一级建造师之一建工程法规题库附答案（基础题）

一级建造师之一建工程法规题库附答案（基础题）

单选题（共60题）1、根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。A.改变建筑局部使用功能B.建筑主体和承重结构变动C.增加内部装修D.增加投资额度【答案】B2、关于我们的仲裁基本制度，正确的是（）。（2014）A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权【答案】B3、关于建筑节能的说法，正确的是（）。2016A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求单位必须安装使用太阳能热水系统D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设【答案】D4、根据《民法典》，债务人不履行债务，债权人有留置权的是（）。A.施工合同B.买卖合同C.运输合同D.租赁合同【答案】C5、在建设工程领域，易引发行政纠纷的具体行政行为中，()即行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行政管理行为。A.行政裁决B.行政处罚C.行政奖励D.行政许可【答案】D6、施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政责任是（）。A.取消投标资格B.降低资质等级C.责令限期改正D.吊销企业资质证书【答案】C7、甲向乙借款10万元，1年后根据约定偿还本息12万元，甲乙之间的债属于（）。A.侵权之债B.合同之债C.不当得利之债D.无因管理之债【答案】B8、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定,工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起()内,向备案机关提交工程质量监督报告。A.5日B.7日C.15日D.30日【答案】A9、以下各项中，不属于施工作业人员安全生产的义务是（）。A.守法遵章和正确使用安全防护用具B.办理意外伤害保险C.接受安全生产教育和培训D.报告安全事故隐患【答案】B10、关于施工生产安全事故报告及采取相应措施的说法,正确的是()。A.事故发生后,事故现场有关人员应当立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门B.道路交通事故自发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报C.发生生产安全事故后,施工单位应当保护事故现场,不得移动事故现场物件D.较大以上事故,应当报告事故所造成的社会影响、政府有关领导和部门现场指挥等有关情况【答案】D11、根据《民法典》，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的（），出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.1/3B.1/2C.1/5D.2/3【答案】C12、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可证制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年()。A.10月15日B.10月22日C.11月14日D.12月14日【答案】C13、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。（2015）A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.危害公共安全罪D.工程重大安全事故罪【答案】D14、劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权()。A.不执行安全规程B.不执行公司制度C.拒绝执行D.不遵守劳动纪律【答案】C15、以下关于审判监督程序的表述中，不正确的是()。A.当事人对生效的判决、裁定，认为有错误的，向原审法院申请再审B.申请再审不停止判决、裁定的执行C.有新的证据，足以推翻原判决、裁定的，人民法院应当再审D.当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后6个月提出【答案】A16、某扩建工程竣工后，建设单位于1月15日未经检验而使用该工程，1月20日承包人提交了竣工验收报告，1月25日建设单位组织验收，1月30日工程竣工验收合格，则该工程实际竣工日期为（）。A.1月15日B.1月20日C.1月25日D.1月30日【答案】A17、某人通过购买本单位建造的住房取得了房屋所有权和土地使用权，其中土地使用权是对国有土地享有的()。A.所有权B.担保物权C.用益物权D.占有权【答案】C18、某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息，小区居民与该工程施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并给予赔偿。2018真题该施工企业与小区居民之间债发生的根据是（）。2018真题A.侵权B.不当得利C.无因管理D.合同【答案】A19、在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。A.无因管理B.合同C.侵权D.不当得利【答案】C20、关于合同形式的说法,正确的是（）。A.书面形式合同是指纸质合同B.当事人的行为可以构成默示合同C.书面形式是主要的合同形式D.未依法采用书面形式订立合同的,合同无效【答案】B21、按照合同的约定，2007年1月1日是发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款。2007年12月31日法院作出判决。则下面的说法正确的是（）。A.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止B.2007年12月31日起诉讼时效中止C.2007年12月3日诉讼时效中断D.2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断【答案】C22、掌握建设单位的安全责任有助于协调工程中出现的问题，下列中不属于建设单位安全责任的是（）。A.向施工单位提供资料的责任B.审查施工组织设计的责任C.依法履行合同的责任D.