砖混结构施工合同

砖混结构施工合同篇一：砖混结构砌体工程施工劳务合同砖混结构砌体工程施工劳务合同甲方：乙方：经甲、乙双方友好协商，达成以下合同条款，供甲、乙双方遵守执行。一、现甲方将新佳旅业后勤保障基地工程1#、4#楼砌体工程（灰沙砖）承包给乙方施工。二、承包范围包括灰沙砖砌筑，砖体运输、浇水，沙灰搅拌实验块制作等，工作范围的清理安全文明施工所需的各项措施。三、乙方的一般义务：乙方应根据合同的规定严格按图纸保质、保量施工。必须做到物尽其用，节约成本，及时清理自己的作业现场，做到工完场清，满足甲方的需求。四、工期和进度计划：乙方应严格按甲方的进度计划进行，本合同签订后，甲方应对乙方的工期和进度计划交底，1#楼二层以上砌体每层四个工作日，4#楼一层五个工作日，二层以上为每层四个工作日。如因不可抗力因素和业主原因造成工期延误。甲、乙双方应妥善安排劳动力，所产生的误工甲方不予补助。五、工程质量和验收：本分项工程要求优良，乙方应认真按照标准规范，设计要求进行施工，随时接受甲方及公司业主代表的检查验收。为检查验收提供便利条件，并按甲方的要求进行返工和修改。六、对本班组在工作中出现的质量问题将根据甲方编制的质量处罚规定进行处罚。产生的质量问题应进行及时修整处理。并且所产生的费用均由方承担。质量和进度达不到甲方要求按合同价的90%结算。七、计量单价：按所施工的图纸计量，每块砖元计价，每月结账，付款80%。本工程完工后20天内付清余款，如因业主原因导致不及时支付乙方的工程款时，乙方应予以谅解。八、文明施工：进场人员必须遵守规章制度，杜绝打架斗欧和违法犯罪事件发生。参与打架斗殴计班组处200元以上罚款，并从当月工程进度款中扣除。九、其他1、本合同未尽事宜，双方签订补充合同，补充合同具有同等法律效力。2、本合同壹式贰份，双方负责人签字盖章后生效。3、本合同在执行过程中发生纠纷，双方可申请本地仲裁委员会进行调解或向当地人民法院上诉。甲方（盖章）乙方（盖章）负责人：负责人：合同签订日期：年月日篇二：砖混结构建筑施工承包合同1砖混结构建筑施工承包合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲方修建住房，乙方负责建筑施工，经甲乙双方协商一致，特订立本合同共同遵守。一、工程概况：甲方在修建住宅一幢，乙方负责建筑施工。该房占地面积平方米，街面长米，进伸长米，建筑楼层为层，铺面一层，住房六层，一层地下室，建筑结构：地下室和铺面为框架结构。住房为砖混结构，具体要求按甲方要求施工。二、工程建筑质量1、梁、柱、担、板、平面无凹凸，水平一致，混凝土不露筋，墙体灰缝平直、砂浆饱满。2、钢筋主筋接头均为焊接或对接，（柱子对接、圈梁焊接）板筋分布合理、规范、绑扎牢固。3、混凝土配比严格按要求操作，做到搅拌均匀，不稀不干，尽量满足要求。4、因质量问题，返工的材料损失，乙方负责赔偿给甲方。三、工程单价基础，甲方负责把基础挖好，乙方负责钢筋绑扎，打水泥，每平方米80元，主体按板面面积每平方米148元（楼梯面积一算二）。四、付款方式每层水泥板浇灌结束，计付已完工一层的80%，以此类推，主体工程竣工一次性结清。五、安全责任整个施工过程中，乙方必须采取安全措施，每项工程必须在确保安全的情况下进行施工，总之，在整个施工过程中，乙方人员造成或出现的安全责任由乙方自行负责，甲方不承担经济责任和损失。六、工期要求建设工期为，甲方完成正负零时，开始计算工期，即15天一层，（下雨天扣除）八层四个月。下雨天的扣除由甲方打考勤负责监督。七、工程技术协调及质量把关，由甲方和乙方共同管理。八、违约责任，违约方负责赔偿守约方人民币陆万元。九、工地上、水电的管理，施工场地清理，材料顺拢等工作均由乙方负责，包括每一层的清理工作。甲方不承担费用。十、本合同一式三份，甲方持一份，乙方持一份，见证人持一份，共同遵守执行。一、本合同经甲乙双方签字后生效，工程完工时，结清费用即行终止。十二、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。甲方签章：，身份证号：联系电话：乙方签章：，身份证号：联系电话：见证人签字：20XX年4月22日篇三：砖混施工合同篇一：土建砖混建筑施工合同建设工程施工合同建设单位：（甲方）施工单位：（乙方）根据工程需要，甲方现将工程委托乙方承建。双方本着平等互利、公正自愿的原则，遵守《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合工程具体情况，为明确双方合作的权利、义务和责任，经双方协商一致达成如下条款：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程结构：4、 建筑面积：5、 工期：自开工之日起天，乙方确保施工工期，按期工。在施工中由于甲方原因、图纸变更或增加工程量、不可抗力的自然因素，非乙方原因造成的工期延误，工期相应顺延。由甲方原因造成工程停工等情况，所发生损失由甲乙双方协商解决赔付事宜。6、质量等级：合格7、未列明事项按图纸进料、施工和验收。二、工程价款及承包方式：-1-乙方以包工包料方式承包。工程预算价格为（大写）肆拾肆万贰仟零肆拾陆元整，（小写）壬：442046元。最后决算以财政评审价格为准。三、 工程进度要求：1、合同签定后按照双方协定的工期要求，乙方在收到图纸后7天内编制工程进度计划。