工程法规-习题

单元一任务一一、单项选择题1、工程建设法除具有一般法律的根本特征之外还有不同于其他法律的特征如政策性、经济性以及〔〕。A.行政隶属性B.客观性C.复杂性D.时效性二、多项选择题1、工程建设法行政隶属性的调整方式包括〔〕和免除、确认、方案以及撤销。

A.授权B.命令C.许可D.禁止第二节工程建设法律关系一、单项选择题1、以下不属于工程建设法律关系构成要素的是〔〕。A.法律关系的主体B.法律关系的客体C.法律关系的形式D.法律关系的内容2、工程建设法律关系中建设工程合同的主体一般只能是()。

A.公民B.法人C.个体工商户D.其他社会组织3、以下不属于建筑工程从业的经济组织是()。

A.施工单位B.勘察设计单位C.工程监理单位D.房地产经纪机构4、以下不属于法人的是()。A.公民B.事业单位C.教育局D.法院5、甲公司决定向乙公司购置一批进口钢材签订合同前甲得知乙新到一批采用最新技术生产的进口钢材于是决定改购置这批新品种的钢材。甲乙之间法律关系的变化属于〔〕。A.主体变更B.客体变更C.权利变更D.义务变更7、主体变更指法律关系主体数目增多或减少也可以是主体改变在合同中客体不变相应权利义务也不变此时主体改变也称为()。

A.合同转变B.合同转让C.合同变更D.合同终止8、参加或者管理、监督建设活动受建设工程法律标准调整在法律上享有权利、承当义务的自然人、法人或其他组织是()。

A.法律关系主体B.法律关系客体C.法律关系的内容D.法律关系的标的9、民事行为能力是指()。

A.通过自己行为取得民事权利和负担民事义务的资格B.能够参加民事活动享有民事权利的法律资格C.可以负担民事义务的法律资格D.能够做出真实意思表示的资格二、多项选择题1、工程建设法律关系具有()特征。

A.授权性B.综合性C.复杂性D.协同性2、以下属于工程建设法律关系构成要素的是()。A.法律关系的主体B.法律关系的客体C.法律关系的形式D.法律关系的内容3、法人存在应具备如下要件()。A.依法成立B.有必要的财产或经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能独立承当民事责任以下属于法人的是()。A.施工单位B.工会C.个体工商业户D.法院5、工程建设法律关系的变更有()。A.主体变更B.客体变更C.形式变更D.内容变更第三节工程建设根本民事法律制度一、单项选择题1、人民法院在审查民事起诉时发现当事人起诉已经超过了诉讼时效此时应()。

A.裁定不予受理B.通知当事人已经超过诉讼时效不予受理C.应予受理审理后确认超过诉讼时效的裁定驳回起诉D.应予受理审理后确认超过诉讼时效的判决驳回诉讼请求2、年满6周岁的李某为某儿童产品拍摄广告得到1万元的收入其父征得其口头同意将这1万元赠与其生活在革命老区的叔叔。关于李某父亲的这一民事行为以下哪种说法正确的选项是〔〕。

A.有效，理由是李某父亲已征得李某的同意B.有效，理由是李某父亲为李某的法定代理人C.无效，理由是没有征得李某母亲的同意D.无效，理由是李某父亲处分这笔财产不是为了李某的利益出售质量不合格的商品而未声明的诉讼时效为()。

A.1年B.2年C.4年D.20年4、无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的()。

A.由监护人承当民事责任B.由行为人自己承当民事责任C.由监护人和行为人承当连带责任D.无须承当责任父母作为监护人代理未成年子女进行民事诉讼活动这种情况属于()。

A.指定代理B.委托代理C.无权代理D.法定代理甲委托乙为其购置建材乙为此做了大量准备工作。现甲不想要这批建材了通知乙取消委托。以下说法正确的选项是()。

A.甲可以单方取消委托但应以书面方式作出B.甲可以单方取消委托但应支付乙为准备工作所消耗的合理费用C.甲可以单方取消委托但应按原委托合同约定支付乙报酬D.甲无权单方取消委托否那么承当违约责任7、以下不属于法定代理终止事由的是()。

A.被代理人或代理人死亡B.代理期限届满或代理事务完成C.代理人丧失民事行为能力D.被代理人取得或恢复民事行为能力8、当物权归属不明或是发生争议时当事人可以向法院提起诉讼请求〔〕。

A.排除阻碍B.恢复原状C.确认物权D.返复原物9、甲向乙借款3万元乙欠甲2吨钢材按照约定两人的债务都是2004年6月11日到期。此时两人协商双方债务相抵不另作清偿。该债务的消灭是基于〔〕。

A.免除B.混淆C.抵消D.提存当事人身体受到伤害要求赔偿延付或拒付租金出售质量不合格商品未声明的存放财物被丧失或毁损的以上情形时效期间为〔〕。A.6个月B.1年C.2年D.4年11、我国《民法通那么》规定在诉讼时效期间的最后〔〕因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之日起诉讼时效期间继续计算。

A.一个月B.三个月C.六个月D.一年12、诉讼时效因提起诉讼当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断从中断时起诉讼时效期间〔〕。

A.重新计算B.暂停计算C.继续计算D.延迟六个月既未受人之托也不负有法律规定的义务而是自觉为他人管理事务的行为在民法上称为〔〕。

A.不当得利B.无因管理C.表见代理D.无权代理为了担保债的履行而在债务人或第三人特法的物或权利上所设定的权利是担保物权以下属于担保物权的是()。

A.留置权B.土地所有权C.幼儿园D.耕地债的消灭原因有()。

A.诉讼B.提存C.混淆D.免除同类已到履行期限的对等债务因当事人相互抵充其债务而同时消灭叫()。

A.提存B.混淆C.消灭D.抵消依照法律规定国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或仲裁的期限为()。