提供安全生产费用的责任【答案】B23、建设单位与某施工企业发生合同纠纷，委托律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则律师在诉讼中有权实施的行为是（）。A.提起反诉B.放弃诉讼C.提出管辖权异议D.变更诉讼请求【答案】C24、在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，（）或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】A25、按照原建设部《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，建筑市场诚信信息分为()。A.良好行为记录和不良行为记录B.公共服务信息和市场监管信息C.市场主体信息和市场客体信息D.公众投诉信息和公众评价信息【答案】A26、暂时不能开工的建设用地，超过（）的，应当进行绿化，铺装或者遮盖。A.3个月B.1个月C.2个月D.6个月【答案】A27、某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理和是否重新发包，下列说法中，正确的是（）。A.评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标B.评标委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包C.评标委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标D.评标委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包【答案】A28、当事人申请撤销仲裁决定的，应当自收到仲裁书之日起（）内提出。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】B29、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。2017A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废C.只有经过再次审查，安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发【答案】B30、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，强制性标准监督检查的内容不包括()。A.工程项目是否达到优良标准B.技术人员是否熟悉、掌握强制性标准C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定D.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定【答案】A31、王某自2008年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作，2012年10月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元，该公司应向王某支付()元的经济补偿。A.12万B.9万C.4万D.3万【答案】D32、某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中，正确的是（）。A.施工单位申请执行的期间为1年B.执行本案的仲裁裁决，由建设单位所在地的基层人民法院管辖C.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院管辖D.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程所在地的中级人民法院管辖【答案】D33、甲公司于2010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是()。A.应执行新价格B.应执行原价格C.甲应承担一半价差D.乙应承担大部分价差【答案】B34、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。(2015真题)A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发【答案】A35、关于不符合建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是（）。A.不得批准开工建设B.已开工建设的，应当责令停止施工C.已开工建设的，应当责令限期改正D.已经建成的，可以正常使用【答案】D36、关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）。A.有保证工程进度的基本制度B.建设工程所需投资已经全部到位C.建设资金已经落实，建设单位已提供建设资金已经落实承诺书D.已经与施工企业签订了合作协议【答案】C37、建筑工程开工前，应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证的是()。A.监理单位B.施工单位C.建设单位D.代理单位【答案】C38、甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项目中标了，就购买乙水泥厂的水泥1000t，并为此交付了1万元定金。但是，甲建筑公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥，则()。A.这1万元定金归乙水泥厂所有B.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元C.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元D.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元【答案】C39、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（）。A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任D.提供物的提保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债【答案】C40、关于工程合理使用年限的说法，正确的是（）。2018真题A.工程合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算D.