2、 对甲方因延误工期的任何索赔，均视本合同索赔，由甲方负担被索赔费用。四、 工程质量的要求：乙方要严格按照工程施工图纸、说明及相关验收规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。如乙方达不到规定质量要求或出现不合格工程，甲方书面通知乙方在规定日期内无偿修复，至合乎上述规定。五、 材料供应：乙方必须选用合格材料，甲方对乙方自行采购的材料须经建设方和监督方验收，如不合格，禁止使用。六、 安全生产：文明施工必须要高起点严要求，按公司颁发的文明工地标准进行组织落实，同时乙方要服从甲方及上级有关部门的监督检查。七、 工程价款的支付与结算：财政评审后工程款付清。八、 工程保修期-2-工程竣工验收后，乙方对工程质量按国家现行规定进行保修，保修期一年。保修期内发生属于施工原因造成的返修，乙方应无偿修理。九、 双方责任1、 甲方责任（1）负责提供施工图以及必要资料，进行单位工程技术交底，检查施工的监督工作。（2） 负责现场“三通一平”施工条件。（3）负责施工总平面图的设计与管理及施工组织设计的审核。（4）负责总平面的测量工作，并对单位工程定位放线进行审核复测。（5） 负责监督试验工作。（6）负责组织单位工程的竣工验收质量评定与核验工作。（7） 甲方派人员参与乙方施工质量、工期的组织、施工及验收工作。2、 乙方责任（1） 为确保工程顺利完成，乙方必须保证有足够数量的与工程配套的管理人员和劳动力，负责制订确保工程能顺利完成月、旬、日工程形象进度计划。（2） 已完工程项目，在交工前负责保管，现场如发生损失由乙方负责。（3）乙方必须接受甲方对工程质量、进度、技术资料、材料等的-3-监督检查和处理。十、其他条款：1、2、 本合同签字生效。本合同正本两份，甲、乙双方各执一份。3、 未尽事宜双方另行协商。4、合同执行中双方发生分歧，以《建设工程施工合同》gf-1999-0201）为准。甲方：签字：年月日-4-乙方：签字：年月（日篇二：砖混主体合同合同编号：001工程施工劳务协议工程处：河南地矿临朐县幸福佳苑项目部配属队伍：单县联众建筑劳务有限公司协议签订日期20XX年3月15日协议签订地点：工地办公室第一条、甲方：河南地矿建设工程（集团）有限公司临朐县项目部第二条、乙方：单县联众建筑劳务有限公司第三条、本协议依照标准：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及其有关法律、行政法规，双方在平等、自愿、公平和诚信基础上签订本协议。第四条、工程概况：1、2、3、4、 工程名称：临朐县经济适用房2#--7#、9#--11#住宅楼工程地点：临朐县骈邑路以西、北环路以北。结构形式：砖混结构主体六层加阁楼结算方法：建筑面积计算约定：一层至六层按实际面积计算；（注：阳台按照全面积）阁楼按标准层一层整面积计算，基础标准层一层整面积计算。劳务费价格：元/m2（主体经质监站验收为优良主体价格，如主体验收达不到优良按第六条第一款结算）。第五条、承包范围：1、施工现场所需的所有施工内容。2、主体部分：施工图纸设计内容的所有工作量，包括内外脚手架的打拆、竖向对焊及后植拉结筋、脚手洞、施工洞的封堵、预制砼过梁等所有主体结构工程所包含的劳务工序。3、基础部分：（除基槽开挖机械费外）清槽、钎探及图纸所含（包括图纸会审、设计变更）的土建主体全部劳务工作。4、工程除（塔机、砼搅拌机）以外所需的机械以及小型辅材、工具、施工放线所需工具。第六条、承包结算方式及劳务费单价：1、承包费单价：工程质量达到潍坊市“优良工程”，工地现场创出市级安全文明工地。其中两项指标如前一项不达标则按达标总价的20％罚款，后一项不达标则按达标总价的10％罚款，两项均不达标则罚款达标总价的30％。第七条、工期和进度要求：甲乙双方在开工前约定总工期为从20XX年3月14日算起到20XX年7月10日。因天气缺料设计变更原因工期顺延，顺延前提为甲乙双方协商签字认可，工程开工前乙方应制定出详细的施工进度计划，如每层结束时间等，并且上墙落实在形象进度中，如到期完不成，每拖延一天罚款元，最后总工期赶上，可把罚款取消。第八条、甲方职责：1、甲方监督乙方办理在场工人人身意外伤害保险，费用由乙方自负；2、负责为乙方提供符合条件的施工场地、合格的材料及大型施工机械，但不提供铁锨及劳保用品。保证水电供应；3、现场的大型设备经安检部门检测合格后使用，中小型设备经甲方检测认可后方可使用，外脚手架安全防护设施达不到标准的乙方不得施工；4、及时向乙方下达工程施工技术交底及安全交底，及时通知项目部组织监理公司验收隐蔽工程；5、对属于乙方范围内的工程量、工程进度、安全文明卫生情况进行检查监督。达不到质量要求的分部分项有权指令其修改和返工。并对乙方原因造成的行政主管以及业主和建筑公司进行的处罚进行加倍罚款；6、按合同规定及时支付劳务费；7、负责提供工程所需的大型机械设备；8、负责协调监理、业主、建筑公司的关系。9、对于乙方的人员工资分配、甲方有权随时抽查、监督。必要时甲方负责分配工人工资，乙方必须积极配合。第九条、乙方职责：1、按照合同规定的时间要求排出现场详细的工程形象进度计划。材料供应计划在使用前5天上报，甲方按实际用量材料，因材料计划不及时致使材料不能进场，误工自负，工期照算；2、派驻工地代表，对本单位劳务人员工作情况进行监督管理，并负责对进场工人进行班组安全教育，设置专职安全员，负责检查日常工作，安全检查查出隐患及时整改，坚决杜绝违章事故发生。