A.1年B.2年C.3年D.4年在诉讼时效进行中因一定法定事由出现阻碍权利人提起诉讼法律规定暂时中止诉讼时效期间的计算待阻碍诉讼时效的法定事由消失后诉讼时效继续进行累计计算，这是〔〕。

A.诉讼时效的中断B.诉讼时效的中止C.诉讼时效的终止D.诉讼时效的除斥期间债权人无正当理由拒绝接受履行或其下落不明或数人就同一债权主张权利债权人一时无法确定致使债务人一时难以履行债务经公证机关证明或人民法院的裁决债务人可以将履行的标的物提交有关部门保存这种行为称为〔〕。

A.混淆B.抵消C.提存D.免除根据《民法通那么》的规定民事诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算但从权利被侵害之日起超过()人民法院不予以保护。

A.5年B.10年C.15年D.20年如果两个相互订有合同的企业合并那么产生()的法律效果。

A.抵消B.提存C.混淆D.免除多项选择题以下适用抵消的情况中正确适用的是()。

A.甲欠乙1000元钱春节时二人打麻将赌博甲赢了1000元甲主张以赌债抵消欠款B.张某欠王某2000元王屡次催要无果遂将张打伤张要求损害赔偿王主张以欠款抵消。C.甲借给乙100元钱同时乙给甲制作了一套礼服其加工费为100元。如果甲乙的债务都已到期那么甲乙之间的债务可以抵消。D.李某因做生意向王某借款1000元而王某欠李某货款800元如果李某和王某的债务都已到期那么可以在800元的范围内抵消债务。以下情形中构成无因管理之债的是〔〕。

A.甲将乙丧失的牛牵回家乙向甲索要甲要求乙支付草料费200元。B.某日大雨甲见邻居乙的一件呢子大衣晾在院子中被雨淋脏就帮邻居收好又将大衣送去干洗店干洗甲要求乙支付干洗的费用。C.某天晚上甲乙刚练完跆拳道在公园的河堤边聊天。公园管理员丙巡逻时看到两个穿白衣服的人在河边以为是鬼怪惊吓成病。丙要求甲乙支付他的住院费1000元。D.甲见乙的一车钢材要滚落遂上去帮助结果钢材滚落轧伤甲甲要求乙支付医药费。用抵消方法消灭债务应符合的条件是〔〕。A.必须是对等债务B.必须是实践合同的债务C.必须是同一种类的给付之债D.同类的对等之债都已到履行期限以下纠纷中诉讼时效为1年的是()。A.身体受到伤害要求赔偿的B.建设工程价款不到位的C.出售质量不合格的商品未声明的D.建设单位拖欠工人工资的以下关于诉讼时效的说法中正确的选项是()。A.诉讼时效中止的自阻碍诉讼时效的法定事由消失后诉讼时效继续累进计算B诉讼时效中止的自阻碍诉讼时效的法定事由消失后诉讼时效重新计算C.在诉讼时效期间的最后六个月因不可抗力阻碍不能行使请求权的诉讼时效中止D.诉讼时效中断的自中断时起诉讼时效重新计算任务二城乡规划管理概述单项选择题城乡管理规划不具有如下作用〔〕。保证经济、社会和环境在城乡空间上协调、可持续开展为城市和乡镇的建设和管理提供根本依据促进和保障城乡规划及相关法律法规和方针政策的贯彻执行完善国家审批规划制度城乡规划的编制与审批单项选择题村庄和集镇规划的规划期一般是〔〕。A.20B.15C.10D.5城市规划实行〔〕审批制度。国家B.省政府C.分级D.市政府省和自治区人民政府所在地的城市、城市人口在〔〕万以上的城市和国务院指定的其他城市的总体规划，由省、自治区人民政府审查同意后，报国务院审批。A.200B.150C.100D.50多项选择题详细规划可分为〔〕。控制性详细规划B.分区规划C.修建性详细规划D.具体性规划城市规划的内容包括〔〕。城市总体规划B.分区规划C.城镇体系规划D.详细规划城市新区开发和旧区改建单项选择题以下说法错误的选项是〔〕。合理布局是城市规划的核心B.统一规划是搞好城市建设的前提和根底C.对城市旧区的布局、结构及各种设施应全部更新D.要把新区开发和旧区改建纳入到城市规划的整体中综合考虑多项选择题城市新区开发和旧区改建的根本原那么是〔)。统一规划B.合理布局C.因地制宜D.分批建设旧区改建的最终目标是〔)。改善交通运输和生活居住条件加强城市根底设施建设提高城市综合功能加强公共设施建设城市规划的实施与管理多项选择题“一书两证〞制度中的两证是指〔〕。施工许可证建设用地规划许可证建设工程规划许可证开工许可证城市国有土地使用权出让转让规划管理单项选择题以下说法错误的选项是〔〕。城市国有土地使用权出让前，必须编制出让土地的控制性详细规划以取得土地出让合同的，受让方应持出让合同依法向省政府申请建设用地规划许可证签订国有土地使用权出让转让合同必须以规划设计条件和附图作为合同附件通过出让获得的土地使用权在转让时，受让方应当遵守原出让合同附具的规划设计条件，并由受让方向城市规划行政主管部门批准多项选择题城市国有土地使用权出让转让规划编制的内容包括〔〕。地块数量B.用地面积C.地块面积D.出让步骤任务三简答题1、何谓土地所有权？土地管理法对土地所有权是如何规定的？2、何谓土地使用权？土地使用权如何获得？3、土地管理法中确立了哪些土地利用和保护的制度？4、什么是土地利用总体规划，其编制原那么是什么？5、土地管理法对保护耕地规定了哪些根本制度？任务四从业单位资格管理一、单项选择题屋建筑工程施工总承包企业资质分为〔〕个等级。A.1B.2C.3D.4多项选择题工程勘察资质分为〔〕。工程勘察劳务资质B.工程勘察综合资质C.工程勘察专业资质D.工程勘察行业资质工程设计资质分为〔)。工程设计专项资质B.工程设计综合资质C.工程设计专业资质D.工程设计行业资质工程建设从业单位应具有如下条件〔〕。有符合国家规定的注册资本B.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员。C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备D.法律、行政法规的其他条件：专业人员职业资格管理多项选择题注册建筑师不予注册的情况有〔〕。

