《建设工程施工合同》_第1页
《建设工程施工合同》_第2页
《建设工程施工合同》_第3页
《建设工程施工合同》_第4页
《建设工程施工合同》_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

(完整版)《建设工程施工合同》-通用范本1.引言2.合同双方2.1甲方名称：[甲方名称]地质：[甲方地质]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系人：[甲方联系人姓名]联系方式：[甲方联系方式]2.2乙方名称：[乙方名称]地质：[乙方地质]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系人：[乙方联系人姓名]联系方式：[乙方联系方式]3.工程信息3.1工程名称[工程名称]3.2工程地点[工程地点]3.3工程内容和范围[工程内容和范围]4.合同条款4.1合同金额与支付方式4.1.1合同价款本合同的总价款为[合同总价款]人民币。4.1.2付款方式甲方应按照本合同约定的进度支付价款。付款方式为[付款方式]，具体支付时间和金额见附件。4.2工期与工程进度4.2.1工期本工程的工期为[工期]，自[工期起始日期]起算，至[工期终止日期]止。4.2.2工程进度双方应按照本合同约定的工程进度进行施工。甲方有权要求乙方提供工程进度计划，并配合验收工程进度。4.3质量要求与验收标准4.3.1质量要求乙方应按照相关法规和技术标准要求，确保施工工艺和质量达到约定要求。4.3.2验收标准乙方完成工程后，甲方有权对工程进行验收。验收标准按照国家或行业相关标准执行，详细标准见附件。4.4变更和索赔4.4.1变更在工程实施过程中，如需要变更合同约定的工程内容、工期或其他相关事项，双方应协商一致，并签订书面变更协议。4.4.2索赔如有索赔情况发生，双方应协商解决。未能达成一致意见的，可诉诸仲裁或法院解决。5.合同生效与解除5.1合同生效本合同自双方签字盖章并互相交换之日起生效，有效期为[合同有效期]。5.2合同解除双方经协商一致决定解除合同；甲方未按合同约定支付价款超过[支付期限]日；乙方未按合同约定工期和质量要求履行合同义务。6.其他事项6.1争议解决本合同的解释和争议解决适用法律法规。双方如因合同履行发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可提交[仲裁委员会名称]仲裁，并按照其仲裁裁决履行。6.2合同附件本合同附件包括：附件1：支付时间表附件2：验收标准6.3合同备案本合同经双方签字盖章后，甲方应及时将合同备案。6.4合同份数本合同一式[合同份数]份，甲乙双方各执[合同份数]份，具有同等法律效力。

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论