工程合理使用年限与《合同法》中工程合理使用期限的内涵不一致【答案】A41、超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人丧失()。A.实体权利B.起诉权C.胜诉权D.上诉权【答案】C42、关于生产安全事故的报告和处理，下列说法中正确的有（）。A.单位负责人应当于2小时内向安全生产监督管理部门报告B.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报生产安全事故C.特别重大事故由国务院或其授权有关部门组织事故调查组进行调查D.火灾事故造成的伤亡人数发生变化的，应当在30日内及时进行补报E.事故发生地与事故单位不在同一地区的，由事故单位所在地人民政府调查【答案】B43、无效合同从()之日起就不具备法律效力。A.确认B.订立C.履行D.谈判【答案】B44、关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，错误的是（）。A.对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款C.对于采用虚假证明文件申请施工许可证的，并由发证机关撤回施工许可证,并对责任单位处以罚款D.对于欺骗手段骗取施工许可证的，由原发证机关撤销施工许可证，责令停止施工，并对责任单位处以罚款【答案】C45、关于国有土地建设用地使用权的说法，错误的是（）。A.国有土地建设用地使用权属于用益物权B.国有土地建设用地使用权可以通过出让或划拨方式设立C.国有土地建设用地使用权人有权将使用权转让、互换、出资、赠与或抵押D.国有土地建设用地使用权期间届满，自动续期【答案】D46、根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前（）以书面形式通知劳动者本人。A.30日B.60日C.20日D.3日【答案】A47、根据《税收征收管理法》，税务登记内容发生变化的，纳税人，应当办理工商变更登记之日起（）日内，向税务机关申报办理税务登记。A.60B.15C.30D.45【答案】C48、下列关于转包的说法中，正确的是()。A.将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为B.将分包工程再分包的，属于转包行为C.总承包单位将主体结构工程分包给其他单位的，视同转包行为D.将承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别交给其他单位承包的，不属于转包行为【答案】A49、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是()。A.请求减少价款至16万元B.以欺诈为由解除合同C.以重大误解为由请求撤销合同D.请求甲承担缔约过失责任【答案】A50、用人单位安排加班不支付加班费的，由劳动行政部门责令限期支付；逾期不支付的，由劳动行政部门责令用人单位按应付金额的()向劳动者加付赔偿金。A.50％以上B.50％～100％C.100％以上D.200%【答案】B51、根据《标准施工招标文件》，关于建设工程争议评审的说法，正确的是（）。A.当事人协议采用争议评审方式后，如果不接受评审组的建议或者越决，也不能再通过仲拔或者诉讼的方式解决争议B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行C.争议评审制度是法定的争议解决方式D.采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者争议发生后，协商成立争议评审组【答案】B52、某设备采购合同中约定：甲公司向乙公司订购5台设备，由于乙公司的库存只有3台约定剩余的2台设备由丙公司交付给甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付设备。则合同中应（）承担违约责任。A.乙向丙B.乙向甲C.丙向甲D.丙向乙【答案】B53、下列关于建筑业企业资质证书的撤销，说法正确的是（）。A.企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的，资质许可机关可以撤销其资质B.企业将承包的工程转包或违法分包的，资质许可机关可以撤销其资质C.以贿赂、欺骗等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，应当予以撤销D.资质证书有效期满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤销其资质【答案】C54、关于投标人资格审查与评标的说法，正确的有（）。A.资格审查分为资格预审、资格后审B.资格预审结束后，评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为不同意评标结果D.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查【答案】A55、当事人提出证据证明存在下列情形的，人民法院应当准许重新鉴定的是（）。A.经质证认定不能作为证据使用的B.鉴定人员工作有瑕疵的C.鉴定程序违法的D.鉴定结论依据不足的【答案】A56、房屋建筑工程施工总承包一级企业应当符合的条件包括（）。A.企业具有注册一级建造师（一级项目经理）50人以上B.注册资本金5000万元以上，净资产6000万元以上C.大中型机械设备主要采用租赁方式取得，利用率高D.近5年单项建安合同额来衡量已完成工程的业绩达1亿元【答案】B57、关于施工单位安全生产教育培训的说法，错误的是（）。A.专职安全生产管理人员分为机械、土建、综合三类B.单位主要负责人、项目负责人、专职安全员、特种作业人员统称为安管人员C.安全生产考核合格证书有效期3年，证书在全国范围内有效D.高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗【答案】B58、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由()。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失【答案】C59、根据《安全生产许可证条例》，不属于实行安全生产许可制度的企业是（）。A.施工企业B.木具加工厂C.烟花爆竹厂D.矿山企业【答案】B60、劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成，劳动争议调解委员会主任由()担任。A.