔以下简称乙方〕，为保证甲方与业主所签订施工合同的履约，实现优质、高效、低耗和文明施工的目标，经甲、乙双方协商，特制定本合同，明确各自的责、权、利，共同遵守。一、工程概况：1.1工程名称：广西工学院31#~32#职工住宅楼1.2工程地点：位于柳州市广西工学院1.3建筑面积：总建筑面积15606.9㎡，人防面积3649.5㎡二、承包内容：2.1合同清单中涉及的所有内容2.2设计施工图及相关技术资料上人防通风设备分局部项的全部内容。根据甲方提供的人防地下室设计图，结合人防主管部门有关规定完本钱工程人防工程防护设备的生产、安装。〔1〕本工程人防工程防护设备是指用于人防地下室的防护密闭门、密闭门、活门等〔详细设备以清单为准，如果设备有增减，另行结算〕。〔2〕乙方按照双方约定的详细设备清单，包工包料生产出成品后，根据工地施工进度适时运抵本工程工地安装并调试完毕，经主管部门验收合格后，做好本工程资料以备整体验收。三、工程造价及承包方式：3.1乙方采用包工包料方式承包。3.2本合同总造价暂定为人民币：56万元。〔大写人民币：伍拾陆万元〕。含除第三方检测之外的所有建安费用及税费、规费。除有特别约定，乙方在实施本工程工程过程中可能产生的各项费用均由乙方承当；〔后附清单〕3.3设计变更及其他费用的调整，按照甲方与建设单位所签定的施工合同中相关条款执行。由乙方和业主办理相关手续，甲方确认。3.4本工程为大包干，即：包人工、包材料、包预埋件、包设备、包工期、包质量、包验收合格。四、工期：4.1乙方应根据工程总进度方案及甲方对分包工程的进度要求，乙方施工进度应与总包方施工进度同步。从合同签订之日起计数工期。在接甲方通知10天内门扇进入现场安装。4.2乙方应严格按编制并报送甲方审核认可的工期安排和控制进度施工，当工程情况发生变化时，甲、乙双方应根据总工期要求通过协商及时调整进度方案，进度方案须经双方签字认可。乙方应严格按照调整后的进度方案实施，甲方应提供适宜的作业面。4.3如遇①设计变更；②业主未按合同拨付工程款；③由于业主提供的材料、设备未按时进场等原因而影响施工进度的，甲方应协助乙方与业主办理有关工期签认手续〔属乙方施工局部的，乙方应提供相关的资料，甲方协助乙方办理，如未取得业主、监理签认工期，乙方必须按原经甲方审核认可的工期执行〕。4.4非上述原因，乙方不能按合同工期竣工，由乙方承当违约责任，除应按总施工合同中相应条款的处分以外，甲方可按分包工程总价每天800元对乙方进行处分。假设因甲方的原因造成乙方工期的延误那么由甲方承当总合同的罚款内容。五、质量：5.1、乙方提供的人防设备，全部按照提供的图纸标准生产，结合本工程人防地下室图纸设计的实际情况来安装。生产和安装的质量必须符合上述标准的要求；5.2、设备安装完毕后，必须经地级以上城市人防管理部门验收，如验收不合格，乙方必须无条件返工至合格为止，返工费用由乙方承当；5.3、人防设备为终身保修，但凡由于设备生产或安装造成的质量问题，乙方必须无偿给予修复；假设是人为损坏，配件费和维修费由责任方承当。六、施工现场主要负责人名单：甲方工程经理：资质等级：联系：乙方：工程经理：韦清璜资质等级：二级联系：技术负责人：罗其标职称：高级工程师联系：质检员：农智勇岗位证号：01199771平安员：岗位证号：材料员：岗位证号：施工员：黄秋萌岗位证号：105751七、甲、乙双方责任：7.1甲方应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务。7.2经协商乙方办公场所、职工住房及相应的临时设施自行解决。水、电费由总包方有偿提供使用。7.3甲方应在乙方进场前进行有关技术、工期进度、质量、平安、文明施工的交底、说明资料报送时间的要求以及罚款的依据和相关的现场管理规定，并提供施工作业条件。7.4甲方对乙方所承包工程的质量有权进行检查，假设达不到要求时可责令其返工，乙方接到整改通知书时，应无条件执行，对所造成的经济损失由乙方负责。工程完工后甲方应及时对质量进行检评，但最终的等级评定应以业主、监理、质监或市人防部门验收评定为准。7.5甲方有权对乙方的违章作业提出整改意见直至下令停工整改。7.6乙方应向甲方交纳0%的总包协调费。7.7乙方在进场前向甲方提供工程班子的机构名单，并做好开工前的生产准备。7.8乙方应根据分包工程的规模、技术、质量等要求在分包工程开工前编制分包工程专项施工方案，报甲方审批。乙方应履行分包职责，做好各要素的质量记录，工程完工后的一周内将有关完整竣工的资料一并提交甲方。7.9乙方所采购的材料及半成品必须符合设计和现行标准标准的要求并承当质量责任，所有的工程材料必须有出厂合格证及质保书，并按规定进行现场取样，送有资质的检测单位检验，合格前方可用到工程上，并将检验结果报甲方备案，一切检验费用由乙方负责。甲方有权对乙方进入现场材料进行抽检，抽出不合格的材料，除去除出现场外，要按甲方规定对乙方进行处分。未经检验合格或不合格的材料用到工程上，甲方有权要求乙方返工，由此造成的损失由乙方负责。7.10乙方进场后应严格按照甲方有关文明施工的要求进行施工，服从甲方职能部门的管理。有义务对施工人员进行文明、平安施工教育自觉遵守甲方现场的各种规章制度，做到工完场清，随做随清，按甲方指定的地点堆放材料，搞好施工区及宿舍区域的平安、文明施工工作。