2023旧房翻新施工合同正规版_第1页
2023旧房翻新施工合同正规版_第2页
2023旧房翻新施工合同正规版_第3页
2023旧房翻新施工合同正规版_第4页
2023旧房翻新施工合同正规版_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

旧房翻新施工合同背景为了使旧房焕发新生，满足居住者的需求和品质要求，需要进行翻新施工。本合同由业主与施工方达成共识，确保双方权益并明确项目的工程范围、工期、工程款项等事项，以确保项目的顺利进行和质量的达标。双方信息本合同是由各方共同订立的：业主：[业主姓名]施工方：[施工方公司名称]合同条款及内容1.项目概述1.1业主委托施工方对旧房进行翻新施工，包括但不限于拆除、装修、改建等工程。1.2项目地质：[项目地质]1.3项目工程图纸及规格：[工程图纸及规格文件列表]2.工程范围2.1施工方承诺按照业主要求完成工程范围：[工程范围一][工程范围二][工程范围三]…2.2工程范围的调整：如需调整工程范围，双方应协商一致并签订书面变更合同。3.工期安排3.1施工方保证按照双方约定的工期安排进行施工。3.2工期的延时及赔偿：如果由于业主原因导致工期延误，业主需承担工期延误所产生的额外费用。如由于施工方原因导致工期延误，施工方需承担相应的赔偿责任。4.工程款项4.1业主应按照合同约定及工程进度支付工程款项。4.2工程款项的支付方式：预付款：[预付款比例]比例的款项应于合同签订后[预付款期限]内支付。进度款：按照工程进度，施工方应向业主提交相关材料并申请支付相应进度款项。尾款：工程竣工验收合格后，业主应支付尾款。5.施工方责任与义务5.1施工方应按照相关法规和行业标准进行施工，确保施工质量符合相关要求。5.2施工方应及时提供工程进度报告，定期与业主沟通工程进展情况。5.3施工方应负责施工过程中的安全管理，确保工地安全。6.业主责任与义务6.1业主应提供合法、具备施工条件的房屋及相关材料。6.2业主应按照合同约定及时支付工程款项。6.3如业主需求发生变更，应提前书面通知施工方并签订变更合同。7.竣工验收及保修7.1施工完成后，业主应进行竣工验收，双方共同确认工程质量。7.2保修期：自竣工验收之日起，工程质量保修期为[保修期限]。7.3在保修期内，业主如发现质量问题，应及时通知施工方，并给予修复的机会。8.合同解除及争议解决8.1合同解除：如因不可抗力等原因导致双方无法履行合同，可协商解除合同。如一方违约，经通知后仍未改正，对方有权解除合同。8.2争议解决：本合同的解释和争议解决均适用法律。双方协商解决争议，如协商不成，可提交至合同签订地有管辖权的人民法院解决。9.其他事项9.1本合同自双方签字之日起生效，具有合同效力。9.2本合同一式两份，分别由业主和施工方各执一份，具有同等法律效力。9.3本合同正本及副本均采用电子文本形式，具有同等法律效力。签署业主（盖章）：日期：施工方（盖章）：日期：

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论