设专职质量检查员，对质量隐患及时通知甲方，甲方协助解决，因私自处理造成的建筑公司及业主和政府部门行政部门处罚，甲方加倍罚款；3、保证工程质量及工期进度达到合同规定的要求；必须保证混凝土回弹时达到质量监督站及试验室的质量要求，按照国家规范操作施工。4、按照甲方限额领料的有关规定用料，保证做到工完料净、随干随清。达到上级规定的现场文明施工要求的标准；5、负责对甲方提供的材料及半成品的质量进行验收，甲方提供的不合格材料乙方有权拒绝使用。甲方要求施工的，其材料原因造成的工程质量缺陷乙方不承担责任；6、对甲方提供的机具应妥善使用和保管，凡乙方责任造成不合理的丢失和损坏负责赔偿；7、乙方应教育本单位劳务人员加强成品保护，因乙方责任造成的成品损坏的乙方负责赔偿损失；8、乙方负责派驻管理人员和生产班组操作工人的安全生产教育与培训9、乙方必须建立职工档案，将职工身份证复印件交甲方存档。按时发放工人工资。10、乙方必须建全职工培训制度，凡未经安全培训、教育的不得上岗作业。各级安全管理人员和各类特殊作业人员必须经过培训考核。11、乙方必须遵照《建设工程项目管理规范》中安全生产要求组织施工，接受甲方相关管理，发生违规违章情况接受甲方处罚。12、乙方严格按照安全操作规程及安全技术交底组织施工，承担自身原因造成的违章违规、违反操作规程造成的一切责任及损失，并承担行政主管部门的相应处罚和各种罚款，出现安全责任事故由乙方承担。第十条、隐蔽工程及中间交工工程验收：乙方每完成一个施工段，应提前24小时通知甲方进行质量验收评定，因通知延误耽误工期由乙方承担。达到合同规定的质量要求的，甲方应及时作出质量签证；达不到合同要求的，乙方负责修理返工，造成损失由乙方自行承担，结算时依签证单为准。第十一条、违约责任：1、甲方未能按合同规定向乙方提供必要的施工条件，造成窝工的，按双方协定的零工价格，负责赔偿。造成工期延迟的顺延工期；2、乙方不按规范、图纸、施工方案及技术交底施工，造成返工或采取补救措施，直接经济损失由乙方承担，导致建设单位或行业主管部门处罚的甲方按处罚金额的三倍进行罚款；3、乙方在工程进度、工程质量、劳力分配、现场管理、安全保障等方面履约能力不足以实现合同规定的目标，所有损失由乙方负责。第十二条、争议的解决方式：因本合同发生或者与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成时向有管辖权的人民法院提起诉讼。篇三：砖混结构建筑施工承包合同1砖混结构建筑施工承包合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲方修建住房，乙方负责建筑施工，经甲乙双方协商一致，特订立本合同共同遵守。一、工程概况：甲方在修建住宅一幢，乙方负责建筑施工。该房占地面积平方米，街面长米，进伸长米，建筑楼层为层，铺面一层，住房六层，一层地下室，建筑结构：地下室和铺面为框架结构。住房为砖混结构，具体要求按甲方要求施工。二、工程建筑质量1、梁、柱、担、板、平面无凹凸，水平一致，混凝土不露筋，墙体灰缝平直、砂浆饱满。2、钢筋主筋接头均为焊接或对接，（柱子对接、圈梁焊接）板筋分布合理、规范、绑扎牢固。3、混凝土配比严格按要求操作，做到搅拌均匀，不稀不干，尽量满足要求。4、因质量问题，返工的材料损失，乙方负责赔偿给甲方。三、工程单价基础，甲方负责把基础挖好，乙方负责钢筋绑扎，打水泥，每平方米80元，主体按板面面积每平方米148元（楼梯面积一算二）。四、付款方式每层水泥板浇灌结束，计付已完工一层的80%，以此类推，主体工程竣工一次性结清。五、安全责任整个施工过程中，乙方必须采取安全措施，每项工程必须在确保安全的情况下进行施工，总之，在整个施工过程中，乙方人员造成或出现的安全责任由乙方自行负责，甲方不承担经济责任和损失。六、工期要求建设工期为，甲方完成正负零时，开始计算工期，即15天一层，（下雨天扣除）八层四个月。下雨天的扣除由甲方打考勤负责监督。七、工程技术协调及质量把关，由甲方和乙方共同管理。八、违约责任，违约方负责赔偿守约方人民币陆万元。九、工地上、水电的管理，施工场地清理，材料顺拢等工作均由乙方负责，包括每一层的清理工作。甲方不承担费用。十、本合同一式三份，甲方持一份，乙方持一份，见证人持一份，共同遵守执行。十一、本合同经甲乙双方签字后生效，工程完工时，结清费用即行终止。十二、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。甲方签章：，身份证号：联系电话：乙方签章：，身份证号：联系电话：见证人签字：20XX年4月22日篇四：小型砖混结构施工承包合同工程承包合同甲方：XX项目部乙方：兹有乙方承包甲方XX项目，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签订工程承包合同如下：一、 工程承包项目：包含设计文件内基础圈梁、构造柱、圈梁的钢筋、模板、混凝土施工，主体砌筑，内外墙抹灰，墙内水电预埋件安装，厨房、卫生间地面砖及墙面砖，扣板吊顶，屋面工程（含马头墙，檩条，椽子、挂瓦条，盖瓦等）等项目劳务。二、 工程承包方式：单价承包制三、 承包工期：天四、承包单价：按占地面积200元/m2五、承包费支付方式：按工程进度拨付工程款，进度拨款为工程量的50%，工程完工后，经业主方验收合格，拨剩余工程款（另余留工程款的5%作为质量保证金待竣工验收合格且交付使用满两年后付清）。