A.不具有完全民事行为能力的B.因受刑事处分，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满三年的。C.受撤消注册建筑师证书的行政处分，自行政处分执行完毕之日起至申请注册之日止不满五年的。D.年龄超过60周岁注册结构工程师有如下的权利〔〕。设计文件签名权B.名称专有权C.结构工程设计主持权D.独立设计权注册建造师职业资格制度多项选择题注册建造师有以下情形时注销其注册〔)。不具有完全民事行为能力的B.受刑事处分的C.因过错发生工程建设重大质量平安事故或有建筑市场违法违规行为的D.同时在两个及两个以上建筑企业执业的以下说法正确的选项是〔)。注册建造师有权以建造师的名义担任建设工程工程施工的工程经理鼓励和提倡注册建造师“一师多岗〞工程经理就是建造师，不用再经考核或考试从新认定不允许注册建造师“一师多岗〞任务五简述建筑工程勘察设计概念和立法概况。建筑工程勘察设计文件编制的原那么和依据是什么？简述建筑工程勘察文件的根本内容和要求。简述建筑工程设计文件的根本内容和要求。法规对建筑工程勘察设计文件的审批权限是如何规定的？法规对建筑工程勘察设计文件的修改权作了哪些规定？简述勘察工作的质量管理制度。简述施工图设计文件审查制度/简述建设单位、勘察设计单位的违法行为及法律责任。简述勘察设计执业人员的违法行为及法律的责任。简述国家机关工作人员的违法行为及法律责任。任务六1、建设法规概论一、根本概念1.法规及其构成要素2.建设法规3.建设法律关系4.建设法律关系主体、客体5.许可证制度二、填空题1.法是一种标准，它确定人的行为的。2.法是上层建筑的组成局部，受的制约。3.法是人们的行为标准，它调整的是人们的，而不是或其他。4.法的内容只能是。5.法的作用是由工具，这个工具的作用是以、、等为后盾的。6.从广义上讲，法律制度是指一个的总和；从狭义上讲，法律制度是指调整，标准的法律标准的总和。7.法人是，依法独立享有和的组织。8.法定代表人是指能代表法人、的主要负责人。9.任何一个法律标准都必须由、、三局部组成，法学上称之为法律标准的三要素。10.建筑活动是指各类房屋建筑及其的建筑，及其配套的、、的安装活动。11.建设行政管理关系是国家及其建设行政部门与、、及有关之间发生的相应的与关系。12.许可是国家通过建设法律标准允许在法律允许范围内有权利。13.建设法规的经济性既包括，也包括其与、、、的联系性。14.建设法律关系是指由建设法律标准所在建设业和建设过程中所产生的、关系。15.法律事实是指能够引起、和的客观现象和。16.行政法规是指国务院以及公布，或建设部与其他、的标准性文件，其效力低于和，在有效。17.行政法规的名称可谓、、、、、、等。三、简答题1.举例说明法规的构成要素？3.建设法规调整对象？8.建设法规对人们建设行为的标准性表现是什么?四、论述题1.建设法律关系的特征？2.论述建设法规的作用？2、建设立法与实施一、根本概念1.建设立法2.建设行政执法二、填空题1.建设法律的内容包括和。2.建设行政执法监督检查的对象主要是、及其。3.建设行政执法的方式包括、、、和。4.建设行政诉讼的审理包括、及三道程序。5.建设行政司法的内容包括、和。6.行政处分的决定程序有、和三种。三、问答题1.简述建设工程工程行政执法的范围和内容。3、根本建设程序一、根本概念2.根本建设程序3.可行性研究二、填空题1.为了工程管理工作的需要，建设工程可按、、和逐级分解。2.根据建设工程的不同情况，设计过程一般划分为两个阶段，即和。3.投产日期是指、、的时间。三、问答题1.我国根本建设程序主要分为哪几个阶段？4、建设根本法一、根本概念1.建筑活动2.建筑许可3.城乡规划4.规划区5.建设用地规划许可证6.建设工程规划许可证二、填空题1.是我国工程建设和建筑业的一部大法，是建筑活动的根本法。2.环境保护设施竣工验收，应当与竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设工程，建设单位应当自建设工程投入试生产之日起个月内，向审批该建设工程的环境保护行政主管部门，申请该建设工程需要配套建设的环境保护设施竣工验收。3.《建筑法》是以为中心，以为重点，以为主线而设置法律条文框架的。4.关于开发用地使用权出让的最高年限，《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第十二条做了具体规定：①居住用地年；②工业用地年；③教育、科技、文化、体育用地年；④商业、旅游、娱乐用地年；⑤综合或其他用地年。5.建设工程需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时、同时、同时。三、改错题1.广义的房地产交易不包括与房地产地区性交易行为有着密切关系的房地产价格及体系、房地产交易的中介效劳。〔〕2.建设工程环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表自批准之日起满3年，建设工程方开工建设的，其环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表应当报原审批机关重新审核。〔〕3.环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起10日内，完成验收。〔〕4.建筑市场、平安、管理构成了《中华人民共和国建筑法》的根本内容。〔〕四、简答题1.建筑活动的监督管理具有什么特点？2.简述《中华人民共和国建筑法》的主要内容。3.城市规划、镇规划编制包括哪些内容？4.我国《城乡规划法》对城乡规划的审批权限是如何规定的？5.何谓国有土地使用权有偿划拨？与国有土地使用权出让相比有何特征？6.简述房地产权属登记的类型。五、论述题1.论述《建筑法》的立法意义。任务七一、单项选择题1、有关招标代理机构的说法中，错误的选项是〔〕。A、上级主管部门可以指定招标代理机构B、招标代理机构与行政机关无隶属关系C、招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜D、招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定2、某工程总投资2700万元，预计某一设备的采购价为130万元，就设备采购而言，〔〕。A、必须进行招标B、可以不进行招标C、必须采取询价来确定供给商D、只能通过公开招标来确定供给商3、《工程建设工程招标范围和规模标准规定》要求，只要单项合同估算价在100万元人民币以上的〔〕必须进行招标。A、施工B、监理效劳的采购C、勘察、设计效劳的采购D、重要设备、材料的采购4、某工程工程的招标资格审查文件中明确规定外地施工单位不允许参与投标，这是建设行政主管部门核查投标人资格审查文件的〔〕内容。A、不得强制投标人组成联合体投标B、不得使招标时间长、费用高C、不得对潜在投标人实行歧视待遇D、不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人5、公开招标缺点包括〔〕。A、招标时间长、费用高B、评标工作量较小C、申请投标人较少D、必须要设置资格预审程序6、为了表达公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送说明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为〔〕。