一级建造师之一建矿业工程实务题库综合提分A卷带答案

一级建造师之一建矿业工程实务题库综合提分A卷带答案

单选题（共50题）1、以设计桩长和桩端进入持力层深度控制成孔深度的桩型是（）。A.摩擦桩B.端承桩C.灰土桩D.端承摩擦桩【答案】D2、施工测量控制网的建立，可使区域内的施工测量统一部署，还可以()。A.提高测量精度B.形成建筑物轴线C.构成施工质量的核查依据D.控制测量误差的传递【答案】D3、关于营业性爆破作业单位资质等级与从业范围对应关系，说法不正确的是（）。A.一级资质等级设计施工单位，可承接所有爆破项目B.二级设计施工资质单位，可承接B级爆破作业项目C.三级设计施工资质单位，可承接C级爆破作业项目D.四级设计施工资质单位，可承接B级爆破作业项目【答案】D4、在下列状况中，承包商应向发包商追究损失的是（）。A.因停电6h的误工B.因承包方采用新技术增加的费用C.因发包方耽误使承包方延长2d工作D.因第三方未完成“三通一平”的延误【答案】D5、确定最小抵抗线方法不包括（）A.按巴隆公式计算B.根据最小抵抗线与孔径比值范围选取C.根据矿山实际资料选取D.根据最大抵抗线选取【答案】D6、招标工作中的资格预审应在（）之前进行。A.组织招标机构之前B.发出邀请函后、发售招标文件之前C.发售招标文件之后、召开标前会议前D.与综合评审同时【答案】B7、下列边坡及滑体治理工程的措施，宜优先选用的是（）。A.重力挡墙B.注浆C.抗滑桩D.疏排水【答案】D8、下列进度控制措施中，属于组织管理措施的是（）。A.优选施工方案B.采用新技术、新工艺C.加强总包与分包单位间的协调工作D.编制资源需求计划【答案】C9、施工组织设计的优化，最终应体现在（）上。A.工程规模B.施工速度C.投资费用D.经济技术指标【答案】D10、关于井巷工程辅助费，不正确的说法是（）。A.它属于矿山工程造价B.它不属于井巷工作面直接实体费用C.它不包括人工、材料、设备费用D.它包括井筒提升运输费用【答案】C11、立井施工时吊桶要（）布置。A.偏离井筒中心线，并偏离提升机一侧B.偏离井筒中心线，并靠近提升机一侧C.在井筒中心线上，并偏离提升机一侧D.在井筒中心线上，并靠近提升机一侧【答案】B12、伞形钻架不工作时一般()。A.吊在井架下B.停放在工作面C.停放在吊盘上D.停放在井口【答案】D13、关于矿山安全避险“六大系统”说法不正确的是（）。A.六大避险系统是矿山安全必须具备的基本安全避险设施B.矿山企业必须使“六大避险系统”可靠、设施完善C.“六大避险系统”包括排水施救系统D.紧急避险系统为“六大避险系统”最主要的系统之一【答案】C14、关于矸石、废石的处理，错误的方法是（）。A.不得向江河、湖泊、水库和废石场以外的沟渠倾倒B.凡有利用价值的，应最大限度地予以回收利用C.对有毒固体废物的堆放，必须采取防水、防渗、防流失等措施D.对含硫高的矿石或尾矿可直接排弃到矿井场地外堆放【答案】D15、矿产资源的开发首先是由（）所决定。A.矿产资源赋存条件B.地区经济条件C.地区交通条件D.资源开发的技术水平【答案】A16、矿井涌水量预测方法的是（）。A.浮标法B.容积法C.观测水仓水位法D.水文地质比拟法【答案】D17、混凝土质量配合比为1：1.95：3.52：0.58（水泥：砂子：石子：水），则当水泥质量为336kg时，对应的石子质量约为（）kg。A.95B.195C.655D.1183【答案】D18、不符合瓦斯检查员工作要求的行为是（）。A.放炮前后进行一炮三检查B.检查巷道瓦斯情况以其底板为主C.巷道贯通前检查贯通点两面的巷道D.指定在井口等候室交接班【答案】B19、裸体巷道竣工验收时最重要的分项是（）。A.锚杆质量B.喷射混凝土质量C.巷道的规格尺寸D.巷道漏水量【答案】C20、钢筋混凝土井塔一般采用的施工方法是（）。A.结构吊装B.大模板施工C.一般现浇工艺D.爬模施工【答案】D21、关于水泥水化热的说法，正确的是()。A.水泥颗粒越粗水化热越高B.水泥磨合料掺得越多的水化热越高C.矿渣水泥较普通水泥的水化热高D.硅酸盐水泥较普通水泥的水化热高【答案】D22、时效强化是指经冷加工后，钢的屈服强度和强度极限随着时间的延长而逐渐提高，()逐渐降低的现象。A.延性和硬度B.冷弯性能C.塑性和韧性D.抗弯强度和抗折强度【答案】C23、独头巷道支架撤换工作的正确做法是()。A.由里向外逐架进行B.由外向里逐架进行C.告知工作面掘砌施工人员D.先做好撤换支架的加固工作【答案】B24、关于索赔的认识，正确的是（）。A.索赔的结果都要通过法院判决B.索赔都是由业主提出C.合同有变更就可能引起索赔D.施工顺序的变化不是索赔的理由【答案】C25、露天矿疏干井工程扩孔时，符合要求的是（）。A.扩孔期间，每小班应提钻一次B.应减少扩孔直径级差C.增加扩孔级差D.扩孔速度越快越好【答案】A26、影响基坑稳定性的说法，不正确的是（）。