六、 甲方责任和义务：1、甲方向乙方提供良好的施工环境。2、 甲方负责协调施工区域的土地、石山和林地等。3、 甲方必须按时计量支付乙方的工程款。4、 甲方必须向乙方进行施工前的技术交底。七、 承包期内乙方的职责、任务和要求：1、乙方必须按甲方和业主的要求，安全、保质、保量按期完成施工任务；2、乙方必须服从甲方的现场管理，做到文明施工、处处本着节约的原则，认真做到原材料不浪费。3、乙方施工必须按工序、有次进行，注意施工工艺符合设计及规范要求，不得随意减少工序，影响工程质量；4、乙方施工操作须时时注意现场施工安全，包括机具人员安全，若发生安全事故，安全责任一概由乙方承担。5、在工程竣工交付使用2年质保期内，乙方所负责的工程项目有任何质量问题，乙方需及时处理。6、乙方必须无条件的接受现场监理、业主和项目部人员对安全、质量上的管理，若因质量问题返工的，由乙方自己承担全部损失。八、 合同的变更、解除或终止：本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更、解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。九、 违约责任：1、甲方无故不按时间乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支付滞纳金。2、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不低于承包费总额的5%扣减当月承包费。3、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的，由乙方照价赔偿。4、甲乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的，各自向双方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。十、未尽事宜：其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本合同附件。具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的，以国家法律、法规为准。十一、本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份。甲方负责人签字：乙方负责人签字：电话：身份证号码：电话：日期：年月日日期：年月日篇五：砖混主体合同合同编号：001工程施工劳务协议工程处：河南地矿临朐县幸福佳苑项目部配属队伍：单县联众建筑劳务有限公司协议签订日期20XX年3月15日协议签订地点：工地办公室第一条、甲方：河南地矿建设工程（集团）有限公司临朐县项目部第二条、乙方：单县联众建筑劳务有限公司第三条、本协议依照标准：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及其有关法律、行政法规，双方在平等、自愿、公平和诚信基础上签订本协议。第四条、工程概况：1、2、3、4、 工程名称：临朐县经济适用房2#--7#、9#--11#住宅楼工程地点：临朐县骈邑路以西、北环路以北。结构形式：砖混结构主体六层加阁楼结算方法：建筑面积计算约定：一层至六层按实际面积计算；（注：阳台按照全面积）阁楼按标准层一层整面积计算，基础标准层一层整面积计算。劳务费价格：元/m2（主体经质监站验收为优良主体价格，如主体验收达不到优良按第六条第一款结算）。第五条、承包范围：1、施工现场所需的所有施工内容。2、主体部分：施工图纸设计内容的所有工作量，包括内外脚手架的打拆、竖向对焊及后植拉结筋、脚手洞、施工洞的封堵、预制砼过梁等所有主体结构工程所包含的劳务工序。3、基础部分：（除基槽开挖机械费外）清槽、钎探及图纸所含（包括图纸会审、设计变更）的土建主体全部劳务工作。4、工程除（塔机、砼搅拌机）以外所需的机械以及小型辅材、工具、施工放线所需工具。第六条、承包结算方式及劳务费单价：1、承包费单价：工程质量达到潍坊市“优良工程”，工地现场创出市级安全文明工地。其中两项指标如前一项不达标则按达标总价的20％罚款，后一项不达标则按达标总价的10％罚款，两项均不达标则罚款达标总价的30％。2、结算方式：工人进场，甲方提供生活区域，基础工程量完成付已完工程款的80％，三层主体完工，付三层已完工作量的80％，以后工程主体承包费按形象进度拨付，完成填充墙，主体验收完后付款至承包费的85％，竣工验收后付款至总承包费用的95％，余款在工程竣工验收后一个月内付清。（工程进度控制措施以及工程施工中因乙方各种操作失误及政府建设单位罚款落实到工程拨款中）。第七条、工期和进度要求：甲乙双方在开工前约定总工期为从20XX年3月14日算起到20XX年7月10日。因天气缺料设计变更原因工期顺延，顺延前提为甲乙双方协商签字认可，工程开工前乙方应制定出详细的施工进度计划，如每层结束时间等，并且上墙落实在形象进度中，如到期完不成，每拖延一天罚款元，最后总工期赶上，可把罚款取消。第八条、甲方职责：1、甲方监督乙方办理在场工人人身意外伤害保险，费用由乙方自负；2、负责为乙方提供符合条件的施工场地、合格的材料及大型施工机械，但不提供铁锨及劳保用品。