二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库含答案【精练】

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题(500题)1、某招标人于2013年3月10日发出招标文件，有关投标人提交投标文件的日期的说法，错误的是（）。

A.如果该项目施工合同估算价为180万元人民币，则投标人提交投标文件的日期可能截止于2013年3月28日

B.如果该项目属于关系公众安全的项目，施工合同价为500万元，则投标文件提交的日期不可在2013年3月30日前截止

C.投标人提交投标文件的日期只能截止于2013年3月30日

D.投标人提交投标文件的日期可以截止于2013年4月1日

【答案】：C2、关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。

A.不得同时担任一工程相邻分段发包的施工项目负责人

B.可以担任二级以及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理

C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业

D.不得在一级建筑业企业执业

【答案】：B3、关于投标的说法，正确的是（）。

A.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，应当受地区或者部门的限制

B.存在控股、管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目的投标

C.单位负责人为同一人的不同单位参与同一标段投标，相关投标均无效

D.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效

【答案】：C4、某工程开工后3个月因故中止施工，建设单位应该履行的合法手续(）。

A.向发证机关申请延期

B.自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告

C.自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证

D.向发证机关申请施工许可证废止

【答案】：B5、标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求权，称之为（）。

A.简易交付

B.占有改定

C.指示交付

D.拟制交付

【答案】：C6、无固定期限劳动合同可以约定试用期，但试用期最长不得超过()。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

【答案】：D7、（2015年真题）关于承揽合同解除的说法，正确的是（）。

A.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同

B.除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同

C.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方式，单方面解除承揽合同

D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人员损失的，应当赔偿

【答案】：A8、承包商乙在施工合同的履行中拖延工期2个月，给发包人甲造成了较大的经济损失，则发包人甲可向乙公司主张（）之债。

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：A9、全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同()划定并公布。

A.文物保护单位

B.城乡建设主管部门

C.文物核定单位

D.城乡规划行政主管部门

【答案】：D10、某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）。

A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任

B.甲、乙承担连带赔偿责任

C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任

D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

【答案】：B11、关于施工现场水污染的防治，正确的是（）。

A.因施工作业需要向城镇排水设施排水的，由施工单位申请领取排水许可证

B.因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限

C.城镇排水主管部门实施监督检查时，不得查阅、复制有关文件和材料

D.城镇排水主管部门实施排水许可可以收取相应费用

【答案】：B12、（2014年真题）建筑施工企业出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程，情节严重的，其可能受到的最严重的行政处罚是（）。

A.吊销资质证书

B.责令改正，没收违法所得

C.降低资质等级

D.处以罚款

【答案】：A13、（2021年真题第1批）当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。

A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期

B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期

【答案】：B14、下列关于建造师管理相关制度中，正确的内容是（）。

A.建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期重新计算

B.大型工程项目施工负责人可由本专业的注册建造师担任

C.注册建造师执业印章由本人保管，注册证书由其所在企业保管

D.信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为

【答案】：D15、关于沉井施工分节制作工艺的说法，正确的是（）。

A.第一节制作高度必须与刃脚部分齐平

B.设计无要求时，混凝土强度应达到设计强度等级60%，方可拆除模板

C.混凝土施工缝应采用凹凸缝并应凿毛清理干净

D.设计要求分多节制作的沉井，必须全部接高后方可下沉

【答案】：C16、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。

A.涉及人体健康、人身财产安全的标准，应当制定强制性标准，并免费向社会公开标准文本

B.工程建设地方标准属于强制性标准欣欣助考

C.工程质量监督机构应当对工程建设勘察、设计、施工和监理阶段强制性标准执行情况进行监督检查

D.团体标准是政府主导制定的标准

【答案】：A17、关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金

C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金

D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以支票形式提交投标保证金的，可以从其任意账户转出

【答案】：A18、（2021年真题第1批）下列属于人民法院行政诉讼的受案范围的是（）。

A.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为

B.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为

C.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的

D.调解行为以及法律规定的仲裁行为

【答案】：C19、（2015年真题）货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以()。

A.留置货物

B.要求赔偿

C.解除合同

D.拒绝运输

【答案】：D20、对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A.提供虚假资质证明

B.向评标委员会成员行贿

C.因不可抗力提出不能履行合同

D.与招标代理机构串通

【答案】：C21、（2014年真题）在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当()。

A.撤回投标

B.提高投标保证金额

C.撤销投标

D.及时书面告知招标人

【答案】：D22、关于建设工程代理的说法，正确的是（）

A.招标活动应当委托代理

B.代理人不可以自行辞去委托

C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

【答案】：C23、根据《民事诉讼法》规定，与本案有利害关系但不属于应当回避的人员为（）。

A.本案审判员

B.本案的鉴定人员

C.本案翻译人员

D.本案被告的代理人

【答案】：D24、下列关于借款合同法律规定的表述中，正确的是()。

A.借款的利息可以预先在本金中扣除

B.借款人未按照约定的期限返还借款，应加倍支付逾期利息

C.订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保

D.自然人之间的借款合同，自合同签订时生效

【答案】：C25、合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定；②签订补充协议；③按《民法典》其他规定执行。三种方式正确的先后顺序是（）。