A、资格预审B、资格审查C、资格后审D、资格核查7、考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用〔〕方式为宜。A、公开招标B、方案竞赛C、邀请招标D、议标8、进行工程招标时，假设经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当〔〕。A、与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B、改为直接发包C、用原招标文件重新招标D、修改招标文件后重新招标9、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，〔〕。A、不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B、不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C、不予淘汰，允许投标人重新报价D、初评阶段予以淘汰10、某招标工程在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降价要求，按照《招标投标法》的规定，中标人〔〕招标人的要求。A、应当接受B、可以接受C、应当拒绝D、可以拒绝11、投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况是〔〕。A、投标文件没有加盖公章B、投标文件中的大写金额与小写金额不一致C、投标担保金额多于招标文件的规定D、投标文件的关键内容字迹模糊，无法识别12、在工程招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，〔〕。A、中标人不承当合同责任B、招标人应退还其投标保证金C、招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，那么小于局部应退还中标人D、招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，那么可继续向中标人追索差额13、某工程招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于有效投标文件的情况是〔〕。A、联合体投标没有提交联合体协议书B、投标工期长于招标文件中要求的工期C、投标保函金额少于招标文件的要求D、未详细说明使用专利施工的技术细节14、某建设工程开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以〔〕为准。A、原总价B、原单价与工程量乘积之和C、新总价D、新单价与工程量乘积之和15、招标工程开标时，检查投标文件密封情况的应当是〔〕。A、投标人B、招标人C、招标代理机构人员D、招标单位的纪检部门人员16、招标人向建设行政主管部门办理〔〕手续认可后才可进行招标工作。9A、提供了不完整的技术信息和数据B、提供的投标担保有瑕疵C、个别地方存在漏项D、没有按招标文件要求提供投标担保E、投标文件没有投标人授权代表签字12、以下关于对中标通知书的说法，正确的选项是〔〕。A、中标通知书由招标人发出B、中标通知书只对中标人具有法律效力C、只有招标人才能确定中标人D、中标通知书对招标人具有法律效力E、中标通知书发出30日内签订合同13、最终确定招标方式是以〔〕为依据。A、招标文件B、工程工程的特点C、合同类型D、招标人的管理能力E、招标前准备工作的完成情况14、招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续的备案文件应包括〔〕。A、招标方式B、投标人名称C、招标文件D、方案工期E、对投标人的资质要求15、公开招标时设置资格预审程序的目的有〔〕。A、选出经济实力较强的申请投标人B、减少评标工作量C、考察总体能力是否具备完成招标工作所要求的条件D、确定招标工作范围E、取代评标过程16、招标人编制的招标文件通常包括〔〕。A、资格预审表B、工程量清单C、合同条件D、投标须知E、技术标准、图纸和技术资料17、评标委员会对投标书的初评时，主要检查的内容是〔〕。A、报价计算的正确性B、评标价的优劣C、投标人的资格D、投标保证有效性E、与标底的偏差程度18、设计招标文件的主要内容包括〔〕。A、投标须知B、工程说明书C、设计依据文件D、投标截止日期E、工程概况19、采取公开招标方式进行设计招标时，应从〔〕进行审查。A、能力B、资格C、资金D、经验E、报价20、对勘察投标书进行评审时，主要考虑的因素有〔〕。A、勘察方案是否合理B、报价是否合理C、勘察技术水平是否先进D、勘察数据能否准确可靠E、勘察进度快慢21、以下关于监理招标的特点，表达正确的选项是〔〕。A、招标宗旨是对监理单位能力的选择B、报价占主要地位C、报价占次要地位D、邀请的投标人较多E、邀请的投标人较少22、划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括〔〕。A、工程规模B、招标方式C、潜在投标人数量D、工程工程的专业特点E、被监理合同的难易程度23、监理招标的评标主要侧重于对〔〕的评定。A、投标报价的上下B、监理单位的资质能力C、实施监理任务的方案D、派驻现场监理人员的素质E、理解业主的意图24、大型工业工程投标人资格预审的主要内容包括〔〕。A、财务报表B、法人资格C、分包方案D、人员报表E、投标文件25、施工招标中投标人的必要合格条件包括〔〕。A、营业执照B、固定资产C、资质等级D、履约情况11E、分包方案26、无标底的综合评分法常采用以〔〕为标准值。A、最高报价B、最低报价C、平均报价D、评标价E、复合标底27、对招标工程的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有〔〕。A、以书面形式将质疑的解答通知所有投标人B、以口头形式将质疑的解答通知所有投标人C、仅对提出质疑人给予书面形式的解答D、解容许说明问题的来源E、在标前会上给予解答并记人会议纪要28、施工招标中采用综合评分法评标，评定报价局部得分上下的评分标准可以采用〔〕。A、最高报价衡量法B、标底衡量法C、复合标底衡量法D、无标底衡量法E、本钱价衡量法29、在招标程序中，〔〕等将作为未来合同文件的组成局部。A、招标文件B、中标人的投标文件C、中标函D、朱发中标通知书前双方协商对投标价格的修改E、发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改30、建设工程监理招标的特点不包括〔〕。A、招标文件强调对人员数量的要求B、招标宗旨是对监理单位能力的选择C、报价在选择中居于次要地位D、邀请投标人较少E、强调对监理单位提供设备的要求三、问答题强制招标的范围是什么？哪些工程可以不进行施工招标？联合体投标有哪些规定？简述评标委员会及其成员的法律规定。任务八简答题建设工程平安生产管理的方针和原那么是什么？简述建设工程的平安生产监督管理体制。简述建设单位、设计单位、施工企业和工程监理企业的平安责任和义务。简述施工现场消防管理、平安防护管理和环境保护的内容。简述施工现场生活区和作业区环境管理的内容。