渡槽施工合同：免修版模板范本_第1页
渡槽施工合同：免修版模板范本_第2页
渡槽施工合同：免修版模板范本_第3页
渡槽施工合同：免修版模板范本_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

渡槽施工合同1.合同背景本合同是由甲方（简称为“工程业主”）与乙方（简称为“施工单位”）签订的渡槽施工合同。2.项目概述2.1项目名称：渡槽施工工程2.2项目地质：2.3项目规模：本项目包括渡槽的设计、施工、监理等工作。3.施工范围3.1渡槽设计：根据工程业主提供的需求，施工单位负责完成渡槽的设计工作，并提供设计文件。3.2渡槽施工：施工单位负责按照设计文件，采用合适的工艺和方法进行渡槽的施工。3.3渡槽监理：工程业主有权聘请第三方独立监理单位对渡槽施工进行监理，施工单位应积极配合监理单位的工作。4.施工期限4.1本项目工期为个月，具体施工时间由工程业主和施工单位协商确定。4.2工程业主可以根据实际情况，延迟或提前工期，双方应协商确定新的工期，并在书面合同中进行补充约定。5.施工报酬5.1工程业主应根据合同约定及工程进展支付相应的工程款项，具体支付比例和时间如下：工程开工前支付总合同价款的%；工程完工后支付总合同价款的%；工程竣工验收合格、工程结算后支付总合同价款的%。5.2工程款项的支付应在合同约定的时间内完成，逾期支付的，工程业主需支付相应的违约金。6.质量保证6.1施工单位应根据工程质量要求，采用合格的材料和先进的施工方法，确保渡槽施工质量符合相关标准及合同要求。6.2渡槽竣工后，工程业主有权委托第三方质量检测机构对渡槽质量进行检测。如发现质量问题，施工单位应承担相应的修复责任。7.合同变更7.1在施工过程中，如遇工程变更或发生不可抗力等情况，应及时通知对方并协商解决办法。7.2双方应在书面合同中记录任何合同变更或补充约定，并经双方签字确认后生效。8.争议解决8.1若双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不能解决，双方可以向工程业主所在地的人民法院提起诉讼。9.合同解除9.1在下列情况下，工程业主有权单方面解除合同：施工单位未按合同约定履行合同义务；施工单位存在严重违约行为；施工单位无正当理由拒绝或无能力继续履行合同。9.2在下列情况下，施工单位有权单方面解除合同：工程业主未按合同约定支付工程款项；工程业主存在严重违约行为；工程业主无正当理由拒绝或无能力继续履行合同。10.合同生效和其他10.1本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。10.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格并办理相关手续之日起至年。为《渡槽施工合同》的内容，双方在具体合

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论