小区建设工程部分承包施工合同_第1页
小区建设工程部分承包施工合同_第2页
小区建设工程部分承包施工合同_第3页
小区建设工程部分承包施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页小区建设工程部分承包施工合同甲方：（甲方名称）住所地：（甲方住所地）乙方：（乙方名称）住所地：（乙方住所地）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方对小区建设工程部分进行承包施工事宜，达成如下合同：第一条工程概况甲方根据相关规划和要求，计划开展小区建设工程，涉及的工程部分合同给予乙方承包。工程具体内容和位置详见附件一，附件一为本合同不可分割的一部分。第二条工程范围乙方应按照甲方的工程施工要求，对工程范围内的建筑物、道路、排水、供水、供电、绿化等设施进行建设、安装、调试等工作，并提供相关技术支持和咨询。第三条工期和完成时间1.工程的合理工期为（具体日期），乙方应在工期内按照施工计划和相关要求完成建设工作。2.若乙方因故无法按照工期完成工作，应提前向甲方书面说明原因，并经甲方同意后方可延长工期。第四条工程价款及支付方式1.工程的总价款为（具体金额），应按照以下方式进行支付：（1）工程完成后，甲方对乙方验收合格的工程部分按照进度支付合同价款的XX%；（2）工程全部完工后，经甲方验收合格后，甲方按照乙方提供的发票进行付款。2.如发生工程变更、工程停工等情况，甲方应按照变更额或停工期间应支付的费用与乙方进行结算。第五条材料和设备乙方应按照工程要求自行购买或将乙方已经购买的合适材料和设备运至施工现场，并负责保管、使用和维护，在工程完成后归还甲方。第六条施工质量乙方应按照相关法规和国家标准进行施工，并确保工程的质量符合技术要求和验收标准。乙方应配备合格的专业技术人员，对施工过程进行质量控制，并保证在工程保修期内进行必要的维修。第七条违约责任1.若乙方未按照合同约定的工期完成工作，应按照合同价款的每日1%支付违约金。2.若乙方未按照合同要求提供合格的工程，甲方有权要求乙方进行整改，整改期限为（具体天数）。乙方在整改期限内未完成整改的，甲方有权自行或委托他人整改，并由乙方承担相应费用。3.若甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权要求甲方支付延迟支付的费用。第八条保密条款甲乙双方在合同履行期间和合同终止后，应对获取的对方商业秘密和机密信息予以保密。第九条争议解决因合同履行发生争议的，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼解决。第十条合同生效与变更1.本合同自双方盖章之日起生效，至工程最终竣工验收并付款之日止。2.本合同的任何变更或补充协议，须经甲、乙双方签字确认后方可生效。第十一条其他事项1.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。2.本合同附件为不

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论