7.11乙方在施工中应严格遵守国家平安生产法规、法令、规程、标准及强制性条文规定，完善平安措施，保证平安施工。如因乙方原因或违反平安操作规程，对所造成的平安事故应承当其经济损失，乙方必须与甲方签订分包工程施工平安管理责任书。7.12对产品的保护，甲、乙双方都具有同等的义务和责任，在施工中甲、乙双方必须严格执行公司对产品保护的有关规定，凡造成对方产品破坏的应按损坏产品价值2倍予以赔偿。7.13乙方在任何时候不得以甲方名义向材料供给商出具欠款说明，因此而产生的后果由乙方承当，并应赔偿甲方一切损失。八、付款方式与结算：8.1本工程不设预付款，经甲乙双方和业主约定，在乙方安装完预埋件并检测合格后30天内支付第一批款项即合同总价的60%。;当防护门安装完毕30内支付第二批款项即合同总价的20%8.2工程款支付达总价的80%时不再付款，待工程竣工验收完毕，支付到工程款总额的95%。扣除5%工程保修金，质保期二年，期满支付。8.3施工中由于各种原因，突破原预算费用时，由乙方及时向甲方提供有关资料〔如补充预算、重大设计变更签证等〕，并及时取得业主的认可，作为增拨工程款的依据。8.4工程结算方法按甲方与业主签订合同的有关条款和现行的有关定额及规定执行，预、结算造价以甲方与业主认定的有资质的中介机构最后审定数为准。乙方在工程完工后，应整理好有关质量技术资料交甲方备案并配合甲方做好交工的完善手续。8.5乙方应在工程完工验收合格后7日内提出结算，报送甲方，由甲方统一在工程竣工后提交业主审定确认。未在规定时间内提交结算视同放弃结算权利，甲方有权自行与业主办理结算，其结果乙方必须认可。8.6乙方所拖欠的人工、材料等费用应及时支付，如因此而发生的诉讼，法院查封甲方帐户的，损失由乙方承当，且甲方有权依照法院判决书应付的款项在乙方的工程款中扣除代为支付。九、进场和验收1、乙方设备安装过程或完毕后，即通知相关部门组织验收，如验收不合格或未组织验收造成的损失由乙方负责。十、争议：合同在履约期间，双方发生争议时，在不影响工程正常施工的前提下，双方可采取协商解决或由有关部门进行调解。经过协商调解不成时可向当地仲裁部门申请仲裁或向法院起诉。十一、保修期：10.1保修期的计算应从工程交付业主之日起计算。10.2具体保修内容及要求按工程总承包合同的工程保修条款和相关国家要求执行。10.3在合同规定保修期内出现质量问题或甲方接到业主投诉，乙方接到通知后必须在48小时内进行维修处理，如乙方不按规定时间进场处理，甲方有权另行安排人员维修，费用从乙方的保修金内按双倍扣除，并不能免除乙方保修责任。十二、其他条款：11.1凡属甲、乙双方在以上合同条款中未尽事宜可在此条款中协商制定。十三、合同的签订：12.1本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。12.2本合同一式4份，甲、乙双方各执正本一份具有同等效力，由甲、乙双方代表人签字盖章后分别保存。副本2份，双方各执1份。发〔总〕包方〔盖章〕承〔分〕包方〔盖章〕法定代表人〔签章〕法定代表人〔签章〕年月日年月日人防工程通风设备报价表工程名称：广西工学院31#、32#楼预算单位：广西南宁都宁通风防护设备联系人：李怀忠人防通风、水、电气设备序号名称规格型号单位数量单价〔元〕金额〔元〕1电动脚踏两用风机DJF-1电动N=1.1KWV=1255-2983m³台66722.7540336.502混流式通风机SWF-I5.5AN=1.5KWV=6925m³台23679.827359.643油网除尘器LWP-X立式每组5块V=8000m³块103962.8839628.804过滤吸收器SR78-1000V=1000m³台69058.0154348.105柔性接头D=300mm个12636.897642.706插板阀D=350mm个2867.271734.557手动密闭阀D40J-0.5DN600个83535.1428281.128手动密闭阀D40J-0.5DN400个62340.7714044.649自动排气活门YF(AL)型DN300个83962.8831703.0410滤毒室换气堵头D155mm个21061.492122.9711气密测压管DN50两端头配闸阀根12198.142377.7312超压测压管DN15倾斜式微压计根2339.68679.3513增压管DN25米5169.84849.1914增压管球阀DN25个5198.14990.7015对开多叶调节阀D315mm个6196.571179.4316单层百叶风口FK-2+FK-11400×400个8127.381019.0317双层百叶送风口FK-1+FK-11400×250个24106.152547.5718风管软接头500mm×320mmL=150mm个6481.212887.2419放射性监测取样管DN32配球阀根2339.68679.3520尾气监测取样管DN15配球阀根2226.45452.9021压差测量管DN15配球阀根4268.911075.6422人防角阀DN15个284.92169.8423超压管DN15米7.5127.38955.3424预埋件D666个8566.134529.0125预埋件D441个2375.06750.1226预埋件D340个8288.502308.54