A.①②③

B.③②①

C.②①③

D.②③①

【答案】：C26、（2018年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是（）。

A.分包单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.现场安全责任人

【答案】：B27、（2014年真题）检测结果利害关系人对检测结果发生争议，由()复检。

A.双方共同认可的检测机构

B.原检测机构

C.上级检测机构

D.建设行政主管部门

【答案】：A28、在民事诉讼执行阶段，人民法院应当裁定中止执行的是（）。

A.申请人撤销强制执行申请的

B.据以执行的法律文书被撤销的

C.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的

D.案外人对执行标的提出确有理由的异议的

【答案】：D29、由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于（）。

A.国家标准

B.行业标准

C.地方标准

D.企业标准

【答案】：B30、关于核验施工许可证的说法，正确的是（）。

A.中止施工经核验符合条件期间，由建设单位做好建设工程的维护管理工作

B.在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关

C.中止施工满6个月的，在建筑工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证

D.经核验不符合条件的，不允许其恢复施工，待条件具备后再申请核验

【答案】：A31、甲建筑公司拖欠李某劳动报酬，双方发生争议，并于2014年11月1日劳动合同终止，则李某最晚应在(）之前提出劳动仲裁。

A.2014年11月2日

B.2014年5月1日

C.2015年11月1日

D.2016年11月1日

【答案】：C32、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由（）承担。

A.三方共同

B.水泥厂

C.承包商

D.运输公司

【答案】：C33、按照《注册建造师管理规定》，下列不予注册的情形不包括()。

A.申请人年龄已达65岁

B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满5年

C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年

D.申请人申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故

【答案】：B34、根据《绿色施工导则》，用水效率的说法，正确的是（）

A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水

B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置

C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核

D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理

【答案】：C35、-般情况下合同生效的标志是()。

A.要约发出时

B.要约到达时

C.承诺发出时

D.承诺到达时

【答案】：D36、根据《建设工程质量管理条例》，建设工裎承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具（)

A.质量保修书

B.质量保证书

C.质量维修书

D.质量保函

【答案】：A37、行政机关做出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（）。

A.行政处分或者其他人事处理决定

B.限制人身自由的行政强制措施决定

C.罚款、没收非法财物等行政处罚决定

D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定

【答案】：A38、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，下列说法正确的是（）。

A.承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失

B.发包人只承担造成损失

C.损失由承包人承担，工期可以顺延

D.损失由发包人承担，工期不顺延

【答案】：A39、根据《绿色施工导则》的规定，“四节一环保”指的是（）。

A.节水、节地、节能、节电和环境保护

B.节能、节地、节水、节材和环境保护

C.节材、节料、节水、节电和环境保护

D.节能、节光、节水、节材和环境保护

【答案】：B40、关于人民调解说法，正确的是（）。

A.经人民调解委员会调解达成调解协议的，必须制作调解协议书

B.经人民调解委员会调解达成调解协议具有法律强制力

C.调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行

D.经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认

【答案】：D41、建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工，约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍。基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及利息，双方发生争议，关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是（）。

A.承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持

B.关于垫资的约定无效；

C.约定的垫资金额过高，导致建设工程施工合同无效

D.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院应当全部支持

【答案】：B42、关于评标的说法中，正确的是（）。

A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果

D.投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明

【答案】：A43、关于建设工程质量保修书，说法正确的是（）。

A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位提出质量保修书

B.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任

C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致，按照法定期限保修

D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期限为50年

【答案】：B44、预制件定作合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元。预制件厂不履行合同，则应当共计返还（）万元。