简述建筑装修和房屋撤除的平安生产管理内容。建设工程生产平安事故分为哪几个等级？简述建设工程生产平安事故的报告程序和要求。简述建设工程生产平安事故的调查程序和处理原那么。单元二建筑工程合同法规一、填充题1.建设工程施工合同是建设工程的主要合同，是工程建设、、的主要依据。2.施工合同的进度控制可分为、、的进度控制。3.发包人供给的材料设备使用前，由负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承当。4.承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承当。5.对承包人已完成工程量进行、与，，是发包人支付工程款的前提。6.保修金〔或称保存金〕是发包人在应付承包人工程款内扣留的金额，其目的是约束承包人在竣工后履行义务。二、单项选择题1.如需更换工程师，发包人应至少提前〔〕天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。A.10B.7C.15D.142.施工阶段工程师对进度方案的检查、催促的依据一般是双方已经确认的〔〕。A.总进度方案B.季进度方案C.月度进度方案D.周进度方案3.工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后〔〕小时内提出书面处理意见。A.24B.48C.8D.144.施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应提前〔〕天以书面形式向承包人发出变更通知。A.7B.10C.14D.285.工程具备隐蔽条件或到达专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前〔〕小时以书面形式通知工程师验收。A.24B.8C.16D.486.设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由〔〕组织试车。A.设备生产商B.工程师C.承包人D.发包人7.设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由〔〕组织试车。A.设备生产商B.工程师C.承包人D.发包人8.投料试车应在工程竣工验收后由〔〕负责。A.设备生产商B.工程师C.承包人D.发包人9.质量保修期从〔〕之日算起。A.工程合同竣工B.工程实际竣工C.工程师签发移交证书D.业主组织竣工验收会议10.发包人在所供材料设备到货前〔〕小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。A.12B.14C.24D.4811.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前〔〕全球天。A.7B.10C.14D.2812.国内外常见的一种工程款结算方式是〔〕。A.按季结算B.按形象进度分段结算C.按月结算D.竣工后一次性结算13.在确认计量结果后〔〕天内，发包人应向承包人支付工程款〔进度款〕。A.7B.14C.21D.2814.承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出平安保护措施，经工程师认可后实施。由〔〕承当防护措施费用。A.承包人B.承、发包两方共同C.发包人D.责任方15.发生重大伤亡及其他平安事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由〔〕承当发生的费用。A.承包人B.承、发包两方共同C.发包人工程变更的程序：〔1〕工程变更的提出。〔2〕工程变更的批准。〔3〕工程变更指令的发出及执行。〔4〕现行工程变更程序的评价。D.事故责任方16.实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的平安防护措施，经工程师认可后实施，由承当平安防护措施费用。A.承包人B.承、发包两方共同C.发包人D.责任方17.发包人、承包人双方的履约担保一般可以履约保函的方式提供，实际上是担保方式中的〔〕。A.抵押B.质押C.留置D.保证三、多项选择题1.以下属于建设工程施工合同特点的是〔〕。A.合同标的物的特殊性B.合同内容的多样性和复杂性C.合同结构的完整性D.合同履行期限的长期性E.合同监管的严格性2.《建设工程施工合同示范文本》由〔〕组成，并附有3个附件。A.协议书B.标准条款C.通用条款D.专用条款E.专门条款3.施工合同中的工程师是指〔〕。A.监理单位委派的总监理工程师B.施工单位委派的工程师C.建设单位指定的履行本合同的代表D.质监站委派的质监工程师E.监理单位派驻现场的专业监理工程师4.以下属于发包人工作的是〔〕。A.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作D.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明E.办理施工许可证5.以下原因造成的工期延误中，经工程师确认，承包人工期可以相应顺延的是〔〕。A.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件B.承包人在协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，但未获得工程师的同意C.设计变更和工程量增加D.不可抗力E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过7小时8小时6.施工合同中规定确实定合同价款的方式有〔〕，双方可在专用条款内约定采用其中一种。A.固定总价合同B.固定价格合同C.单价合同D.可调价格合同E.本钱加酬金合同7.以下因不可抗力事件导致的费用损失中应由发包人承当的是〔〕。A.工程本身的损害B.运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害C.承包人机械设备损坏D.工程所需清理、修复费用E.承、发包人员伤亡8.在施工合同中，根据发包人、承包人双方的保险义务分担规定，以下由发包人支付保险费用的是〔〕。A.工程开工前，为建设工程办理的保险B.工程开工前，为施工场地内第三者人员生命财产办理的保险C.为从事危险作业的承包人的职工办理的意外伤害保险D.为施工场地内承包人施工机械设备办理的保险E.为运至施工场地内用于工程建设的材料和待安装设备办理的保险9.发包人承当违约责任的方式主要有〔〕。A.赔偿因其违约给承包人造成的经济损失B.支付违约金C.顺延延误的工期D.继续履行E.采取补救措施四、简答题1.试述施工合同的概念和特点。2.什么是施工合同工期和施工期？3.简述《施工合同文本》的组成及施工合同文件的构成。4.简述工期顺延的理由及确认程序。5.承包人在何种情况下可以要求调整合同价款？6.简述变更价款确实定程序和确定方法。7.因不可抗力导致的费用增加及延误的工期任何分担？8.施工合同对工程分包有何规定？单元三建筑工程纠纷的处理单项选择题1、某采石场向高速公路二标段的承包单位甲路桥公司运送砂石。甲公司未能按照合同约定给付砂石款，采石场对其提起诉讼。甲公司接到开庭传票后没有派人参加诉讼，人民法院缺席进行了判决，这表达了诉讼解决纠纷的〔〕。

