建设工程合同履约保证保险条款_第1页
建设工程合同履约保证保险条款_第2页
建设工程合同履约保证保险条款_第3页
建设工程合同履约保证保险条款_第4页
建设工程合同履约保证保险条款_第5页
已阅读5页,还剩17页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1建设工程合同履约保证保险条款凡涉及本保险合同的约定,均应采用书面形式。筑法》及相关法律、行政法规,与工程发包人签订真实、合法、有效的建设工程施工合同的承包人可作为本保险合同的投保人,建设工程施工合同的发包人可作为本保险合同的被保险人。第三条本保险合同中涉及释义的特定用词,以释义内容为准。保险责任第四条在保险期间内,投保人因自身原因未按照与被保险人签订的建设工程施工合同履行相关义务,因下列情况之一给被保险人造成直接经济损失的,保险人按照本保险合同的约定,向被保险(一)投保人违反建设工程施工合同约定进行转包或违法分包(二)投保人违反建设工程施工合同约定采购和使用不合格的(三)投保人违反建设工程施工合同中有关材料与设备专用要求的约定,未经被保险人批准,私自将已按照建设工程施工合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的;2(四)因投保人自身原因未能按建设工程施工合同施工进度计(五)因投保人因自身原因未能按建设工程施工合同履行相关(六)投保人无正当理由明确表示或者无正当理由以其行为表第五条下列原因造成的损失、费用和责任,保险人不负责赔(一)战争、敌对行动、军事行为、武装冲突、罢工、骚乱、(四)洪水、地震、海啸及其他人力不可抗拒的自然灾害;(六)行政行为或司法行为;(七)被保险人及其代表的故意或犯罪行为。(二)投保人或其雇员与被保险人或其雇员采用欺诈、串通、3第七条下列损失、费用和责任,保险人不负责赔偿:(三)被保险人与投保人因建设工程竣工工期、施工质量以外(五)因建设工程设计错误、缺陷或设计变更导致的价(若无指导价,则参考一般市场价)的部分;4(七)违约金、滞纳金、罚款、罚金及惩罚性赔偿。第八条本保险合同的保险金额以投保人与被保险人签订的建设工程施工合同为基础,由投保人与保险人协商确定,并在保险单中载明。保险人在保险期间内对被保险人的累计赔偿金额以保险金保险期间第九条本保险合同保险期间最长五年,以建设工程施工合同为基础确定,并在保险单中载明。保险期间自建设工程施工合同生效之日起或保险单载明的保险起期之日起(二者以后发生者为准),至建设工程实际竣工之日或保险单载明的保险终期之日止(二者以本保险合同在保险期间届满或提前终止之日失效。第十条保险期间届满,工程建设项目无法竣工的,经投保人申请并经保险人、被保险人同意,保险期间根据投保人申请的期限予以延长,投保人应当按照保险人的要求缴纳保险期间延长部分对保险人义务第十一条订立保险合同,采用保险人提供的格式条款的,保订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示,并对该条款的内容以书面或者口头形式向投5第十二条本保险合同成立后,保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证。第十三条保险事故发生后,投保人、被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的,保险人应当及时一次性通知投保人、被第十四条保险人收到被保险人的赔偿保险金的请求后,应当及时作出是否属于保险责任的核定;情形复杂的,应当在三十日内作出核定,但本保险合同另有约定的除外。保险人应当将核定结果通知被保险人;对属于保险责任的,在与被保险人达成赔偿保险金的协议后十日内,履行赔偿保险金义务。本保险合同对赔偿保险金的期限有约定的,保险人应当按照约定履行赔偿保险金的义务。保险人依照前款约定作出核定后,对不属于保险责任的,应当自作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿保险金通知书,并说明理由。第十五条保险人自收到赔偿保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内,对其赔偿保险金的数额不能确定的,应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付;保险人最终确定赔偿的数额后,应当支付相应的差额。投保人、被保险人义务第十六条投保人开展与本保险合同相关的业务,应遵守相关法律及行政法规。若存在有关规定的,应取得主管部门的审批、认6第十七条投保人应履行如实告知义务,如实答复保险人就有关情况提出的询问,如实填写投保单。第十八条投保人投保时应向保险人提供以下资料:(一)营业执照(三证合一);(二)被保险人信息;(三)企业资质材料;(四)中标通知书、建设工程施工合同;(五)上一年度财务审计报告;(六)保险人要求提供的其他相关材料。第十九条除另有约定外,投保人应当在保险责任起始日前一次性交清全部保险费。第二十条发生下列情况之一的,投保人和被保险人应事先书面通知保险人,保险人可以选择增加保险费或者解除保险合同。(一)投保人与所投保建设工程施工合同有关的业务经营范围、(二)与被保险人签订的建设工程施工合同及相关合同内容发生实质性改变,包括合同主体变更、权利义务修改等;(三)在保险期间,被保险人在工程设计、施工方式、工艺、技术手段等方面发生改变致使工程延误。