A.50

B.70

C.100

D.150

【答案】：B45、关于确定中标人的说法，正确的是（）。

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标

C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

【答案】：D46、关于施工合同违约赔偿损失范围的说法，正确的是（）

A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损失

B.订立合同时对因违约造成的损害不可预见，违约方也应当承担赔偿责任

C.守约方采取的措施不适当致使损失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿

D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内

【答案】：C47、（2021年第1批真题）关于安全生产重大事故隐患排查治理的说法，正确的是()。

A.重大事故隐患治理挂牌督办不必向社会公开

B.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即向相关主管部门报告

C.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即处理

D.企业及工程项目的主要负责人对重大隐排查治理工作全面负责

【答案】：D48、关于工程建设标准的说法，正确的是（）。

A.强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布

B.行业标准可以是强制性标准

C.国家标准公布后，既有的行业标准继续实施

D.国家标准的复审一般在颁布后5年进行一次

【答案】：A49、关于生产安全事故的说法，正确的有（）。

A.事故等级划分的要素包括死亡、重伤人数、直接经济损失

B.市医院扩建工程作业过程中主体结构坍塌，造成4人死亡，2人重伤，直接经济损失5000万元，属于较大安全事故

C.道路交通发生事故后，出现新的情况应当在30日内进行事故补报

D.移动事故现场物件的，应尽量使现场少受破坏

【答案】：D50、下列选项中，构成知识产权侵权、违法行为的是（）。

A.软件的合法复制品的所有人将备份的复制品提供给他人使用的

B.为学习或研究软件内含的原理而安装或存储该软件的

C.商标专用权将商标连同商誉同时转让的

D.职务作品的著作权人获取报酬的

【答案】：A51、关于施工企业资质的法定条件，说法正确的有（）

A.有符合规定的注册资本

B.有符合规定的主要人员，不包括技术工人

C.有符合规定的已完工程业绩

D.有符合规定的自有的技术装备

【答案】：C52、下列主体中，具有保证人资格的是（）。

A.公益事业单位

B.建筑行业协会

C.清算中的法人

D.国有金融机构

【答案】：D53、某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是（）。

A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

B.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担

C.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担

D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

【答案】：C54、下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是（）。

A.围护结构改造

B.承重结构改造

C.屋面防水层修复

D.外墙裂缝修补

【答案】：A55、（2016年真题）某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程出现质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是()。

A.设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任

B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

C.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担质量责任

D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

【答案】：A56、仲裁委员会就某施工合同纠纷案件进行仲裁，首席仲裁员甲认为应当裁定合同无效，仲裁员乙和丙认为应当裁定合同有效，则仲裁庭应当（）。

A.按乙和丙的意见作出裁决

B.按甲的意见作出裁决

C.请示仲裁委员会主任，并按其意见作出裁决

D.重新组成仲裁庭，经评议后作出裁决

【答案】：A57、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。

A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响

B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力

C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权

D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定

【答案】：A58、场景(八）

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：A59、关于禁止无资质或超越资质承揽工程的说法，正确的是（）。

A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位

B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头

C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围

D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包

【答案】：A60、某工程竣工验收合格后的第3年内，屋面发生漏水，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认漏水原因是因为施工单位采购材料存在缺陷所致，则该质量缺陷应由（）。

A.建设单位维修并承担维修费用

B.施工单位维修并承担维修费用

C.施工单位维修，建设单位承担维修费用

D.材料供应单位组织维修

【答案】：B61、（2021年真题第2批）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，关于危大工程专项施工方案的说法，正确的是（）。

A.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制

B.分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章

C.超过一定规模的危大工程，建设单位应当组织专家会议论证专项施工方案

D.危大工程实行施工总承包的，专项施工方案中应当由施工总承包单位编制

【答案】：D62、（2021年真题第1批）根据《注册建造师管理规定》，申请人申请注册的下列情形中，不予注册的是（）。

A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日已满7年的

B.年龄超过60周岁的

C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满3年的

D.申请人的聘用单位不符合注册单位要求

【答案】：D63、以下关于仲裁中的和解的表述，不正确的是（）。

A.根据规定，当事人申请仲裁后，不可以自行和解

B.达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

C.达成和解协议的，可以撤回仲裁申请

D.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁

【答案】：A64、关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.招标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

C.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算

D.招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息

【答案】：A65、下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是（）。

A.在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证

B.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费

C.施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

D.有保证工程质量和安全的具体措施

【答案】：B66、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取的措施不包括（）。

A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.项目负责人必须在场陪同

D.发现有影响工程质量的问题时，责令改正

【答案】：C67、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是（）。

A.甲应当对乙承担违约责任

B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产*

C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

D.租赁期满，乙取得该设备的所有权

【答案】：C68、关于建设工程代理的说法中，正确的是（）。

A.招标活动应当委托代理

B.代理人不可以自行辞去委托

C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

【答案】：C69、工程监理单位要对安全技术措施和专项施工方案进行审查，审查的重点在于（）。

A.是否符合工程设计

B.是否符合工程建设强制性标准

C.是否符合施工合同

D.是否考虑施工安全操作和防护

【答案】：B70、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定由乙单位垫资，待工程竣工验收合格后全部结算，工程验收合格后，结算过程中双方就工程款发生了纠纷，诉至法院。乙除要求甲结算工程款外，还提出对垫资的利息要求。本例中法院对垫资利息的正确处理是（）。