保证水电供应；3、现场的大型设备经安检部门检测合格后使用，中小型设备经甲方检测认可后方可使用，外脚手架安全防护设施达不到标准的乙方不得施工；4、及时向乙方下达工程施工技术交底及安全交底，及时通知项目部组织监理公司验收隐蔽工程；5、对属于乙方范围内的工程量、工程进度、安全文明卫生情况进行检查监督。达不到质量要求的分部分项有权指令其修改和返工。并对乙方原因造成的行政主管以及业主和建筑公司进行的处罚进行加倍罚款；6、按合同规定及时支付劳务费；7、负责提供工程所需的大型机械设备；8、负责协调监理、业主、建筑公司的关系。9、对于乙方的人员工资分配、甲方有权随时抽查、监督。必要时甲方负责分配工人工资，乙方必须积极配合。第九条、乙方职责：1、按照合同规定的时间要求排出现场详细的工程形象进度计划。材料供应计划在使用前5天上报，甲方按实际用量材料，因材料计划不及时致使材料不能进场，误工自负，工期照算；2、派驻工地代表，对本单位劳务人员工作情况进行监督管理，并负责对进场工人进行班组安全教育，设置专职安全员，负责检查日常工作，安全检查查出隐患及时整改，坚决杜绝违章事故发生。设专职质量检查员，对质量隐患及时通知甲方，甲方协助解决，因私自处理造成的建筑公司及业主和政府部门行政部门处罚，甲方加倍罚款；3、保证工程质量及工期进度达到合同规定的要求；必须保证混凝土回弹时达到质量监督站及试验室的质量要求，按照国家规范操作施工。4、按照甲方限额领料的有关规定用料，保证做到工完料净、随干随清。达到上级规定的现场文明施工要求的标准；5、负责对甲方提供的材料及半成品的质量进行验收，甲方提供的不合格材料乙方有权拒绝使用。甲方要求施工的，其材料原因造成的工程质量缺陷乙方不承担责任；6、对甲方提供的机具应妥善使用和保管，凡乙方责任造成不合理的丢失和损坏负责赔偿；7、乙方应教育本单位劳务人员加强成品保护，因乙方责任造成的成品损坏的乙方负责赔偿损失；8、乙方负责派驻管理人员和生产班组操作工人的安全生产教育与培训9、乙方必须建立职工档案，将职工身份证复印件交甲方存档。按时发放工人工资。10、乙方必须建全职工培训制度，凡未经安全培训、教育的不得上岗作业。各级安全管理人员和各类特殊作业人员必须经过培训考核。11、乙方必须遵照《建设工程项目管理规范》中安全生产要求组织施工，接受甲方相关管理，发生违规违章情况接受甲方处罚。12、乙方严格按照安全操作规程及安全技术交底组织施工，承担自身原因造成的违章违规、违反操作规程造成的一切责任及损失，并承担行政主管部门的相应处罚和各种罚款，出现安全责任事故由乙方承担。第十条、隐蔽工程及中间交工工程验收：乙方每完成一个施工段，应提前24小时通知甲方进行质量验收评定，因通知延误耽误工期由乙方承担。达到合同规定的质量要求的，甲方应及时作出质量签证；达不到合同要求的，乙方负责修理返工，造成损失由乙方自行承担，结算时依签证单为准。第十一条、违约责任：1、甲方未能按合同规定向乙方提供必要的施工条件，造成窝工的，按双方协定的零工价格，负责赔偿。造成工期延迟的顺延工期；2、乙方不按规范、图纸、施工方案及技术交底施工，造成返工或采取补救措施，直接经济损失由乙方承担，导致建设单位或行业主管部门处罚的甲方按处罚金额的三倍进行罚款；3、乙方在工程进度、工程质量、劳力分配、现场管理、安全保障等方面履约能力不足以实现合同规定的目标，所有损失由乙方负责。第十二条、争议的解决方式：因本合同发生或者与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成时向有管辖权的人民法院提起诉讼。篇六：砖混结构合同合同书甲方：乙方：（此工程乙方代表必须在工地现场，不得进行转包）一、 单项工程内容1、 砖混结构工程包工不包料形式，砌砖、抹灰、水泥砂工程，所做工程包括该楼所有压顶、扶手、零星、门窗角、以及在该楼在验收前的所有执手尾、补烂等工作。二、 施工要求1、一定要按质按量完成所分包工程，工程质量达到广东省优良样板工程等级。2、 乙方必须按照甲方的施工计划和进度，积极配合甲方的具体施工方案施工，听从工地管理工员指挥和工作安排，一定做到随叫随到、落实工作、严格按施工图纸和施工规范要求进行文明施工。3、 如因乙方造成甲方窝工、误工或返工等其他损失的一概由乙方负责赔偿并承担所有的经济责任。对于乙方不满足甲方进度计划施工、半途退场或技术不达要求，则甲方对乙方所做工程不作结算并终止合同。4、 乙方要按甲方要求和计划配合施工，并且无条件配合甲方进度加班加点施工。三、 质量、安全1、乙方必须按照图纸要求和施工规范进行文明施工、对所做的工程质量按现行国家规范进行验收，经工地验收质量达到优良才能生效。2、 对于验收不合格或质量达不到要求，乙方无条件返工，并且赔偿所有的经济损失。3、 砌体要按规范要求插放拉结筋、横平竖直、砂浆饱满、组砌合理、结构牢固。抹灰及水泥砂工程不得有空鼓、裂缝、掉角、麻面。角线一定要顺、平、直。其他按现行国家规范验收标准。4、 砌体、抹灰的砂浆配合比及水灰比要准确（按图纸或施工员要求）砂浆调配搅拌后使用时间不准超过2小时，否则当不合格处理。5、遵守有关安全操作规程和安全生产条例、员工的劳保、工伤、误工、医疗等全部由乙方负责。6、 不准乱拉、乱接电线或机械，机械要有专人操作。7、 上班要戴安全帽、穿劳保鞋、不准酒后上班，不准高空抛物。对违反安全操作规程和安全生产条例的一切后果由乙方负责。8、 上下班时间由工地管理人员定，不能随便自定时间。9、 对违规、违章的上班人员每发现一次一个罚款100元。