A.地下水一般是影响基坑稳定的不利因素B.动荷载会降低土的稳定性质C.支护程序不同对基坑稳定的影响不同D.土坡越陡对基坑稳定越有利【答案】D27、关于起重与吊装安全管理规定，说法正确的是（）。A.操作人员均需佩戴标记，非操作人员在场应听从指挥B.起吊人员在操作中如需要离岗应先固定把位防止吊物坠落C.吊装时应随时观察高空的高压线位置，避免吊杆的接触D.吊装物下禁止站人【答案】D28、关于原岩应力与井巷工程稳定性的关系，观点正确的是（）。A.支付荷载就是原岩应力，原岩应力越大，支护荷载越大B.围岩条件相同时，原岩应力越大，越不利于井巷工程的稳定C.井巷开挖破坏了原岩应力的平衡，所以必须要支护D.原岩应力仅在开挖初期对井巷工程的稳定性有影响【答案】B29、民用爆炸物品应当储存在（）仓库内，并按照国家规定设置技术防范设施。A.特种B.专用C.地面D.地下【答案】B30、《煤矿建设安全规范》AQ1083—2011规定，斜井串车提升运输时的提升速度不得超过()。A.12m／sB.7m／sC.5m／sD.4m／s【答案】C31、工序能力指数小，表明工序能力不足，较为理想的工序能力指数是()。A.1.33B.1.44C.1.55D.1.66【答案】A32、仅限于主井、风井中采用的井壁结构形式是（）。A.整体浇筑式井壁B.锚喷井壁C.砌筑井壁D.复合井壁【答案】B33、煤矿井下喷射混凝土支护用碎石粒径应不大于（）mm。A.10B.15C.20D.25【答案】B34、用于井下矿车运输的轻便钢轨，其最重要的工作性能指标是()。A.韧性B.耐疲劳性C.可焊性D.耐磨性【答案】B35、井筒冻结深度为（）的工程，属于中型建设工程规模。A.280mB.300mC.320mD.350m【答案】A36、适用于软弱土层的钢筋混凝土预制桩接桩方法是()。A.焊接法B.法兰法C.绑扎法D.硫磺胶泥法【答案】D37、关于矿山采掘后的残余物体，其堆放与处置方法做的不正确的是（）。A.排土场必须覆土植被B.矿山的剥离物、废石、尾矿，不得向水库和废石场倾倒C.对有毒固(液)体废物的堆放，应设置有害废物的标志D.在居住区等要地的上方，严禁布置整体稳定性差的废石场【答案】B38、需要摘挂钩的斜井提升用钢丝绳宜采用的旋捻方向是（）。A.顺捻B.反捻C.交互捻D.混合捻【答案】C39、砌体结构的主要受力的特点是()。A.抗压强度远大于抗拉强度B.抗拉强度远大于抗压强度C.抗折强度远大于抗剪强度D.抗剪强度远大于抗拉强度【答案】A40、当关键线路的某工程项目施工进度被拖延时，以下措施合理的是（）。A.可以利用工作自由时差调整B.缩短该线路上的后续工序持续时间来调整C.可以利用工作总时差调整D.可以利用某非关键线路上的总时差调整【答案】B41、不属于加快矿山工程进度措施的是（）。A.选择合理的施工方案B.加快井巷工程关键路线的施工速度C.充分利用网络技术，创造条件组织多工作面平行、立体交叉作业D.根据工程实际条件及时进行工程延期变更处理【答案】D42、属于非自然地下涌水通道的是（）。A.地层断裂带附件的裂隙B.岩溶中的裂隙C.松散地层的孔隙通道D.塌方形成的开裂裂隙【答案】D43、复杂环境下的爆破技术设计应制定应对复杂环境的方法、措施及()。A.施工组织B.危险源分析C.应急物资D.应急预案【答案】D44、钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的（）方可运输。A.50％B.70％C.80％D.100％【答案】D45、立井可采用长钢尺（丝）导入高程和光电测距仪导入高程。两次独立导入高程的误差不得超过井深的（）。A.1/2000B.1/4000C.1/6000D.1/8000【答案】D46、混凝土工程的分部(子分部)工程的质量合格的一项正确条件是（）。A.一般项目抽样计数应有80％合格B.观感质量不符合要求，但其他合格C.质量检查合格，但是资料不完整D.原材料缺验收资料，但所含工程的质量均应验收合格【答案】A47、罐笼提升中，不符合安全要求的是（）。A.立井中升降人员，应使用罐笼或带乘人用的箕斗B.罐门或罐帘的高度应大于1.2mC.用于升降人员的罐笼，其罐底必须满铺钢板D.立井中用罐笼升降人员每人占有的有效面积不大于0.18m【答案】D48、营业性爆破作业单位的资质等级分为（）个等级。A.三B.四C.五D.六【答案】B49、煤矿井下爆破作业时，爆破作业面20m以内，瓦斯浓度应低于（）。A.0.1％B.0.5％C.1.0％D.2.0％【答案】C50、当地下厂房需留岩锚梁时，岩锚梁岩壁保护层开挖应采用（）爆破法。A.浅孔B.深孔C.中深孔D.裸露药包【答案】A多选题（共25题）1、露天深孔台阶爆破常用的装药结构有()几种。A.连续装药结构B.间隔装药结构C.混合装药结构D.底部炮泥垫层装药结构E.