A.按民间借贷处理，垫资的利息为银行同期同类贷款利率的4倍

B.按银行借贷处理，垫资的利息按略高于银行同期同类贷款利率计算

C.合同中并无利息的约定，垫资不计息

D.甲乙双方签订的有垫资条款的合同因违反了政府的有关规定而无效，法院不予受理

【答案】：C71、根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。

A.承重结构的混凝土试块

B.墙体混凝土使用的掺加剂

C.填充墙的混凝土小型砌块

D.水泥

【答案】：A72、保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的（）限额。

A.最低

B.实际损失

C.损失后评估

D.最高

【答案】：D73、（2015年真题）关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法正确的是()。

A.监理单位仅对施工质量承担责任

B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务

C.工程监理实行总监理工程师负责制

D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任

【答案】：C74、下列物权种类中，属于担保物权的是（）。

A.使用权

B.收益权

C.地役权

D.抵押权

【答案】：D75、在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是（）。

A.法律形式

B.法律部门

C.法律规章

D.法律制度

【答案】：B76、关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。

A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜

B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准

C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款

D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标

【答案】：B77、根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。

A.按照首席仲裁员的意见作出

B.按照多数仲裁员的意见作出

C.按照仲裁委员会主任的意见作出

D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出

【答案】：B78、下列关于地役权说法正确的是（）。

A.订立地役权合同可以采取书面形式也可以采取口头形式

B.地役权应当向登记机构申请地役权登记

C.地役权自登记时设立

D.需役地转让的，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权

【答案】：D79、甲乙两公司签订了建筑材料买卖合同，经当事人双方协商一致才能变更的情形是（）。

A.甲公司名称变更

B.乙公司的法定代表人变更

C.合同签约人变更

D.采购数量变更

【答案】：D80、关于承揽工程业务的说法，正确的是（）。

A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质

B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务需求

C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程

D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体

【答案】：A81、（2015年真题）关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是()。

A.分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收

B.需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目投入试生产之日起1个月内申请验收

C.建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成验收

D.环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产

【答案】：A82、根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和()。

A.生产企业资质证明

B.生产企业营业执照

C.生产许可证

D.第三方检测合格证明

【答案】：C83、根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。

A.同一工程相邻分段发包的

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的

【答案】：D84、关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，正确的是（）。

A.建筑施工总承包企业特级资质不少于6人

B.建筑施工劳务分包企业不少于1人

C.建筑施工总承包企业一级资质不少于3人

D.建筑施工专业承包企业—级资质不少于2人

【答案】：A85、（2016年真题）在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的()。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.质量安全报建手续

D.建设用地规划许可证

【答案】：D86、关于综合应急预案的表述中，正确的是（）。

A.包括应急处置程序、应急指挥机构等内容

B.包括应急组织机构与职责、应急工作职责等内容

C.包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及应急晌应保障措施等内容

D.包括危险性分析、应急处置措施和注意事项等内容

【答案】：C87、下列可视为投标人相互串通投标的是（）。

A.不同投标人的投标文件相互混装

B.投标人之间约定中标人

C.投标人之间约定部分投标人放弃投标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标

【答案】：A88、建设用地使用权自（）时设立。

A.土地交付

B.支付出让金

C.转让

D.登记

【答案】：D89、下列不属于物权种类的是()。

A.所有权

B.使用物权

C.用益物权

D.担保物权

【答案】：B90、根据《招标投标法》的有关规定，大型基础设施项目，施工单项合同估算价和勘察设计合同单项合同估算价在（）以上时，必须进行招标。

A.200万元和100万元

B.100万元和50万元

C.200万元和50万元

D.3000万元

【答案】：C91、某业主和承包商签订了施工合同甲，承包商和分包商签订了分包合同乙。为保证施工合同甲的认真履行，业主要求承包商提供保证人，则保证合同丁的当事人是（）。

A.承包商和分包商

B.承包商和保证人

C.业主和保证人

D.业主和承包商

【答案】：C92、关于第二审程序，下列说法正确的是（）。

A.第二审人民法院审理对判决的上诉案件，审限为3个月

B.第二审人民法院审理对裁定的上诉案件，审限为50日

C.当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起10日内提起上诉

D.当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起15日内提起上诉

【答案】：A93、下列不当得利、应当予以返还的有（）。

A.为履行道德义务进行的给付

B.债务到期之前的清偿

C.明知无给付义务而进行的债务清偿

D.甲将本应支付给乙的货款，支付给丙的

【答案】：D94、要约生效的起始时间是()时。

A.要约发出

B.要约到达受要约人

C.受要约人回复

D.双方签订合同

【答案】：B95、以下不属于民事纠纷处理方式的是（）。

A.当事人自行和解

B.行政复议

C.行政机关调解

D.商事仲裁

【答案】：B96、工程建设中使用的计算机软件是（）保护客体，受知识产权保护。

A.专利权

B.商标权

C.著作权

D.发明权

【答案】：C97、（2021年真题第1批）关于建设工程施工工程垫资，说法正确的是（）

A.垫资的法律性质为当事人之间的借款

B.政府投资项目禁止由施工企业垫资施工

C.当事人之间关于垫资的约定无效

D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持

【答案】：B98、监理单位重新检查已按规定隐蔽的部位，检查结果合格，说法正确的是（）。

A.费用由施工企业承担

B.工期不予顺延

C.视为建设单位违约

D.施工企业可主张合理利润

【答案】：D99、（2021年11月贵州真题）甲施工企业在某条公路的施工过程中，需要购买一批水泥。甲施工企业的采购员张某持介绍信到乙建材公司要求购买一批B强度等级的水泥，介绍信上明确购买B强度等级的水泥。由于双方有长期的业务关系，未签订书面的水泥买卖合同，乙建材公司很快就发货了。但乙建材公司发货后，甲施工企业拒绝支付货款。甲施工企业提出的理由是，公司让张某购买的水泥是A强度等级而非B强度等级。说法正确的有（）