职工代表B.用人单位代表C.工会代表D.劳动行政部门【答案】C多选题（共45题）1、《外商投资建筑业企业管理规定》中规定，外资建筑业企业只允许在其资质等级许可的范围内承包（）。A.部分由外国投资的工程B.全部由外国投资及赠款建设的工程C.由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招投标授予的建设项目D.外资等于或者超过50%的中外联合建设项目E.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准，可以由中外建筑企业联合承揽【答案】BCD2、施工单位的下列做法中，违反国家有关环境保护法律规定的有（）。A.在施工现场附近的河流中清洗油桶B.将施工垃圾处理后倒入附近河流C.转运施工废弃物时未对其进行掩盖D.居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障E.工程抢修工作一直持续到22点【答案】ABCD3、根据《民法典》，下列主体可以作为保证人的有（）。2017真题A.某公司的职能部门B.某市人民法院C.某有限责任公司D.自然人孙某E.某建筑大学【答案】CD4、下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（）。A.诉讼B.法院调解C.和解D.行政调解E.仲裁【答案】AB5、某项目，建设单位甲公司在银行办理了在建工程抵押，银行同时要求建设单位提供保证人。保证方式没有约定。工程竣工后，甲建设单位无力偿还贷款5000万元，则银行有权（）。A.直接与甲建设单位协议折价B.向法院起诉拍卖该工程项目后优先受偿C.直接变卖该工程项目D.直接转移占有该工程项目E.直接要求保证人代为清偿债务【答案】AB6、关于施工许可制度和开工报告制度的说法，正确的有（）。A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可申请两次延期C.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件D.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证E.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的工程，应当重新办理开工报告审批手续【答案】ABD7、下列情形中,属于居民个人所得税纳税人应当办理纳税申报的有（）A.在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得B.取得应税所得没有扣缴义务人C.因移居境外注销中国户籍D.年所得12万元以上的E.取得境外所得【答案】BC8、根据《劳动合同法》，用人单位有权实施经济性裁员的情形有()（2013）A.依照企业破产法规定进行重整的B.生产经营发生严重困难的C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的【答案】ABD9、施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有（??）。2017A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费【答案】ABCD10、下列仲裁协议条款有效的是（）。A.口头达成的仲裁协议B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院起诉C.当事人约定在某地仲裁并未写明仲裁机构名称，但查明该地有且只有一个仲裁机构D.当事人约定工程结算价款争议向A仲裁委员会申请仲裁E.当事人约定既可以向甲仲裁机构申请仲裁也可以向乙仲裁机构申请仲裁，且最终未能达成一致【答案】CD11、在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份与丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，不正确的是（）。A.甲某的行为属表见代理，该合同有效B.甲某的行为属无权代理，该合同无效C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权的，该合同成立D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权的，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任E.水泥供应商即使有正当理由相信甲某有代理权，该合同仍然不成立【答案】ABD12、效力特定合同指合同成立以后，是否具有效力还未确定，有待其他行为或事实使之确立的合同，效力待定合同主要包括的类型有（）。A.限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同B.具有明显胁迫、威胁手段危害国家利益的合同C.无权代理人以被代理人名义订立的合同D.越权订立的合同E.无处分权人订立的合同【答案】ACD13、在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标。则（）。A.该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止B.没有违背诚实信用原则，不应禁止C.是降低了工程造价，应当提倡D.该投标文件应作废标处理E.其做法符合低价中标原则，不应禁止【答案】AD14、按照《建设工程质量管理条例》的要求，施工单位必须按照工程（），对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字。A.监理单位的要求B.设计要求C.建设行政主管部门的要求D.施工技术标准E.合同约定【答案】BD15、施工单位的下列做法中，违反国家有关环境保护法律规定的有（）。A.在施工现场附近的河流中清洗油桶B.将施工垃圾处理后倒入附近河流C.转运施工废弃物时未对其进行掩盖D.居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障E.工程抢修工作一直持续到22点【答案】ABCD16、某建筑公司对区环保局环保罚款处罚决定不服特提起行政复议，则下列说法正确的是()A.建筑公司只能先提起行政复议B.建筑公司可以不行政复议，直接提起行政诉讼C.建筑公司对复议决定不服，可以再提起行政诉讼D.建筑公司对复议决定不服，不能提起行政诉讼E.建筑公司对行政诉讼判决不服，可以再提起行政复议【答案】BC17、甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（）。