底部空气垫层装药结构【答案】ABC2、岩体节理的几何特性参数有()。A.产状B.张开度C.节理充填度D.连通度E.闭合度【答案】ABD3、提高混凝土强度的合理方法有（）。A.提高水泥强度等级B.增大水灰比C.选用较粗的砂、石D.加强养护E.加强搅拌和振捣成型【答案】ACD4、根据矿山安全标准化要求，企业建立的安全生产方针和目标应做到（）。A.遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针B.遵循“以人为本、风险控制、持续改进”的原则C.目标应具体，有的内容虽不能测量，但应确保能实现D.体现安全生产现状，并保持目标的长期稳定性E.为实现安全方针和目标建立有效的支持保障机制【答案】AB5、井巷工程过渡期的排水工作安排，做法正确的是（）。A.主、副井筒贯通前的两井筒排水工作仍由各自凿井期的排水设施完成B.贯通后，主井进行改装期井下涌水集中到副井排出C.主井临时罐笼提升期的主、副井筒涌水均由矿车通过罐笼提升排水D.临时罐笼提升期的涌水如过大，则可以设置包含临时水仓、泵房的排水系统E.永久水仓、泵房应尽早建成并投入使用【答案】ABD6、根据《爆炸物品管理条例》，以下叙述正确的是（）。A.大型爆破必须申请《爆炸物品使用许可证》，小型爆破作业则不必B.爆炸物品仓库应由经过考核合格的爆破员负责看守C.爆破员领取炸药雷管必须经现场负责人批准，未用完的要妥善保管D.大型爆破作业方案须经所在地县、市主管部门及公安局批准同意方可实施E.爆破后经现场检查确认安全后才能解除警戒【答案】D7、工业炸药的要求是（）。A.炸药配比接近零氧平衡B.原料来源广泛，加工工艺简单C.可长期储存D.有足够的威力E.有较高的感度【答案】ABD8、关于矿山工程中防火措施，正确的要求有（）。A.矿山工程无论井上或井下，都必须制定有经批准的防火措施B.无论矿山井上或井下，都必须设置消防系统C.工业场地内的井口房、通风机房附近20m内不得有烟火或用火炉取暖D.井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作E.失效期后的消防器材应在使用前检查其是否失效或更换【答案】ABCD9、以下属于分项工程的内容是()。A.井颈工程B.预应力工程C.装配式混凝土结构D.掘进工程E.钢筋工程【答案】BCD10、硐室采用分层施工法时，正确的做法是()。A.按断面高低可以有2个或以上的分层B.超前的上分层应有喷混凝土(临时)支护C.下分层宜随掘随砌D.分层问工作面距离以凿岩机正常工作为宜E.下分层砌筑时可以利用矸石作为脚手架【答案】ABCD11、巷道工作面采用矿车运输排矸时，其调车的方式包括有（）。A.错车场调车B.平移调车器调车C.浮放道岔调车D.起重式调车E.转载设备调车【答案】ABC12、关于基坑开挖施工，说法正确的有()。A.场地开挖一般采取由上而下、分块分段分层进行B.相邻基坑开挖时应先浅后深或同时进行C.在基坑边缘上侧堆土或材料以及移动施工机械时，应与基坑边缘保持1m以上距离D.填土应按不同土的透水性从小到大，自下而上分层回填E.填土压实的分层厚度、压实遍数与填土含水情况无关【答案】AC13、在矿山工程地质中，关于黏性土状态指标的说法，正确的是()。A.塑性指数变大，土在塑性状态的含水量范围就变大B.土颗粒能结合的水越多，塑性指数越小C.液性指数越大，土质越硬D.液性指数是指黏性土的天然含水量和土的塑限的差值与塑性指数之比E.液性指数IL在0～2之间【答案】AD14、关于立井施工机械化配套的内容，说法正确的（）。A.提升能力与装岩能力配套B.炮眼深度与一次爆破矸石量配套C.地面排矸能力与矿车运输能力配套D.支护能力与掘进能力配套E.辅助设备与掘砌设备配套【答案】AD15、选择立井施工作业方式时，应考虑的内容有()。A.井筒穿过的岩性和涌水量B.施工队伍的操作和管理水平C.可能采用的机具、设备D.井筒直径和深度E.工程量大小【答案】ABCD16、建井总工期是以下（）的工期之和。A.施工准备期B.矿井投产工期C.矿井竣工工期D.巷道施工期E.井筒施工工期【答案】AC17、关于矿井井底车场的水仓结构，说法正确的是（）。A.井底水仓由两个独立的大水池构成B.水仓内铺设有轨道C.水仓入口是井底车场巷道最低处D.两个水仓间设有联络通道E.水仓末端连接泵房的吸水井【答案】BC18、关于地面建筑工程施工的安全要求，正确的是（）。A.楼梯每个踏步上方的净空高度应不小于2.2mB.长度超过60m的厂房，应设两个主要楼梯C.厂房内的一般设备维修护道宽度不应小于1.0mD.通道的坡度不到12°时应设踏步；超过12°时应加设防滑条E.高度超过0.6m的平台其周围应设栏杆【答案】ABC19、关于矿井涌水量监测工作的要求，说法正确的是（）。A.对新揭露的出水点，初期应Et观测l次B.对溃人性涌水，最初应当每隔l～2h观测1次C.