A.水泥买卖合同无效

B.张某的行为构成表见代理

C.张某超越了代理权限

D.甲企业应支付水泥价款

【答案】：D100、下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。

A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

B.与书证原件核对无误的复印件

C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品

D.无正当理由未出庭作证的证人证言

【答案】：B101、没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为是不当得利，不当得利的法律后果是（）。

A.返还不当利益

B.双倍赔偿损失

C.赔偿实际损失

D.赔偿合理费用

【答案】：A102、（2020年真题）施工作业人员张某在作业过程中，发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，随即停止作业并迅速躲避。该情形属于张某行使()。

A.紧急避险权

B.知情权

C.拒绝违章指挥权

D.正当防卫权

【答案】：A103、（2021年真题第1批）承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人，该分包合同（）。

A.效力待定

B.经发包人确认有效

C.无效

D.可撤销

【答案】：C104、担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非（）。

A.施工企业同意更换项目负责人

B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷

C.因不可抗力暂停施工

D.建设单位同意更换项目负责人

【答案】：D105、某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）。

A.申请延期

B.自行废止

C.报发证机关核验

D.重新更换

【答案】：C106、某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件的要求提交投标保证金，则关于对投标的处理，下列说法正确的是（）。

A.招标人应当重新招标

B.招标人可以直接发包

C.招标人可采用邀请招标方式

D.招标人必须终止项目

【答案】：A107、下列不属于申请领取建筑工程施工许可证应当具备的条件是（）。

A.建设资金已经落实

B.按照规定应当委托监理的工程已委托监理

C.有保证工程质量和安全的具体措施

D.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

【答案】：B108、下列关于建筑市场信用体系建设的说法，正确的是（）。

A.建筑市场信用信息由优良信用信息、不良信用信息构成

B.地方各级住房城乡建设主管部门可以结合本地实际，在行政许可、招标投标、工程担保与保险、日常监管、政策扶持、评优表彰等工作中应用信用评价结果

C.必要时可公示企业的信用档案

D.公告部门在作出答复前可以停止对违法行为记录的公告

【答案】：B109、根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。

A.买卖合同生效

B.转移登记

C.交付

D.买方占有

【答案】：C110、【2018年真题】根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定中止执行情形的是（）。

A.执行案件申请人撤销请的

B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的

C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的

D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

【答案】：D111、（2018年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故，负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是()。

A.分包单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.现场安全责任人

【答案】：B112、（2019年真题）关于开标的说法，正确的是()。

A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行

B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点

C.开标由招标人以外的人主持，邀请所有投标人参加

D.开标过程应当记录，并存档备查

【答案】：D113、（2016年真题）建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》，一经发现，其将承担的法律责任是()。

A.给予警告

B.撤销注册证书

C.处1万元以上3万元以下罚款

D.取消继续教育记录

【答案】：D114、2016年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。

A.赵先生2015年1月入职丁企业后，该企业在2015年11月才与之签订书面劳动合同

B.张女士于1996年1月份到甲企业后一直在该企业工作

C.王先生于1994年进入乙国有企业工作，20013年3月，该企业改制，王先生已年满50岁

D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长

【答案】：A115、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期间为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【答案】：A116、（2018年真题）根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是（）。

A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的

B.患职业病的

C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的

D.高空作业摔落损伤的

【答案】：A117、项目经理部行为的法律后果由（）承担。

A.项目经理

B.项目经理部各成员

C.企业法人

D.企业法定代表人

【答案】：C118、（2021年第2批真题）下列投标文件中，应当拒收的是()。

A.提前送达的投标文件

B.投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件

C.未通过资格预审的申请人提交的投标文件

D.未提交投标保证金的投标文件

【答案】：C119、以下关于抵押的说法中正确的是（）。

A.抵押权人有义务妥善保管抵押物并保证其价值

B.抵押权与其担保的债权同时存在

C.抵押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有

D.抵押财产折价或者拍卖、变卖后，不足部分由抵押人清偿

【答案】：B120、工程管理人员（），才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。

A.不需取得建造师执业资格，但必须经注册

B.要取得建造师执业资格，但不必经注册

C.要取得建造师执业资格，并经注册后

D.要具有一级项目经理的资格，并担任过大型建设项目的项目经理

【答案】：C121、关于担保的说法，正确的是（）。

A.担保合同有保证合同、抵押合同、质押合同、定金合同、留置合同

B.保证是最常用的担保方式，必须由第三人提供保证

C.抵押、质押不转移占有，而留置转移占有

D.定金可以本人提供，也可以第三人提供

【答案】：B122、以地下水为水源的饮用水处理工艺中，用于除铁、锰处理的构筑物为（）。

A.澄清池

B.淹没式生物滤池

C.预沉池

D.沉淀池

【答案】：B123、（2021年真题第2批）除当事人另有的定外，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自（）起由买受人承担。

A.合同成立时

B.合同生效时

C.标的物交付时

D.运输行为完成时

【答案】：A124、关于建设工程施工企业法人资格的说法，错误的是（）。

A.施工企业分公司不具有法人资格

B.施工企业的项目经理都不具有法人资格

C.施工企业法人的成立日期是营业执照签发日期

D.施工企业的法定代表人是法人

【答案】：D125、《注册建造师执业管理办法(试行)》规定，注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的（）内，通过新聘用企业申请办理变更手续。