A.公权性B.强制性

C.程序性D.独立性2、一裁终局制度表达了仲裁的〔〕特点。

A.专业B.自愿C.独立D.快捷3、以下关于仲裁与诉讼特点的表述，正确的有〔〕。

A.仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格

B.仲裁以不公开审理为原那么，诉讼那么以不公开审理为例外

C.仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制

D.仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院那么不能由双方约定

E.仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式4、王某在施工工地工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式为〔〕。

A.行政调解B.法院调解C.仲裁调解D.人民调解5、建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是〔〕。

A.双方签收的由人民调解委员会制作的调解书

B.双方签收的仲裁调解书

C.人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书

D.双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书6、以下选项中，对调解的理解错误的选项是〔〕。

A.当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书

B.仲裁调解生效后产生执行效力

C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解

D.法院在强制执行时不能制作调解书单元四案例分析案例一根本案情:某市于1999年制定了该市的城市规划并上报有关部门得到批准，但一直未对外公布。2023年经评估认为需要修改。于是该市立即组织设计人员着手进行规划的修改，修改内容涉及城市总体规划。修改完毕立刻向全市市民公布。你认为该市做法正确吗？案例二某省重点工程工程方案于2004年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均按接受了邀请，并于规定时间9月20日~22日购置了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间。评标标准：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。在投标截止时间这前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下行5时才送达，原因是中途堵车。10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。评标委员会成员共有7人组成，其中招标人代表3人〔包括E公司总经理1人、D公司副总经理1人、业主代表1人〕、技术经济方面专家4人。评标委员会于10月28日提出了书面评标报告。B、A分列综合得分第一、第二名。招标人考虑到B企业投标报价高于A企业，要求评标委员会按照投标价格标准将A企业排名第一、B企业排名第二。11月10日招标人向A企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。依据《中华人民共和国招标投标法》答复下面问题。【问题】:1、业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。2、C企业投标文件是否有效？说明理由。3、请指出开标工作的不妥之处，说明理由。4、请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。5、招标人要求按照价格标准评标是否违法？说明理由。综合习题一、单项选择题1.在我国法律体系中，《建筑法》属于()部门。A.民法B.商法C.行政法D.经济法2.关于民事法律行为分类，以下说法错误的选项是()A.民事法律行为可以分为要式法律行为和不要式法律行为B.订立建设工程合同应当采取要式法律行为C.建设单位向商业银行的贷款行为属于不要式法律行为D.自然人之间的借款行为属于不要式法律行为3.引起债权务关系发生的最主要、最普遍的根据是()。A.合同B.扶养C.不当得利D.无因管理4.根据《物权法》规定，以下关于抵押权的表述中错误的选项是()。A.在建工程可以作抵押物B.即使抵押财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押权C.建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产D.抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权5.根据《物权法》规定，一般情况不动产物权的转让，自()起发生效力。A.买卖合同生效B.转移登记C.交付D.买方占有6.某工程工程建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原那么上不得少于工程合同价的()。A.20%B.30%C.50%D.80%7.建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取()。A.建设用地规划证可证B.建设工程规划许可证C.施工许可证D.平安生产许可证8.按照建筑法的规定，以下正确的说法是()A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人9.关于建筑工程的发包、承包方式，以下说法错误的选项是()A.建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包B.未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包C.联合体各成员对承包合同的履行承包连带责任D.发包方有权将单位工程的地基与根底、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位10.甲乙两建筑公司给成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承当索赔额的50%.后来甲建筑公司施工部门出现质量问题，建设单位索赔20万元，那么以下说法正确的选项是()A.由于是甲公司的原因导致，故而建设单位只能向甲公司主张权利B.因约定各自承当50%，故乙公司只应对建设单位承当10万元的赔偿责任C.如果建设单位向乙公司主张，那么乙公司应先对20万元索赔额承当责任D.只有甲公司无力承当，乙公司才应先承当责任11.按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程工程是()。A.施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程C.施工主要技术采用特定的专利或者有技术的工程D.经济适用住房工程12.根据《招标投标法》规定，投标联合体()。A.可以牵头人的名义提交投标保证金B.必须由相同专业的不同单位组成C.各方应在中标后签订共同投标协议D.是各方合并后组建的法人实体13.按照建筑法及相关规定，投标人之间()不属于串通投标的行为。A.相互约定抬高或者降低投标报价B.约定在招标工程中分别以高、中、低价位报价C.相互探听对方投标报价D.先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标14.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为()。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.定向招标15.招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始出售招标文件，3月6日停售;招标文件规定投标保证金为100万元;3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中的错误有()处。A.1B.2C.3D.416.根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其平安生产知识和管理能力考核合格就可任的岗位是()。A.施工企业的总经理B.施工工程负责人C.施工企业的技术责任人D.施工企业的董事17.施工单位违反施工的程序，导致一幢13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产平安事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于()事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般18.某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产平安事故报告和调查处理条例》规定，该级事故应由()负责调查。A.国务院B.省级人民政府C.设区的市级人民政府D.县级人民政府19.监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在平安事故隐患，那么监理工程师应当()。A.要求施工单位整改B.要求施工单位停止施工C.向平安生产监督行政主管部门报告D.向建设工程质量监督机构报告20.甲公司是某工程的总承包单位，乙公司是该工程的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的平安生产管理，最终造成平安生产事故，那么()A.甲公司负主要责任B.乙公司负主要责任C.乙公司负全部责任D.监理公司负主要责任21．平安生产许可证的有效期为〔〕年。