对新开斜井，应每延深10m观测1次D.对新开立井，应每延深10m观测1次E.新开立井如遇新含水层时，应即刻安排观测1次【答案】ABD20、喷锚施工中喷混凝土的工艺方法有()。A.干喷B.湿喷C.潮喷D.旋喷E.水泥裹砂【答案】ABC21、立井井筒施工的掘进段高，由（）等因素确定。A.井筒穿过岩层的性质B.涌水量大小C.井壁结构的形式D.井筒施工速度E.临时支护形式【答案】ABD22、关于矿山安全法律责任的规定，说法正确的是（）。A.矿山企业主管人员违章指挥、强令工人冒险作业，对主管人员追究刑事责任B.矿山企业主管人员对矿山事故隐患不采取措施，依法追究刑事责任C.矿长对本企业的安全生产工作负责D.矿山建设工程安全设施的设计未经批准擅自施工，责令停止施工，拒不执行的，由县级人民政府决定吊销采矿许可证和营业执照E.矿长不具备安全专业知识，责令限期整改，调配合格人员后方可恢复生产。【答案】CD23、关于施工地下连续墙时用的泥浆，说法正确的有（）。A.泥浆由普通的黏性土与水搅拌而成B.泥浆可以冷却切土机械的刀具C.搅拌完成后的泥浆宜贮存3h后使用D.槽内泥浆应低于导墙顶0.3mE.槽内泥浆应高于地下水位0.5m【答案】BC24、钢筋混凝土灌注桩的优点有()。A.节约钢材B.造价低C.无噪声D.无振动E.施工后可马上承受荷载【答案】ABCD25、下列工程的防水等级属于二级的是（）。A.电缆隧道B.水下隧道C.一般公路隧道D.城市公路隧道E.地道运行区间隧道【答案】D大题（共10题）一、某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距1m，每断面锚杆u根；采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷；喷混凝土厚50ram。在对200m锚喷支护巷道中间验收时，有关锚杆部分的记录有以下内容：(1)树脂药卷检查：材料进场验收单一张，抽查药卷3个，合格；(2)锚杆检查：1)进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格；2)拉拔力检查：有全部合格班组检查记录，中间验收采用平均分布(间隔50m)抽查共计三根，最小值不低于设计的90％；3)与拉拔力检查相同办法检查锚杆问排距离，共抽查三根，偏差小于100mm；4)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。问题1．锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?它对锚喷支护验收有何影响?2．哪些锚杆检查方法不符合要求?3．记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容?它对锚杆支护作用有什么影响?4．哪些检查内容是质量的主要控制点?【答案】1．根据规定，锚杆及其配件的材质、品种、规格、强度和树脂卷的材质、规格、性能等进场后均应有检查报告，并且每300根(卷)应有不少于3根(卷)的抽样结果。100m巷道有锚杆和两种树脂卷各一千余根(卷)，每样(种)材料至少应有3套抽查数据。显然，背景中的检查量不够。质量保证资料基本齐全是巷道验收合格的一项必要条件，因此不能对此有所疏忽。2．根据要求，巷道分项工程中间验收时要求其检查点数不少于3个，间距不大于20m。因此，200m巷道验收点应不少于9个。此次验收的点数过少，不符合要求。3．锚杆检查除所列项目外，遗漏了锚杆应安装牢靠的要求。即锚杆的托板应基本密贴壁面，不松动，锚杆的扭紧力矩不应小于100N·m。锚杆托盘实际也和锚固力一样，是锚杆发挥作用的两个固定点，因此它是锚杆发挥作用的基本条件。4．根据质量检查要求，主要控制点应为材料质量，锚杆拉拔力和托盘安装质量。二、背景某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期12个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；工期惩罚额为5000元/天，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20天；因雨天不能正常施工延误工期10天；由于交通不便造成误工10天，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题1.本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故？2.伤亡事故处理时限是如何规定的？3.承包方是否应承担该工程延误的责任？应如何计算工期延误惩罚数额？4.该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任？