A.3个月

B.2个月

C.15天

D.1个月

【答案】：D126、关于招标投标活动的投诉与处理，下列说法中正确的是（）。

A.投标人认为招标投标活动违法，可以自知道或应当知道之日起的10日内投诉

B.投标人对招标文件和评标结果有异议的，直接向有关行政监督部门投诉

C.行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理

D.行政监管部门处理投诉，不得责令暂停招标投标活动

【答案】：A127、以下关于法律法规效力的说法中，正确的是（）。

A.新的法律与旧的法律不一致时，一定采用新的法律

B.部门规章与地方政府规章之间对同一事项规定不一致时，由全国人大常委会裁决

C.部门规章与地方法规就同一事项规定不一致时，由国务院裁决

D.部门规章与地方法规就同一事项规定不一致时，很有可能国务院的意见不是最终的裁决

【答案】：D128、建设工程施工合同纠纷的管辖属于（）。

A.专属管辖

B.一般地域管辖

C.特殊地域管辖

D.协议管辖

【答案】：A129、甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲公司即支付了全部款项。后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司。关于A地块权利的说法，正确的是()。

A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权

B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权

C.甲公司约定的权利自合同公证后获得

D.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利

【答案】：A130、按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照（）履行。

A.订立合同时履行地的政府定价

B.订立合同时履行地的市场价格

C.履行合同时履行地的政府定价

D.履行合同时履行地的市场价格

【答案】：B131、根据《建设工程安全生产管理集例》，不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）。

A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

B.负责向有关部门上报施工生产安全事故

C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准

【答案】：D132、关于诉讼时效的说法，正确的是（）。

A.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定

B.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效

C.超过诉讼时效期间后权利人起诉的，人民法院不予受理

D.诉讼时效期届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还

【答案】：B133、关于表见代理的说法错误的是()

A.表见代理的行为人没有代理权

B.表见代理是无效代理

C.表见代理在本质上属于无权代理

D.善意相对人有理由相信行为人有代理权

【答案】：B134、【2018年真题】下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（）。

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

【答案】：B135、建筑节能工程验收重点是检查建筑节能工程（）是否满足设计及规范要求。

A.成本

B.规模

C.效果

D.性质

【答案】：C136、关于工程建设中使用建筑材料的说法中，正确的是（）。

A.建筑材料应该由建设单位采购

B.建设单位釆购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用

C.建设单位招标釆购建筑材料的，可以指定三个以上品牌

D.建设单位釆购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任

【答案】：B137、（2020年12月真题）关于建设用地使用权转让的说法正确的是()。

A.建设用地使用权的转让，应当采取书面形式订立合同

B.使用期限应当与建设用地使用权的剩余期限一致

C.应当向登记机构申请新设登记

D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及具附属设施可以分别处分

【答案】：A138、关于竣工验收的说法，正确的是（）。

A.竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求

B.在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告

C.实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收

D.建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收

【答案】：D139、关于中华人民共和国境内用人单位投保工伤保险的说法，正确的是（）。

A.需为本单位全部职工缴纳工伤保险费

B.只需为与本单位订有书面劳动合同的职工投保

C.只需为本单位的长期用工缴纳工伤保险费

D.可以只为本单位危险作业岗位人员投保

【答案】：A140、关于施中发现文物的说法，正确的是()。

A.在工程建设中发现文物，文物行政主管部接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

B.在工程建设中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有

C.确因建设工期紧迫，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政主管部门组织发掘，并同时补办审批手续。

D.进行大型基本建设工程前，建设单位应当组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探

【答案】：A141、甲乙双方签订买卖合同的情形是：2010年11月10日，甲在合同书上签字后寄送乙方;2010年11月20日，乙在合同书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲;2010年11月30日，甲收到该合同书;合同书约定合同于2010年12月10日生效。则该合同成立时间是（）。

A.2010年11月10日

B.2010年11月20日

C.2010年11月30日

D.2010年12月10日

【答案】：B142、承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是（）。

A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换

B.共同承揽人对定作人承担按份责任

C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料

D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验

【答案】：C143、从事建筑活动的建筑业企业，应当具备的条件不包括()。

A.有符合国家规定的注册资本

B.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员

C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备

D.有良好的工程业绩

【答案】：D144、关于定金，下列说法错误的是()。

A.定金应当以书面形式约定

B.当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限

C.定金的数额不得超过主合同标的额的15%

D.定金合同从实际交付定金之日起生效

【答案】：C145、关于两阶段招标的说法，正确的是（）。

A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人必须分两阶段进行招标

B.第二阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件

C.第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交带报价的技术建议

D.招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

【答案】：B146、在建设工程活动中，保证人往往是（）。

A.社会团体

B.国家机关

C.企业法人的分支机构

D.银行

【答案】：D147、甲居住的房屋，乙认为并非甲所有，而对其主张所有权。根据《物权法》的规定，乙可以请求法院（）。

A.返还原物

B.排除妨碍

C.恢复原状

D.确认物权

【答案】：D148、商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款，商贸公司向法院起诉。在双方提交的下列证据中，证明力最大的是（）。

