体育场建设工程施工合同_第1页
体育场建设工程施工合同_第2页
体育场建设工程施工合同_第3页
体育场建设工程施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

体育场建设工程施工合同1.合同背景体育场建设工程施工合同是指在体育场建设项目中，建设单位与施工单位签订的一种合同。施工合同是明确约定了双方的权利和义务，规范了双方的行为，保证了体育场建设工程的顺利进行。2.合同主要内容2.1合同标的本合同的合同标的为体育场的建设工程，含设备安装、主体结构施工等工作。2.2合同价格双方约定的合同价格为X万元，具体支付方式和时间在后续条款中详细规定。2.3工期和竣工验收合同规定的工期为个月，自合同生效之日起计算，工期届满时，施工单位应按照合同约定完成体育场建设工程，并进行竣工验收。如因不可抗力或其它不可预见的原因导致工期延误，双方应协商解决。2.4工程质量和保修责任施工单位在施工过程中应按照相关法律法规和国家标准，严格按照设计图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合要求，并承担相应的质量保修责任。合同约定了质保期为年，施工单位在质保期内对因施工质量问题引起的故障和损坏承担免费维修责任。2.5支付方式合同约定了支付的方式和时间，双方约定按工程进度支付，分期支付工程款项。具体支付比例和时间节点在合同附件中列明，且双方应在每次支付前进行确认和签字。2.6安全和劳动保护施工过程中，施工单位应严格遵守国家的安全生产法律法规，建立健全安全生产管理制度，保障工人的人身安全和劳动权益。3.违约责任和争议解决3.1违约责任若一方未履行合同约定的义务，应承担违约责任。违约方应给予守约方相应的赔偿，并承担由此所引起的损失，具体赔偿标准按照合同约定进行计算。3.2争议解决在履行合同过程中，若发生争议，双方应友好协商解决。如协商不成，可向所在地的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。4.合同变更和解除4.1合同变更双方同意，在履行合同过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致并以书面形式进行变更。变更后的合同内容具有同等法律效力。4.2合同解除根据合同法的规定，合同解除应经双方协商一致，并以书面形式进行解除，解除后合同终止。5.其他约定5.1合同附件本合同的附件包括但不限于设计图纸、技术要求、支付计划等相关文件，视为本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。5.2合同备案本合同一式两份，双方各执一份，同时备案于所在地的相关主管部门。6.合同生效和期限6.1合同生效本合同经双方签字盖章后生效，并自签订之日起履行。6.2合同期限本合同履行期限为工程竣工验收合格之日起至质保期届满之日止。7.合同解释和争议解决7.1合同解释本合同的解释和效力适用于的法律法规。7.2争议解决在履行

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论