A．2B．3C．4D．522．以下关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的选项是〔〕。

A．建设单位不得将建设工程肢解发包

B．建设工程发包方不得迫使承包方以低于本钱的价格竞标

C．建设单位不得任意压缩合同工期

D．涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案23．根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以〔〕工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予以支持。

A．主体结构B．电气C．装饰D．使用局部24．根据《建设工程质量管理条例》规定，以下关于监理单位的表述错误的选项是〔〕。

A．应当依法取得相应等级的资质证书

B．不得转让工程监理业务

C．可以是建设单位的子公司

D．应与监理分包单位共同向建设承当责任25．施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工期。那么施工单位承当的保修期应于〔〕起计算。

A．6月1日B．8月30日C．10月8日D．10月20日26．《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括〔〕。

A．工程质量保修制度

B．施工许可制度

C．竣工验收备案制度

D．工程质量事故报告制度27．建设单位应当自建设竣工验收合格之日起〔〕日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A．10B．15C．30D．6028．按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是〔〕。

A．购置的电气材料B．购置的塔吊设备C．现场制作的预制板D．商品混凝土29．根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求〔A〕。

A．必须有产品质量检验合格证明B．必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址C．应当在显著位置标明生产日期和平安使用期或失效日期D．应当有警示标志或者中英文警示说明30．某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律标准的是〔〕。

A．将建筑垃圾倾倒在季节性枯槁的河道里B．对已受污染的潜水和承压水混合开采来源C．冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖D．直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训31.根据施工合同，甲建设单位应于2023年9月30日支付乙建筑公司工程款。2023年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，那么就该项款额的诉讼时效〔〕

A．中断B．中止C．终止D．届满32.二级注册建造师注册证书有效期为〔〕年。

A．1B．2C．3D．433.以下标准性文件中，效力最高的是〔〕。

A．行政法规B．司法解释C．地方性法规D．行政规章34.没有法定或者约定义务，为防止他人利益受损失进行管理或者效劳而发生的债称为()之债。

A．合同B．侵权C．不当得利D．无因管理35.根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的。抵押权自〔〕时设立。

A．抵押合同生效B．备案C．交付D．登记36.以下选项中，不属于我国建造师注册类型的是〔〕。

A．初始注册B．年检注册C．变更注册D．增项注册37.某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原那么上不少于工程合同价的〔〕%。

A．20B．30C．40D．5038.根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是〔〕。

A．正在建造的航空器B．土地所有权C．生产原材料D．荒地承包经营权

39.我国建筑业企业资质分为〔〕三个序列。

A．工程总承包，施工总承包和专业承包

B．工程总承包，专业分包和劳务分包

C．施工总承包，专业分包和劳务分包D．施工总承包，专业承包和劳务分包40.根据工程承包相关法律规定，建筑业企业〔〕承揽工程。

A．可以超越本企业资质等级许可的业务范围

B．可以另一个建筑施工企业的名义

C．只能在本企业资质等级许可的业务范围内

D．可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书41.根据《工程建设工程施工招标投标方法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人〔〕。

A．可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人

B．不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件

C．须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件

D．撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收42.根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的〔〕公开进行。

A．任意时间B．投标有效期内C．提交投标文件截止时间的同一时间

D．提交投标文件截止时间之后三日内43.以下选项中不属于招标代理机构的工作事项是〔〕。

A．审查投标人资格B．编制标底C．组织开标D．进行评标44.根据《平安生产法》规定，生产经营单位必须对平安设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这一规定属于平安生产保障措施中的〔〕。

A．组织保障措施B．管理保障措施C．经济保障措施D．技术保障措施45.书面评标报告作出后，中标人应由〔〕确定。

A．评标委员会B．招标人C．招标代理机构D．招标投标管理机构46.根据《建设工程平安生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的平安技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和〔〕标准。

A．建设单位要求适用的B．监理单位制定的C．工程建设推荐的D．工程建设行业47.工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由〔〕支付。

A．建设单位B．总承包单位C．分包单位D．总承包和分包单位共同48.在施工现场安装、拆卸施工起重机械，整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由〔〕承当。