A.有监理单位签字的建材质量合格的《物资进场报验表》

B.建材产品合格证

C.其他使用单位证明建材质量合格的证明

D.专业机构出具的质量不合格的鉴定报告

【答案】：D149、经有关部门依法办理批准手续后，可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是（）。

A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库

B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动

D.在历史建筑上刻划

【答案】：C150、根据《民法典》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是（）。

A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产

B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产

C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人

D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人

【答案】：D151、关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）。

A.有保证工程进度的基本制度

B.建设工程所需投资全部到位

C.施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求

D.已经与施工企业签订了合作协议

【答案】：C152、下列场站构筑物组成中，属于污水处理构筑物的是（）。

A.吸水井

B.污泥脱水机房

C.管廊桥架

D.进水泵房

【答案】：D153、不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经()时，发生效力。

A.交付

B.依法登记

C.约定时生效

D.法律行为生效

【答案】：B154、设备采购合同约定，任何一方不履行合同,应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万元。

A.16

B.5

C.8

D.13

【答案】：A155、关于有效投标价格的说法，正确的是（）。

A.投标报价低于成本

B.投标报价高于最高投标限价

C.投标报价高于其他投标人报价

D.投标人提供备选价格

【答案】：C156、在行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，应当由（）。

A.最先立案的人民法院

B.其共同上级人民法院指定的人民法院

C.最先收到起诉材料的人民法院

D.其共同的上级人民法院

【答案】：A157、（2018年真题）施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（）。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

【答案】：A158、关于招标文件的说法。正确的是（）。

A.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清的，该澄清的内容不得再次澄清

B.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少10日前

C.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改的，应当以电话等即时通讯方式及时通知所有获取招标文件的潜在招标人

D.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容

【答案】：D159、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是（）。

A.分包合同中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权利和义务

B.分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担

C.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由总承包单位承担主要责任

D.总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任

【答案】：A160、刑事责任不包括（）。

A.警告

B.罚金

C.拘役

D.有期徒刑

【答案】：A161、劳动合同仅约定试用期限的，按《劳动合同法》的规定，该处理结果为（）。

A.该试用期为劳动合同期限

B.按无效劳动合同处理

C.按无固定期限合同处理

D.按完成一定工作任务为期限的劳动合同处理

【答案】：A162、下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（）。

A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁

B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼

C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼

D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁

【答案】：D163、项目设计费用为100万元，合同约定定金为设计费用的15%。发包方依约支付定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成12万元损失。发包人对此可获支持的最大价款为（）万元。

A.24

B.27

C.30

D.42,

【答案】：C164、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是()。

A.建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交竣工结算文件之日

B.建设工程未交付的，为提交竣工结算文件之日

C.建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日

D.建设工程已经实际交付的，为当事人起诉

【答案】：B165、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。

A.发证机关核验施工许可证

B.发证机关收回施工许可证

C.施工企业重新办理施工许可证

D.施工许可证自行废止

【答案】：D166、法的效力层级规定了上位法与下位法的法律地位与效力,下列说法中正确的是()。

A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》

B.《建设工程质量管理条例》高于《建设工程安全生产管理条例》

C.《建设工程质量管理条例》高于《建设工程勘察设计管理条例》

D.《天津市建筑市场管理条例》高于《北京市建筑市场管理条例》

【答案】：A167、法人可以分为（）。

A.机关法人和事业法人

B.营利法人、非营利法人和特别法人

C.企业法人、行政法人和社团法人

D.企业法人、非企业法人和机关法人

【答案】：B168、某工程项目的招标投标活动中，发现投标人甲以低于成本的报价竞标。这里的成本应当以（）为标准。

A.整个建筑行业的平均成本

B.所有投标人的平均成本

C.投标人甲的成本

D.项目所在地的平均成本

【答案】：C169、根据《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托()提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。

A.原设计单位

B.原设计单位以外的具有相应资质等级的设计单位

C.原设计单位或具有相应资质等级的设计单位

D.原设计单位和具有相应资质等级的设计单位

【答案】：C170、甲将其房屋卖给乙，并就房屋买实订立合同，但未进行房屋产权变更登记，房屋也未实际交付。关于该买实合同效力和房屋所有权的说法，正确的是（）。

A.买卖合同有效，房屋所有权不发生变动

B.买卖合同无效，房屋所有权不发生变动

C.买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，不能对抗善意第三人

D.买卖合同效力待定，房屋所有权不发生变动

【答案】：A171、关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（）。

A.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

B.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金

C.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付

D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资

【答案】：A172、某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于经2006年5月5日由当地建设行政主管部门进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2006年（）。

A.5月1日

B.5月5日

C.5月8日

D.5月15日

【答案】：D173、某幕墙专业分包工程施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人死亡。根据《建设工程安全生产管理条例》，此次事故应由（）上报有关主管部门。