应如何处理?【答案】1.本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调査的人民政府应当自收到事故调査报告之日起15日内作出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。3.工期共延误40天，其中20天停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的20天工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为100000元。4.工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日（次年4月17日）即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检査修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。三、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑宜采用何种降水方式？其最小降水深度应为多少？【答案】宜采用井点降水方式(2分);最小降水深度应将水降至基坑底以下0.5m，即地表以下5.5m以下(2分)。四、某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径5m，掘进荒径6～7m，井筒深度720m，两侧马头门各施工20m，包含相关设备基础，管子道开口施工5m，该项目合同工期12个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺85m／月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施工项目部，配备生产副经理、经营副经理和技术副经理(施工)，1个机电队，1个运输队，1个掘进队，项目部管理层设置了相关职能部室，有生产技术组、财务组、后勤组、经营组等。为了减轻工人的劳动强度，掘进队采取四六制综合班组作业方式，每班固定上班时间6个小时，由队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理接受任务后，首先组织工程技术人员编制施工组织设计，制定技术方案，井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶均为4m3，主提升机为JKZ-2．8／15．5，副提升机为JK-2．5／11．5，2台HZ-4型中心回转抓岩机，1趟φ400金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DG1-75×8吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期2．5个月，井筒施工工期8个月，马头门施工2个月考虑。问题1．项目经理部配置和组织有何不妥2．项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥3．分析该项目部的劳动组织。【答案】1．根据要求，矿山施工项目经理部必须有专职安全副经理。本案例的项目经理部缺少安全副经理；技术经理只有施工技术经理也不妥，另应配备地质经理(或工程师)。本案例仅施工井筒工程，通风工作可以由安全或技术经理负责，如涉及二、三期工程，则有主管通风工作的经理外，还必须建立通风队。2．项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也可基本确定，这样，就可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施工进度需求，然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置2套单钩提升不妥，因为井筒净直径5m只能布置1套单钩，而且副提升机为JK-2．5／11．5也不能提升4m3吊桶；2台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1趟φ400金属风筒，不能满足通风需求，以1趟φ800胶质风筒为宜。80DGL-75×8吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求。3．