A．总承包单位B．使用设备的分包单位C．具有相应资质的单位D．设备出租单位49.以下选项中，属于建筑施工企业取得平安生产许可证应当具备的平安生产条件是〔〕。

A．在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证

B．依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费

C．施工场地已根本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

D．有保证工程质量和平安的具体措施50.根据《平安生产许可证条例》规定，平安生产许可证的有效期为〔〕年。

A．1B．2C．3D．451以下与工程建设有关的法律、法规、部门规章中，()属于行政法标准畴。A.中华人民共和国建筑法B.建设工程平安生产管理条例C.建造师执业资格制度暂行规定D.建筑业企业资质等级标准52注册建造师张某的聘用单位被撤回资质证书，那么张某的注册证书和执业印章将()。A.继续有效B.失效C.被撤消D.被撤销53依法必须进行招标的工程的招标人，向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处()万元的罚款。A.1～10B.10～15C.15～20D.2054某建筑公司法定代表人由于有事需要外出，不能亲自参加建设工程承包合同的签字，于是他在上飞机前给自己公司的副经理打了个，委托他去签字，那么下面表述正确的选项是()A.这种代理属于委托代理，签字有效B.这种代理属于法定代理，签字有效C.这种代理属于指定代理，签字无效D.这种代理属于委托代理，签字无效55因执业活动受到刑事处分的人员申请建造师注册，在处分开始之日起到处分完毕之日止必须满()年。A.2B.3C.4D.556如果由于委托代理的授权不明确而给第三人造成损失的，那么()。A.被代理人要向第三人承当责任，代理人不承当责任B.代理人要向第三人承当责任，被代理人不承当责任C.被代理人要向第三人承当责任，代理人承当连带责任D.代理人要向第三人承当责任，被代理人承当连带责任57评标时，评标委员会对于外省投标人采用了相对于本省投标人苛刻的评标行为，根据《招标投标法》，这种行为违反了()原那么A.公开B.公平C.公正D.老实信用58开标地点应当为()。A.招投标双方确认的地点B.建设行政主管部门指定的场所C.招标文件中预先确定的地点D.投标人共同认可的地点59在我国境内进行的大型根底施工工程建设工程，可以不进行招标的环节是()。A.可行性研究B.勘察设计C.施工D.监理60以下不属于建筑工程从业的经济组织是()。A.施工单位B.勘察设计单位C.工程监理单位D.房地产经纪机构61评标委员会应由()负责建设。A.招标人B.招标代理机构C.公证机构D.建设行政主管部门62根据《建筑法》的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起()内开工。A.1个月B.3个月C.半年D.1年63《招标投标法》第33条规定，投标人不得以()的报价竞标。A.低于本钱B.高于本钱C.等于本钱D.虚假本钱64违反建筑法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的()A.责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款B.责令停止违法行为，处以3万元以下罚款C.可以责令停业整顿，降低资质等级D.构成犯罪的，依法追究刑事责任65将必须进行招标的工程化整为零或者以其他任何方式躲避招标的，可以处()。A.工程合同金额5‰以上10‰以下的罚款B.5万元以上25万元以下的罚款C.工程合同金额5%以上10%以下的罚款D.工程合同金额10‰以上20‰以下的罚款66《工程建设工程施工招标投标方法》第15条规定：“对招标文件或者资格预审文件收费应当合理，不得以营利为目的。对于所附的设计文件，招标人可以向投标人酌收()〞。A.押金B.本钱费C.手续费D.租金67下面说法正确的选项是()。A.《招标投标法》中规定的“投标人不得以低于本钱的报价竞标〞中的“本钱〞指得是预算本钱B.开标的时间由招标人与投标人共同约定C.开标由公证机构的公证人员主持D.投标报价要在开标时宣读中华68依据《招标投标法》，以下能使招标行为发生法律效力，一旦有一方违约，应承当违约责任的行为是()。A.招标人与中标人签订书面合同B.招标人向中标人发出中标通知书C.投标人收到招标人发出的中标通知书D.评标委员会在投标人中选出中标者二、多项选择题〔共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，此题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分〕1．根据《行政复议法》规定，以下选项中不可申请行政复议的有〔〕。

A．建设行政主管部门撤消建筑公司的资质证书

B．人民法院对保全财产予以查封

C．监察机关给予机关工作人员降级处分

D．建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解

E．行政拘留2．根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括〔〕。

A．在法律面前一律平等

B．有言论、出版、游行和示威的自由

C．有宗教信仰的自由

D．对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权

E．有维护祖国的平安、荣誉和利益的权利3．以下各选项中，属于民事法律关系客体的是〔〕。

A．建设工程施工合同中的工程价款

B．建设工程施工合同中的建筑物

C．建材买卖合同中的建筑材料

D．建设工程勘察合同中的勘察行为

E．建设工程设计合同中的施工图纸4．国有建设用地使用权的用益物权，可以采取〔〕方式设立。

A．出租B．出让C．划拨D．抵押E．转让5．根据《建设工程施工许可管理方法》，以下工程工程无需申请施工许可证的是〔〕。

A．北京故宫修缮工程B．长江汛期抢险工程C．工地上的工人宿舍

D．某私人投资工程E．部队导弹发射塔6．在工程建设工程招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是〔〕。

A．银行保函B．银行承兑汇票C．企业连带责任保证D．现金E．实物7．按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，以下应当作为废标处理的情形是〔〕。

A．联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议

B．交纳投标保证金超过规定数额

C．投标人是响应招标、参加投标竞争的个人

D．投标人在开标后修改补充投标文件

E．投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应8．生产经营单位保证平安生产必须的资金由〔〕予以保证，并对由于平安生产所需的资金投入缺乏导致的后果承当责任。

A．公司董事会B．公司法定代表C．个人经营的投资人D．公司股东E．公司工会9．施工单位的工程负责人的平安生产责任主要包括〔〕。

A．制定平安生产规章制度和操作规程

B．确保平安生产费用的有效使用

C．组织制定平安施工措施

D．消除平安事故隐患

E．及时、如实报告生产平安事故10．以下选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的选项是〔〕。

A．总承包单位不得将主体工程对外分包

B．分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责

C．总承包单位与每一分包单位就各自分包局部的质量承当连带责任

D．施工单位在施工中发现设计图纸有过失时，应当按照国家标准施工

E．在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务11．建设工程需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程〔〕。

A．同时规划B．同时设计C．同时施工D．同时竣工验收E．同时投产使用12．以下属于承当民事责任的方式是〔〕。

A．赔偿损失B．返还财产C．支付利息D．支付违约金E．支付定金13．以下关于承诺的表述中，正确的有〔〕。

A．受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交

B．承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力

C．承诺一经送达要约人即发生法律效力

D．撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人．

E．承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出14．对于可撤销合同，具有撤销权的当事人〔〕，撤销权消灭。

A．自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的

B．自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的

C．自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的

D．知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的

E．知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的15．致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括〔〕。

A．发包人严重拖欠工程价款

B．发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准

C．发包人坚决要求工程设计变更

D．工程经理与总监理工程师积怨太深

E．要求承当保修责任期限过长16．某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，那么以下说法正确的选项是〔〕。

A．建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格

B．施工单位可就