A.如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付B.建设单位可直接要求甲承担12万元C.建设单位可直接要求乙承担12万元D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任E.先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿【答案】BC18、根据《注册建造师管理规定》，申请注册建造师时，对于申请人具有的下列情形中，应不予注册的有（）。A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制2年B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月C.丙某申请注册时已经63周岁D.丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大质量和事故E.戊某因在生产事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人【答案】AD19、有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。2014A.选定的仲裁委员会B.仲裁事项C.仲裁地点D.选定的仲裁员E.请求仲裁的意思表示【答案】AB20、某施工企业的下列安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定（）。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B.安排怀孕8个月的女工钱某从事夜班工作C.安排怀孕期间女工赵某从事3级体力劳动强度的劳动D.批准女工王某只能休产假120天E.安排17周岁的女工周某加班【答案】BC21、关于工程建设国家标准的制定,国务院标准化行政主管部门负责工程建设强制性国家标准的（）A.项目提出B.组织起草C.立项D.编号和对外通报E.征求意见【答案】CD22、诉讼管辖可以分为（）。A.级别管辖B.地域管辖C.移送管辖D.特殊管辖E.指定管辖【答案】ABC23、甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙。乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损为由要求甲减少价款1万元。下列关于本案中债的性质的说法，正确的有()。A.甲错发设备给丙属于无因管理之债B.丙向甲返还设备属于不当得利之债C.乙向甲支付设备款属于合同之债D.甲向乙少收1万元货款属于侵权之债E.丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债【答案】BC24、关于土地权属的说法，正确的有（）。A.城市郊区的土地归国家所有B.自留地集体所有C.城市市区土地归国家所有D.农村土地均归集体所有E.宅基地归农民个人所有【答案】BC25、下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。（2014）A.不同投标人的投标文件相互混装B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件D.不同投标人委托同一单位办理投标E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标【答案】AD26、关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有()。A.利害关系人对检测结果发生争议的，由双方认可的检测机构复检B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位【答案】ACD27、施工作业人员应当享有的安全生产权利有（）。A.获得防护用品权B.获得保险赔偿权C.拒绝违章指挥权D.安全生产决策权E.紧急避险权【答案】ABC28、对于实行施工总承包的工程,总承包单位与分包单位的安全生产责任可划分为()。A.连带责任B.主要责任C.法定责任D.次要责任E.约定责任【答案】C29、对按规定需验收的危险性较大的分部分项工程,施工单位、监理单位应当组织有关人员验收。验收合格的,经()签字后,方可进入下一道工序A.建设单位项目负责人B.施工单位负责人C.施工单位项目技术负责人D.总监理工程师E.设计单位项目负责人【答案】CD30、下列关于投标人实施的不正当行为的表述中，正确的是（）。A.投标人相互约定降低投标报价，属于投标人之间串通投标B.招标人预先内定中标人属于招标人与投标人串通投标C.通过从其他企业转让资质进行投标，属于投标人之间串通投标D.通过行贿手段骗取中标的，不会承担民事责任E.投标人的成本价可能低于市场平均成本价【答案】AB31、关于地役权,下列表述正确的是（）。A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同一般包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.未经登记，不得对抗善意第三人【答案】ABD32、买卖合同中，出卖人的主要义务包括（）。A.交付标的物B.对标的物进行检验和及时通知C.转移标的物的所有权D.保证第三人不得向买受人主张任何权利E.交付提取标的物单证以外的有关单证和资料【答案】ACD33、下列个人所得中，属于个人所得税的征税范围的有（）。A.保险赔款B.国家发行的金融债券利息C.利息、股息、红利所得D.偶然所得E.福利费【答案】CD34、作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训，（）的人员，不得上岗作业。A.在试用期间B.未颁发教育培训合格证书C.未经教育培训D.从前岗位发生过责任事故的E.教育培训考核不合格【答案】C35、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中，属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有（）。2017A.填充墙的混凝土小型砌块B.混凝土中使用的掺加剂C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥【答案】CD36、建设工程债的常见种类有()。A.借款合同债B.租赁合同债C.侵权之债D.买卖合同债