四、 工程价格（包该工程所用的、所需的全部工具、线等。斗车除外。）砌砖20cm厚元/m2,10cm厚元/m2（用加气泡沫砖、陶粒砖或加气混凝土砖），如砌标准砖元/个，砌砖工程包括淋水、配砖、顶砖、门窗过梁、窗台压顶砼、施工洞口、封砌其他洞口等全部工作工序。抹灰元/m2,压顶元/m抹灰工程包括：淋水、拉毛、梁柱平面缝挂铁、墙柱挂纤维、过油、门窗角、洞口及该楼验收前的全部手尾、补烂等工作。水泥砂地面元/m2，楼梯步级元/级（平台当二级算）卫生间批沉池元/套：包括清、凿、洗地面，扫水泥油、光面及全部手尾，卫生间沉池要试水，不能有渗漏现象。卫生间、厨房、地面墙身、地砖、瓷砖元/m2,基层做好后镶贴要过水泥油，扫均后再贴，不能有渗漏现象。1、 所包工程包括包括材料在工地的水平运输和垂直运输（由工地管理人员合理安排），并要做到工完场清。2、 桥架搭拆由乙方负责人工费，每完成一施工段要按规定地方堆放好。3、 砌砖、抹灰要将砖、基层淋水湿透。特殊情况的要扫水泥油或按工地管理人员所定方法处理。4、 抹灰工程的混凝土表面用水泥浆拉毛（此工序要提前几天做，一定要将基层淋水湿透）5、 使用灰粉要提前一天放在灰池发水处理后才准使用，人工费由乙方负责。五、 节约材料、文明施工（违反下列条例者发现一次罚款100元）1、 砂浆要有控制性使用，每到下班前要把砂浆用完，不准把用剩砂浆丢掉。2、 开工前要将场地清净，工作时掉在地面上的砂浆要捡回使用。3、 工完场清，每节下班前一定要将施工场地清净，并将余渣用提升架放到地下按规定地方堆放。4、 所用的材料、砂浆、水泥、石灰等按配合比要求配比，机械工具每天要清洗净保养好。5、 不准高空抛物、抛余渣、垃圾。6、 不准随地大便。7、 不准在工地住宿，在工地住宿者每晚罚款200元/人。8、 不准在工地吵闹打架或扰乱工地开工秩序，违者罚款500元以上/次，或交由公安部门处理。六、 工期乙方一定要按甲方下达的工程任务保质保量完成，工程任务需要乙方配合的，乙方要无条件加班，具体要求：批天花每层2天时间，砌砖每层3天时间，内墙、柱、梁梯间抹灰每层4天时间，即年月日至月日必须完成，如不按时完成每平方按元/m2（展开）结算，乙方必须组织好劳动力，如劳动力不足或不按工程进度，延迟时间则每超期一天罚款500元。（如因甲方材料不足或其他阻滞则顺延推迟时间。）七、 结算方法1、每月1号结算，按月出粮，分层分段结算。按结算80%出粮，余下20%待工程完工后二个月内付清。2、出粮工资单要工地每一个施工员、质安员签名才生效，并且工地每一个管理人员都有权对违规人员进行罚款和监督。八、 本合同一式两份。甲乙双方各执壹份，自签订之日起生效，其他未尽事宜双方协商。此合同工程竣工，款项结清后失效。甲方：乙方身份证：甲方代表：乙方代表：篇七：建筑工程劳务分包合同（多层砖混结构）建筑工程劳务分包合同承包方：集团有限公司（以下简称甲方）分包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：清包工4、质量等级及要求：合格（所有顶棚保证达到清水砼）5、承包单价：按照本合同所计算的建筑面积，每平方米单价为元整。6、建筑面积计算方法：按照图纸所示计算建筑面积（但不含外墙保温层所占的建筑面积，地下室面积乘以的系数，阁楼层净高超过米的部分计算建筑面积）。7、合同工期：工期为日历天，完成本合同内容。如乙方（不可抗力因素造成的工期延误除外）原因造成工期延误，每延误一天交纳罚金1500元整。（工期以基础垫层浇筑施工为开始，至主体全部结构验收合格截止。）8、承包内容：承包范围为图纸范围内的基础分部、主体结构分部、二次结构，散水下的灰土垫层、屋面保温层及保温层上的找平层所含的一切人工。同时包含合同施工期间的文明施工、安全生产所需的工作内容的人工。包含钢筋加工机械、小型生产工具（如小灰车、灰斗等）。塔吊工及塔吊指挥由乙方负责，塔吊的日常保养由甲方负责；物料提升机操作人员由乙方负责。现场内、外的卫生清理打扫、每天负责两次洒水降尘；季节性施工所需要的措施用工，测量放线用工；配合临水布管、临电布线施工；施工过程中严格按照环保要求施工并做好配合工作。注：除甲方所提供的机械设备和工具以外的生产所用的设备和工具均由乙方自备。9甲方职责：向乙方提供施工图纸2套。施工前认真向乙方交底，并书面确认。负责向建设单位办理设计变更、洽商。负责及时向乙方提供甲方负责的物资和机械设备。及时向乙方下达施工计划书，进行安全、技术、文明施工交底，每周组织乙方相关人员进行安全教育。在整个施工过程中负责对质量、安全、文明施工、环保监督检查，对各工序进行有效的控制管理，组织有关部门对已完分项工程进行质量检查。负责轴线控制及标高的复核。甲方所提供的机械设备和工具为：塔吊（含砼料斗）、物料提升机、砼泵和泵管、干混砂浆罐、配电箱及配线、脚手板、打夯机、照明灯具及配线。现场所需的材料及周转材料由甲方提供。外防护用的脚手架、钢筋加工区防护棚、木工加工区防护棚及安全通道的搭设由甲方负责。甲方应及时按进度支付乙方的人工费，工程完工后及时结算工程量。10乙方职责：乙方已踏勘本工程施工现场，已充分了解现场实际情况，对现场前期未完临建配套设施、道路等进行施工完善，所有临建用工已包含在乙方的综合报价中（如现场不需要重新搭设临建也不扣除此费用），同时包含了施工期间所有机械设备的基础、垫层等所需要的人工以及加工场地和道路硬化所需的人工。