公路建设承包合同标准

第页共页公路建设承包合同标准第一章总则第一条【合同的目的】本合同是为了明确建设单位与承包商之间的权利和义务，规范公路建设的承包行为，保障双方合法权益，促进公路建设的顺利进行而制定的。第二条【合同的适用范围】本合同适用于中华人民共和国境内公路建设项目的承包活动。第三条【合同的定义】本合同所称之建设单位，指的是委托承包商进行公路建设的主体。本合同所称之承包商，指的是接受建设单位委托，承担公路建设工程的责任主体。第二章合同的签订第四条【合同的签订】建设单位与承包商应当通过书面合同的方式对公路建设进行承包，合同自双方正式签字或盖章之日起生效。第五条【合同的内容】公路建设承包合同应当包括以下内容：1.建设单位与承包商的名称、法定代表人、注册地址等基本信息；2.公路建设项目的工程范围、数量、标准等具体要求；3.承包商的业绩和能力要求；4.工期、付款方式、总合同价款的计算和支付方式；5.监理单位的选聘和职责；6.合同的履行、变更和终止条件；7.争议解决的方式和仲裁条款等。第六条【合同的补充协议】建设单位与承包商双方可以根据实际情况，在签订合同后，通过补充协议的方式对合同的某些内容进行补充或修订。补充协议应当采用书面形式，并经双方盖章或签字确认。第三章工程施工第七条【施工的质量要求】承包商应当按照合同规定的公路建设工程质量标准进行施工，确保工程质量合格。第八条【施工进度和工期】建设单位应当根据公路建设工程的特点，在合同中明确施工进度和工期要求。承包商应当按照合同约定的工期完成工程，如有特殊情况需要延长工期，应当及时与建设单位协商并办理相关手续。第九条【安全生产责任】建设单位和承包商应当共同负责施工期间的安全生产工作，切实保障工人和设备的生命财产安全。如发生安全事故，双方应当及时采取措施进行处理，并承担相应的责任。第四章施工监理第十条【监理单位的选聘】建设单位应当选聘具备相应资质和经验的监理单位对工程施工进行监督和检查，监理单位应当按照法律法规的要求，独立、公正、客观地履行监督职责。第十一条【监理单位的职责】监理单位应当对承包商的工程质量、进度、安全生产等进行监督和检查，及时发现问题并提出整改要求。承包商应当积极配合监理单位的工作，如实提供工程施工的相关信息。第十二条【监理报告】监理单位应当按照合同的要求定期向建设单位提交监理报告，报告应当详细阐述施工进度和工程质量等情况，并提出评价和建议。第五章合同的履行、变更和终止第十三条【合同的履行】双方应当按照合同约定的内容和标准进行履行，确保公路建设工程的顺利进行。第十四条【合同的变更】如需进行合同的内容和标准的变更，需经双方协商一致，并书面通过补充协议的方式进行。第十五条【合同的终止】合同的终止可以根据法律法规的规定进行，如经济原因、不可抗力等造成合同无法履行的情况下，可以解除合同，双方应当协商解决相关问题。第十六条【违约责任】合同任何一方违反合同约定的，应当承担相应的违约责任，如给对方造成损失的，应当进行赔偿。违约方应当积极采取措施进行修复和整改，以保证工程的顺利进行。第六章争议解决第十七条【争议解决的方式】双方发生争议时，应当通过友好协商的方式解决。如协商不成，可以选择仲裁或诉讼的方式解决。第十八条【仲裁的申请】如双方协商一致选择仲裁的方式解决争议，应当向合同约定的仲裁机构提出仲裁申请，根据仲裁规则进行仲裁。第十九条【诉讼的适用】如双方协商一致选择诉讼的方式解决争议，应当向合同约定的人民法院提起诉讼，根据法律规定进行诉讼。第七章其他条款第二十条【保密条款】双方应当对涉及到公路建设承包合同的相关信息予以保密，不得向第三方泄露。第二十一条【附则】本合同自发布之日起