2023龙湖,施工合同正规版_第1页
2023龙湖,施工合同正规版_第2页
2023龙湖,施工合同正规版_第3页
2023龙湖,施工合同正规版_第4页
2023龙湖,施工合同正规版_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

龙湖施工合同1.引言本文档是关于龙湖公司与合作伙伴签订的施工合同。本合同旨在明确双方在项目施工过程中的权利和义务，并确保项目能够按照约定的方式和标准顺利完成。2.合同概述2.1合同双方发包人：龙湖公司承包人：（合作伙伴名称）2.2合同背景本合同是为了实施（项目名称）而订立的。该项目位于（项目地质），属于龙湖公司旗下的开发项目。2.3合同目的确定双方在施工过程中的权利和义务确保项目按照约定的标准和质量完成确定合同期限和支付方式3.合同条款3.1项目范围合同双方通过协商一致，确定工作范围：项目设计和规划施工材料和设备的采购施工过程中可能涉及的地基处理、土木工程、建筑工程等各项工作项目的完工和交付3.2工期本合同的工期为（具体工期），自合同生效之日起计算。如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应共同协商解决，并进行相应的工期调整和协商。3.3付款方式根据项目进展和完成情况，支付方式将按照规定进行：首期付款：合同生效后的（具体时间）内支付（具体金额）进度付款：根据项目进展，每个阶段完工后支付相应比例的费用最后付款：项目完成和交付后支付剩余款项3.4质量保证承包人应确保项目的质量符合约定的标准和规范。如在质保期内发现质量问题，承包人将负责解决并承担相应费用。3.5变更和潜在风险如需对合同范围进行变更，双方应书面协商并签署变更协议。双方还应识别和评估潜在风险，并制定相应的风险应对措施。4.合同解除4.1合同解除原因本合同可能会根据原因解除：双方一致同意解除一方未履行合同义务不可抗力等无法预见和阻止的原因4.2解除程序任何一方有意解除合同，应提前（具体通知时间）书面通知对方，并提供解除合同的正当原因。双方将协商解决未尽事宜，并进行结算。5.争议解决任何与本合同有关的争议应通过友好协商解决。如无法协商解决，则应提交相关争议至（仲裁委员会/法院）进行仲裁或诉讼解决。6.其他条款6.1合同生效和变更本合同经双方签字盖章后生效，并不可撤销。除非经双方书面协商一致，并且符合法律规定的要求，否则任何对本合同的修改和变更均无效。6.2通知方式双方之间的通知和沟通应以书面形式进行，可以通过邮件、快递或等方式进行传递。7.合同附件项目规划和设计文件工程报价和预算文件项目实施计划其他根据需要确定的附件为《龙湖施工合同》的主要内容，双方应共同遵守合同的约定并履行各自的义务，在施工过程中保持沟通和协作，确保项目

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论