该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式，不适合组织快速施工，因为立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底4个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班组一般为6个伞钻手，2～3名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工，而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于组织管理。五、某施工单位承担了一高瓦斯矿井首采工作面巷道的施工任务，包括两条顺槽和开切眼工程。地质资料显示，该煤层厚度2.8~3.5m，中小型断层较多，煤层强度平均为10MPa左右，巷道均沿煤层顶板掘进，顶板为泥岩与泥质砂岩互层，底板为泥岩，水文情况中等，其中两条顺槽设计为4.2m×3.0m的矩形断面，长度1200m，开切眼长度150m，设计为6.5m×3.0m的矩形断面。施工方案：先开运输顺槽，采用钻爆法施工，气腿式凿岩机打眼，耙斗装载机配合皮带运输。回风顺槽晚4个月开工，采用掘进机法掘进，配合皮带运输。钻眼爆破方案：采用二级煤矿许用炸药，由于煤层较软，周边眼布置在轮廓线50mm的位置，间距700mm。为提高爆破效率，采用反向装药结构，雷管采用并联方式，总延期时间小于130ms。由于巷道长度大，在巷道中每150m设置放炮躲避硐。支护方案：锚杆长2.2m、锚索6.5m，均采用CK2350型树脂药卷2支。锚杆间、排距0.8m×0.8m，采用钢筋联接，每隔两排锚杆布置3根锚索，锚索间距1.5m。顶板锚杆、锚索均垂直于顶板布置。过断层方案：对于落差小于2.0m的小断层，正常掘进通过；落差大于2m的断层，执行“有疑必探、先探后掘”，除正常支护方案外，还需架设11号工字钢支架，排距0.8m。施工安全监测：每50m安装1个离层指示仪。【问题】1.施工单位关于首采工作面巷道的施工方案是否合理？为什么？2.钻眼爆破方案中有哪些不合理之处？指出正确的方案。3.指出支护方案中不合理之处，给出正确的方式。4.施工单位过断层方案有无不妥，说明理由。5.施工监测是否合理？【答案】1.施工单位关于首采工作面巷道的施工方案是否合理？为什么？答：①由于是新矿井的首采工作面，应先开回风顺槽，沿煤层走向探清等高线以及水文地质条件，为掘进运输顺槽探明地质情况和确定方向；②煤巷钻爆法施工应采用煤电钻打眼；③高瓦斯煤巷施工，不能采用耙斗装载机装载。2.钻眼爆破方案中有哪些不合理之处？指出正确的方案。答：①采用二级煤矿许用炸药是错误的，对于高瓦斯矿井必须采用三级以上煤矿许用炸药；②周边眼布置在距轮廓线50mm不合理，会造成超挖严重，应至少保持300mm的距离；③周边眼间距700mm不合理，很难达到光面爆破要求，应小于600mm；④采用反向装药结构不合理，高瓦斯矿井为预防爆破引起瓦斯爆炸，应采用正向装药；⑤雷管采用并联方式不合理，煤矿井下爆破采用发爆器起爆，串联电路；⑥在煤巷中躲避放炮是错误的，高瓦斯矿井的煤巷掘进，又是新矿井的首采工作面，按规定放炮时所有人员应撤出该巷道，在大巷、上下山或避难硐室中放炮。3.指出支护方案中不合理之处，给出正确的方式。答：锚杆、锚索均采用CK2350型竖直药卷2支不合理，锚杆、锚索均垂直于顶板不合理。①树脂药卷均采用超快型不合理，会导致锚杆或锚索外露过长，应1支超快型搭配1支中速型Z2350或快速型K2350较为合理；②锚索采用2个树脂药卷锚固不合理，应1支超快型搭配2~3支中速型或快速型较为合理。③两帮角的顶板锚杆和锚索，均应向两帮偏斜一定角度（大于20°），可有效预防冒顶事故。六、某施工队承担一锚喷支护巷道的施工任务。设计锚杆排距1m，每断面锚杆ll根；采用树脂药卷锚固，每根锚杆采用中速和快速凝固各一卷；喷混凝土厚50ram。在对200m锚喷支护巷道中间验收时，有关锚杆部分的记录有以下内容：(1)树脂药卷检查：材料进场验收单一张，抽查药卷3个，合格；(2)锚杆检查：1)进场抽查单一张，抽查锚杆三根，合格；2)拉拔力检查：有全部合格班组检查记录，中间验收采用平均分布(间隔50m)抽查共计三根，最小值不低于设计的90％；3)与拉拔力检查相同办法检查锚杆间排距离，共抽查三根，偏差小于100mm；4)锚杆孔深、锚杆方向、锚杆外露长度的检查数据均符合要求。问题1．锚杆和树脂药卷的材料进场检查单是否符合规定?它对锚喷支护验收有何影响?2．哪些锚杆检查方法不符合要求?3．记录说明，在锚杆检查中还遗漏哪些重要内容?它对锚杆支护作用有什么影响?4．哪些检查内容是质量的主要控制点?【答案】1．根据规定，锚杆及其配件的材质、品种、规格、强度和树脂卷的材质、规格、性能等进场后均应有检查报告，并且每300根(卷)应有不少于3根(卷)的抽样结果。100m巷道有锚杆和两种树脂卷各一千余根(卷)，每样(种)材料至少应有3套抽查数据。显然，背景中的检查量不够。质量保证资料基本齐全是巷道验收合格的一项必要条件，因此不能对此有所疏忽。2．