第二十一条保险期间内,保险人有权对工程项目进展情况、投保人履约情况及工程款项资金流向等事项进行核查。投保人及被保险人应积极配合并向保险人或其指定的第三方提供相关信息、文件及资料。对于保险人提出的合理的风险管理建议,投保人及被保7的合理的风险控制建议整改,保险人有权要求增加保险费或者解除第二十二条在保险期间内,被保险人应及时检查并协助保险人了解建设工程施工合同的执行情况,如发现投保人存在违约风险,或有任何其他可能导致本保险合同风险显著增加的情况,被保险人应采取措施降低或消除上述风险,并应按照本保险合同约定及时通第二十三条当发生保险事故时,被保险人应该尽力采取必第二十四条当发生保险事故时,投保人、被保险人应当及时通知保险人,并书面说明事故发生的原因、经过、损失情况和处理第二十五条根据本保险合同第十条约定的情形,保险期间届满后若建设工程项目未竣工,投保人未向保险人申请延长保险期间,投保人、被保险人应主动向保险人就已完成的工程量进行书面确认,并将已完工部分的相关资料进行独立完整保管。若投保人和被保险人未对已经完成的工程量进行确认或未对已完工部分的相关资料进行独立完整保管,导致无法核实保险责任及损失的,保险人对无法核实的部分,不承担赔偿责任。第二十六条发生保险事故后,被保险人应向保险人提供下列8(一)索赔申请书及保险单正本;(二)建设工程施工合同副本;(三)与工程施工进展、质量缺陷有关的证明文件以及投保人、被保险人所能提供的与确定保险事故的性质、原因、损失程度等有(四)仲裁机构出具的裁决书或司法机关出具的裁定书、判决书等(适用于仲裁或诉讼确定损失的方式)。被保险人未履行前款约定的索赔材料提供义务,导致保险人无法核实损失情况的,保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任。赔偿处理第二十七条被保险人向保险人提出索赔申请前,应按建设工程施工合同的约定向投保人或其担保人(如有)启动索赔程序。被保险人向投保人或其担保人(如有)索赔所得价款应用于抵消保险第二十八条保险人的赔偿以下列方式之一确定的被保险人损(一)投保人、被保险人之间协商并经保险人确认;(二)仲裁机构裁决;(三)人民法院判决;(四)投保人、被保险人同意,保险人认可的其它方式。第二十九条被保险人发生保险责任范围内的损失,保险人在有效保险金额内,按被保险人实际损失进行赔偿,有效保险金额即保险金额减去保险人在保险期间内已支付的所有保险赔款总额。9第三十条保险事故发生时,若另有其它保障相同的保险存在,不论是否由被保险人、投保人或他人以其名义投保,也不论该保险赔偿与否,保险人仅按照本保险合同保险金额与所有保险合同保险第三十一条发生保险责任范围内的损失,保险人自向被保险人赔偿保险金之日起,在赔偿金额范围内代位行使被保险人对投保人或其担保人(如有)请求赔偿的权利,被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的情况,积极协助保险人向投保人或其担保人(如有)进行追偿。第三十二条保险人受理报案、向被保险人提供建议等行为,均不构成保险人对赔偿责任的承诺。第三十三条被保险人向保险人请求赔偿的诉讼时效期间为二年,自其知道或应当知道保险事故发生之日起计算。争议处理第三十四条合同争议解决方式由当事人从下列两种方式中选(一)因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交保险单载明的仲裁委员会仲裁;(二)因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。第三十五条与本保险合同有关的以及履行本保险合同产生的一切争议处理适用中华人民共和国法律(不包括港澳台地区法律)。第三十六条保险责任开始前,投保人要求解除保险合同的,应经被保险人同意,并当向保险人支付相当于保险费5%的退保手续费,保险人应当退还剩余部分保险费。第三十七条本保险合同生效后,未经被保险人书面同意,投保人不得解除本保险合同。在保险期间内,如果投保人和被保险人均书面要求解除保险合同的,保险人应当根据保险合同约定扣除自保险责任开始之日起至保险合同解除之日止应收的部分后,退还投释义束力的文件,构成建设工程施工合同的文件包括合同协议书、中标通知书(如果有)、投标文件(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算合同协议书:指构成建设工程施工合同的由发包人(被保险人)和承包人(投保人)共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。中标通知书:指构成建设工程施工合同的由发包人通知承包人程施工承包资质的当事人。将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的行为。具体情形以《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》等法律法违法分包:指承包人承包工程后违反法律法规规定或者建设工程施工合同关于工程分包

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论