按照甲方的施工进度计划合理的组织劳动力进场。劳动力进场后，按照项目部要求办理相关手续，如工作证等，特殊工种必须持证上岗，否则甲方有权进行处罚。劳动力进场后组织三级教育，使职工做到安全生产、不违章、不违纪，每日班前对所属班组进行班前教育及安全交底。各种安全内的杂物的清理；所有临边、洞口的防护的施工及日常维护。建筑垃圾及生活垃圾按照甲方指定地点堆放、并及时做好清理。现场安全生产、文明施工需要的刷漆、悬挂标语等的用工。乙方必须保证现场和生活区内自身的财产安全，如发生财产损失甲方不承担任何责任。乙方对施工图纸已充分阅读了解，所有甲方提供的材料按照定额损耗率控制使用。施工造成材料、能源的浪费及因乙方原因造成的返工等所有费用由乙方赔偿或负担。乙方工作人员违反安全及文明施工规定造成的一切后果由乙方自负。认真接受甲方在安全、质量、文明施工、消防保卫等方面的监督检查，对检查发现的问题按照甲方的要求限期整改，没有按照甲方的要求整改的不得进行下道工序，否则完成的工程量甲方不予认可，甲方有权进行处罚。乙方严格执行甲方安排的生产进度计划，不得随意拖延或者修改，否则甲方有权进行处罚。乙方严格按照施工图及设计变更进行施工，未经甲方书面同意不得擅自改变施工内容及施工方案。如有上述情况发生，甲方有权停止施工，由此造成的经济损失由乙方负责。乙方负责做好施工项目的文明施工，比如排水沟清理、沉淀池清理、马路清扫及洒水等，所含费用已包含在结构平面包干综合单价中。乙方有责任和义务做好图纸会审及技术核定工作，若发现偏差，必须及时通知甲方。乙方应充分考虑到塔吊、外用电梯等设备每月累计2天的维护保养时间，乙方不得因此向甲方提出任何工期和费用的索赔。乙方应充分考虑超高施工引起的人工及机械降效和现场需要二次施工等人工降效的因素，其所包含的费用已在乙方的结构平米包干综合单价包含。砼外墙穿墙螺栓割除、砼结构修补打磨直至达到项目部要求、防水砼施工缝处钢板的安放、钢筋砼预制构件的制作、安装（包括配合水电工制作砼过梁）；随挖掘机清土，截桩及桩头结构处理，项目部负责将回填所需的土方运至现场堆放，乙方按照现场要求回填并做好防水层的保护。土建工程的各种成品保护（例如护角条的制作和安拆等）的用工。乙方负责清除主体施工时，流坠的砼浆；留臵在砼结构中的对拉螺栓等，保证地下室防水及装饰抹灰施工顺利进行。如乙方无法完成，甲方派人清理，费用由乙方支付，从完成工程的工程款中扣除。乙方必须做到活完场清，如不能完成，甲方派人清理，费用由乙方支付，从完成工程的工程款中扣除。乙方的施工质量不符合国家现行规范要求时，必须返工重做，产生的相关费用由乙方负责。乙方应严格遵守建设单位的相关规定，在质量上如出现质量问题，而不及时整改造成的后果由乙方承担。乙方应清楚，本工程劳务承包为建筑面积平米包干，已含合同施工期间承保范围内所有用工，不存在其他零星用工。乙方施工人员的安全防护用品由乙方负责，但所购防护用品必须向甲方提供合格证及相关产品检验资料。本合同内容所含的材料、周转材料的卸车、装车由乙方负责。木篇八：砖混结构楼房修建合同书砖混结构楼房修建合同书甲方：乙方：经20XX年3月17日，甲乙双方友好协商，由乙方承建甲方提供楼房一幢，为了确保工程质量，加快工程进度，友好协作，特签订本合同。一、工程承包内容与范围：主体工程，墙体均为24墙，楼顶出60公分沿子，屋顶为瓦顶子，外墙贴前墙、东三墙，瓷砖为14*28的墙砖，其余墙均为清水墙，室内粉二毛强，刷白及门窗、楼梯扶手制作，安装均由甲方承担，地面铺地板砖，楼外打80公分的散水，散水外任何工程乙方不管，楼梯为安板楼梯。水电暖由甲方承担，乙方进驻工地，甲方保证三通一平。二、承包要求：半包工程（乙方承包人工费及施工需要的所有设备），如果地方政府阻挠，甲方应付清乙方之前施工的一切费用。三、合同价款：每平方米造价为叁佰捌拾元人民币（¥：），楼顶沿子算一半面积（整体面积按实际建筑面积计算），如增加工程量，双方另行协商。四、材料供应：甲方必须按时供应材料，保证供给乙方的材料规范合格。由甲方将材料送至施工现场，材料及拉运费用均由甲方承担，施工现场由甲方看管。五、付款方式：乙方进入工地，甲方付人工费贰仟元整（¥：），基础完成后付人工费贰万元整（¥：），一层主体完成后付人工费叁万元整（¥）,二层主体完成后付人工费叁万元整（¥）外墙贴完后付人工费贰万元整（¥：）,，剩余工程款待竣工后一次性付清。六、安全责任：在施工过程中若非甲方造成，不论因何种原因造成的一切不安全责任事故，均由乙方承担。七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，自结清余款后自行作废。甲方：乙方：年月日篇九：砖混结构房屋施工人工辅材承包合同邢台惠农农业技术开发有限公司工程施工合同发包人：邢台惠农农业技术开发有限公司承包人：建筑工程公司签订日期：年月甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规和公司相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就邢台惠农农业技术开发有限公司宿舍楼、车间、锅炉房、车间地面厂区道路硬化工程施工承包事项协商达成一致，订立本合同。