2023建筑钢筋工程承包合同正规版_第1页
2023建筑钢筋工程承包合同正规版_第2页
2023建筑钢筋工程承包合同正规版_第3页
2023建筑钢筋工程承包合同正规版_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建筑钢筋工程承包合同1.合同概述本合同由甲方（简称“发包人”）与乙方（简称“承包人”）订立，双方就钢筋工程的承包事宜达成协议。2.承包范围承包人应负责完成钢筋工程：在指定地点进行相应的土建施工；按照施工图纸和技术要求进行钢筋的预埋和绑扎；钢筋的验收和质量检测。3.技术要求承包人应按照技术要求进行施工：钢筋的预埋、绑扎和固定应符合国家相关标准；施工过程中应确保钢筋的准确位置和数量；施工中需要做好防护措施，确保施工安全。4.工期及进度支付本工程的工期为个月，具体工期和支付进度如下：第一阶段：天，工程完成比例25%，支付工程款的30%；第二阶段：天，工程完成比例50%，支付工程款的40%；第三阶段：天，工程完成比例75%，支付工程款的60%；第四阶段：天，工程完成比例100%，支付工程款的100%。5.施工安全承包人应制定并实施施工安全计划，确保施工过程中的安全；施工现场必须设置明显的安全警示标识，确保工人的安全；承包人应为施工人员提供必要的安全装备和培训。6.质量保证承包人应按照国家相关标准进行钢筋工程的施工；施工完成后，发包人有权对钢筋工程进行验收，如发现质量问题，承包人应承担相应修复责任；承包人应提供钢筋工程的质保书，确保工程质量。7.合同变更和解除如需变更合同内容，双方应协商一致，并签署变更合同；如发生情况之一，合同可被解除：具备解除期限的合同违约；对方严重违反合同约定；发生不可抗力事件。8.违约责任若承包人未按照合同约定完成工程或质量不符合标准，发包人有权要求承包人承担违约责任，并进行相应赔偿；若发包人未按照合同约定支付款项，承包人有权要求发包人承担违约责任，并进行相应赔偿。9.争议解决双方合同履行过程中如发生争议，应先通过友好协商解决；如协商不成，可提交给相关仲裁机构进行仲裁；如果依然不能解决，可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。10.合同生效本合同自双方代表签字之日起生效，有效期为工程完工之日止。为建筑钢筋工程承包合同的主要内容，请甲乙双方仔细阅读并确认无误。愿双方合作愉快！甲方（发包人）签字：________________日期：_______

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论