根据要求，巷道分项工程中间验收时要求其检查点数不少于3个，间距不大于20m。因此，200m巷道验收点应不少于9个。此次验收的点数过少，不符合要求。3．锚杆检查除所列项目外，遗漏了锚杆应安装牢靠的要求。即锚杆的托板应基本密贴壁面，不松动，锚杆的扭紧力矩不应小于100N?m。锚杆托盘实际也和锚固力一样，是锚杆发挥作用的两个固定点，因此它是锚杆发挥作用的基本条件。4．根据质量检查要求，主要控制点应为材料质量，锚杆拉拔力和托盘安装质量。七、某锚喷巷道净宽度的质量要求为：下限为3940mm，上限为4100mm。从50个测点中测得样本标准差为32mm，均值为4042mm。该巷道采用光面爆破法施工，经过检查发现，锚杆和喷混凝土施工质量符合质量要求。问题1．计算工序能力和求工序能力指数，判断工序能力状态，并说明理由；2．根据本案例情况，分析质量存在问题的可能原因。【答案】1.根据工序能力指数，判断工序能力状态。因为工序能力指数小于1．33，表明工序能力不足。所谓工序能力指数不足，表明施工技术水平低，偏差过大，或者控制不稳定。所以应采取措施加以提高。2．造成工序能力低的可能因素，应根据具体情况分析。因为检查结果表明锚杆和喷混凝土质量符合要求，所以引起质量问题的主要因素是爆破与巷道成形问题。因此，此工序的问题可能包括：1)钻爆技术方案存在问题，爆破说明书对炮眼布置、装药、爆破方法设计不合理，特别是可能因为巷道围岩性质变化比较大，而爆破参数保持不变，造成巷道成形不稳定，导致超欠挖相差过于严重；2)操作者技术水平低，或未按要求作业。例如钻眼工作技术质量差或技术不稳定；3)钻眼设备质量存在问题，使钻眼质量不易控制；4)量测器具精度不够。八、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5．2元／m，综合费率为直接费20％。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲(租赁费550元／台班)开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1．5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔?为什么?如何索赔，各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元／工日，管理费为30％)【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任。事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日(15～19日)，用工费25×5×(1+30％)=487.5元；机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5.2×(1+20％)=8736元。事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费。事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30％)=975元；机械费550×1=550元。九、某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过3天简单培训就下井作业。问题1．请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么?2．项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么?3．项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做?叙述事故的处理程序。【答案】1．违章人员和内容有：绞车司机打盹；李某违章穿越吊桶下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。2．违章安排主提升司机l人操作，要求必须是1人操作1人监护；尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符；且安排未经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业。3．项目经理无权组织事故调查小组。重大事故发生后，事故发生单位必须以最快方式，1小时内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门极检察、劳动(如有人身伤亡)部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在24小时内写出书面报告，按上述程序和部