一、 工程概况：（一） 工程名称：1、宿舍楼2、车间3、锅炉房4、车间地面硬化和厂区道路硬化（二） 工程地点：平乡县常河镇定魏公路西侧（三） 建筑面积：1、宿舍楼m2；2、 车间m2；3、 锅炉房m2；4、 地面硬化m2；厂区道路硬化m2建筑总面积约：m2；（四） 建筑层数：1、宿舍楼局部三层2、车间高米3锅炉房高米4、车间地面硬化m2；厂区道路硬化m2；（五） 结构形式：1、宿舍楼砖混结构；2、车间墙体砖混结构，梁为钢结构，房顶为玻璃钢。车间地面厂区道路混凝土。承包形式：包工包料二、 承包范围和内容：1、宿舍楼2、车间3、锅炉房4、车间地面厂区道路混凝土硬化、土建、水电暖安装、内外门窗、玻璃、墙体地面装饰、车间地面硬化、厂区道路硬化等建设工程。三、 开工日期：年月日(具体开工日期以发包人通知为准)；竣工日期：年月日；工期总日历天数：120天。乙方应无条件执行甲方的进度计划，包括新调整的进度计划。四、质量标准：本工程严格按图纸设计要求进行施工，并按照国颁下述标准及现行国家、行业其它有关标准、规范执行：建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-20XX)；混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-20XX);砌筑工程施工质量验收规范(GB50203-20XX)；屋面工程施工质量验收规范(GB50207-20XX)；钢筋焊接及验收规程(JGJ18-20XX、J253-20XX)；建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-20XX)；建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-20XX)；建筑地面工程施工质量验收规范(GB50309-20XX)；工程质量等级为：合格，同时单项工程质量的合格率均应达到100％；承包人承诺对本工程施工质量问题给发包人造成的经济损失承担永久责任。五、甲方责任和义务：甲方除了履行本合同其他条款规定的义务以外，还应履行以下义务：1、 甲方负责向乙方无偿提供工人生活用水用电及施工用水用电：2、 进场前，甲方应对图纸予以确认，如进场后提出变更时，甲方应将变更内容书面至乙方，并承担有变更造成的相关费用。乙方现场施工人员在接到乙方变更指令后方能执行：统一制定各项管理目标，组织编制施工计划，实施对工程质量工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制。监督、检查和验收。负责与监理、设计及有关部门的工作联系。根据现场情况，对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪等行为的人员予以清退。六、乙方责任和义务：乙方除了履行本合同其他条款规定的义务外，还应履行以下义务：遵守政策和法律法规，遵守甲方企业的相关规章制度。做好安全文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。严格按照设计图纸，施工验收规范，有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定标准。根据甲方的进度计划要求，合理组织、科学安排作业计划。投入足够的人力物力确保工期；承担由自身原因造成的质量返修、工期拖延等各种罚款。技术工人须持国家认可的有效操作证上岗。服从甲方及相关部门的监督、检查和管理。5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和架空埋地管线的保护工作，以及已完工部分的成品保护工作。因乙方原因发生的任何损坏，应自行负责由此引起的一切经济损失和责任。在保修期内，属乙方原因造成的工程质量问题由乙方负责免费维修。属甲方原因造成的损坏，乙方负责维修，但所需费用由甲方承担。乙方在施工期间由乙方造成的工伤事故由乙方自行承担。按国家政策规定与每个务工人员签定劳动合同，按时支付务工人员工资。承担因此项工作不到位而引起的纠纷和当地行政主管部门的处罚和责任后果。不得聘用老弱病残、未成年人及不法人员进入工地务工。违约责任：此合同签订后，甲乙双方任何一方撤销合同违约方按照合同标的额百分之作为对方损失的赔偿款。本合同未尽事宜由甲乙双方协商后签订补充合同。补充合同与本合同具有同等效力。甲乙双方确定的设计图纸，合同简要等作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。本合同在签订之日起生效，如在履行本合同时发生争议，双方应协商解决，协商不成时，应提交人民法院诉讼。环境保护、安全生产、文明施工：乙方应严格执行建设行政主管部门对施工现场的管理规定，保证施工现场整洁有序。采取适当措施保护现场内外环境。乙方应遵守安全生产管理相关规定，配备充足的安全防护用品，严格按安全施工的标准进行施工。加强对现场工作人员的安全教育，认真落实安全措施，及时消除事故隐患，确保安全生产。随时接受甲方和安全检查人员的安全检查，由自身安全措施不力或违章操作造成安全事故，一切责任后果及经济损失由乙方自行承担。搞好施工作业周边关系，做到文明施工，维护好企业的良好形象。合同承包单价：本合同宿舍楼承包单价为 元/平方米建筑面积，车间承包单价为 元/平方米建筑面积，锅炉房承包单价为 元/平方米建筑面积，车间地面硬化m2；厂区道路硬化长m2；承包单价为 元/平方米建筑面积，本单价包括施工期间乙方的各类风险、在合同实施期间，不因其他因素变化而调整变动。十