游泳馆建筑施工合同

第页共页游泳馆建筑施工合同甲方：(甲方名称)乙方：(乙方名称)根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为明确双方权利义务，保障双方合法权益，乙方承建甲方游泳馆项目，特订立本合同。一、合同项目1.1项目名称：甲方游泳馆建设项目1.2承建范围：甲方委托乙方负责游泳馆项目的设计、施工和竣工验收等全部工作，具体包括以下内容：1)游泳馆建筑的设计、施工及装修；2)游泳馆所需各项工程设备及安装；3)游泳馆周边道路和园林景观等附属工程；具体工程范围详见附件1《游泳馆建设工程工程量清单》。二、合同价款2.1合同总价款为人民币(金额)元（大写：金额），包括设计费、施工费、设备费、材料费、劳务费和其他费用等。合同总价款根据竣工后的实际情况确定，最终以乙方提供的竣工验收报告为准。2.2甲方支付方式和时间：1)按照工程进度支付，总价款分为若干期款支付，每期款支付比例根据工程进度确定；2)每期款支付时间为乙方提交甲方支付申请之日起5个工作日内；3)最后一期款支付在乙方提交竣工验收报告后，甲方验收合格并且乙方提供相关完税资料后支付。三、设计与施工要求3.1乙方在设计和施工过程中应遵守国家和地方相关法律法规，确保建筑安全、环境保护和质量合格。3.2施工期限：乙方应按照工期计划完成工程，施工期限为(具体时间)。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.3施工质量保证：乙方应确保游泳馆建筑施工质量符合相关国家和地方规范标准，在保修期内负责修复由于施工质量问题引起的损坏和故障。四、工程变更和索赔4.1工程变更：任何对本合同内容的修改、增加或删除，必须经双方协商一致，并以书面形式作出变更合同。如产生费用变动，应重新商定费用。4.2索赔：因发生不可抗力、设计变更或其他原因导致工程延误、停工或增加费用的，应由双方协商解决。若产生索赔，乙方应提供详细的索赔材料，并在合理期限内向甲方提供索赔报告。五、验收与保修5.1竣工验收：乙方应在游泳馆建设项目竣工后，向甲方提交竣工验收报告。甲方在验收合格的前提下，支付最后一期款，并签署竣工验收报告。5.2保修期限：竣工验收合格后，乙方享有6个月的保修期。保修期内，对于游泳馆的结构和设施出现质量问题，乙方应负责修复或更换，不收取任何费用。5.3施工验收标准：乙方应按照建设工程质量验收标准进行验收。如发现质量问题，甲方有权要求乙方重新修复，直至合格为止。六、保密条款6.1乙方应对项目期间涉及到的技术、商业和合同事项进行保密，并不得擅自向第三方透露甲方的商业秘密。6.2本合同签订后，乙方不得将设计方案或施工方案提供给除甲方以外的第三方，除非得到甲方书面同意。七、违约责任7.1乙方如未按时完成设计或施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，每日按合同价款的百分之三计算。7.2乙方如发生重大质量问题或违反合同约定，甲方有权解除合同，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。7.3如因不可抗力或其他无法预见的原因导致双方无法履行合同，双方互不承担违约责任。7.4合同解除后，甲方有权追究乙方违约责任，并要求赔偿相应的经济损失。八、争议解决8.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。8.2本合同采用中文书写，如对本合同有任何解释和争议，以中文版本为准。九、其他条款9.1本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。9.2本合同未尽事宜，可由双方协商补充或签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章