A.幕墙分包企业

B.施工总承包企业

C.监理单位

D.建设单位

【答案】：B174、关于租赁合同中承租人权利的说法，正确的是（）

A.租赁期限届满，承租人有继续承租的权利

B.租赁物危及承租人的安全或者健康的，承租人有权随时解除合同

C.租赁期限内，承租人有转租权

D.承租人有权根据需要对租赁物进行改善或者增设他物

【答案】：B175、注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是（）。

A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章

B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章

C.修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行

D.分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章

【答案】：B176、以下情形属于不当得利的是（）。

A.为履行道德义务进行的给付

B.设计单位误领了建设单位支付给施工单位的工程款

C.债务到期之前的清偿

D.明知无给付义务而进行的债务清偿

【答案】：B177、（2016年真题）关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（）。

A.上诉期为10日

B.上诉时应当递交上诉书

C.上诉状应当向第二审人民法院提出

D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理

【答案】：B178、根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（）内不得再次申请。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

【答案】：A179、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。

A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的

B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

【答案】：D180、（2020年真题）关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是()。

A.各类施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证

B.施工作业排水许可证的有效期，由建设行政主管部门根据工期确定

C.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水

D.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费

【答案】：D181、当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定的或合同另有约定外，（）。

A.合同不生效

B.不影响合同效力

C.合同无效

D.合同终止

【答案】：B182、当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。

A.原告住所地

B.仲裁机构所在地

C.合同签订地

D.标的物所在地

【答案】：B183、关于法人的概念及分类的说法，正确的是（）。

A.某施工企业分公司属于法人

B.某大学建筑学院不属于法人

C.非营利法人登记成立

D.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构，登记之日具有机关法人资格

【答案】：B184、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同，根据《民法典》，该合同为（）合同。

A.无效

B.可变更可撤销

C.有效

D.效力待定

【答案】：A185、关于二级建造师注册的说法，正确的是（）。

A.取得二级建造师执业资格证书后即可申请注册

B.取得资格证书的人员，经过注册才能以注册建造师的名义执业

C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册

D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出

【答案】：B186、关于建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制的说法，不正确的是（）。

A.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明

B.不良行为记录按照其社会影响程度不同，分为当地发布和全国发布

C.不良行为的公布期限可以延长或缩短，最短缩短至3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询

D.建筑市场不良信用信息的公布期限一般为6个月至3年

【答案】：B187、（2016年真题）关于借款合同的说法，正确的是（）。

A.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效

B.借款合同为有偿合同

C.借款合同必须采用书面形式

D.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效

【答案】：A188、一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）。

A.6个月

B.3个月

C.1年

D.2年

【答案】：A189、（2019年真题）关于招标人终止招标要求的说法，正确的是（）。

A.应当及时发布公告

B.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预文件、招标文件的潜在投标人

C.已发售的资格预审文件、招标文件，招标人无须退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用

D.已经收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金，但不必退还银行同期存款利息

【答案】：A190、（2020年12月真题）关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是()。

A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出

B.一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由仲裁委员会决定

C.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖

D.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定也可以请求人民法院裁定

【答案】：D191、在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（）之债。

A.侵权

B.合同

C.无因管理

D.不当得利

【答案】：A192、应当作为竣工决算依据的文件是()。

A.承包方在工程完工后约定期限内提交的竣工结算文件

B.经工程造价咨询企业提出审核意见的竣工结算文件

C.经发包方签字确认的竣工结算文件

D.经发包方和承包方签字确认的竣工结算文件

【答案】：D193、招标投标过程中，属于招标人与投标人串通投标的是()。

A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事

C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标

D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

【答案】：A194、（2020年12月真题）导致委托代理终止的情形是()。

A.代理期间届满但代理事务未能完成

B.被代理人丧失民事行为能力代理人

C.因防疫需要被隔离观察

D.作为被代理人的法人进入破产程序

【答案】：A195、承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（）。

A.质押权

B.抵消权

C.抵押权

D.留置权

【答案】：D196、施工单位的项目经理属于施工单位的（）。

A.委托代理人

B.法定代理人

C.指定代理人

D.职务代理人

【答案】：A197、关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。

A.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在法庭辩论终结前提出

B.当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权

C.人民法院对当事人提出的异议，审查后认为异议成立的，裁定驳回起诉

D.对人民法院就级别管辖权异议作出的裁定，当事人不得提起上诉

【答案】：B198、以下关于法人具备条件的说法中正确的是（）。

A.法人以其注册登记地为住所

B.法人以其注册资金独立承担民事责任

C.法人不能自然产生，它的产生必须经过法定的程序

D.法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，可以对抗善意相对人

【答案】：C199、以下属于行政处分的是（）。

A.警告

B.罚款

C.没收违法所得

D.责令停业停产

【答案】：A200、执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序，下列情况中，人民法院应当裁定中止执行的是（）。

A.申请人撤销申请的

B.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

C.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的

D.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的

【答案】：B201、关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是（）。

A.应当由建设单位统一投保

B.保险期限自开工之日起算

C.费用由作业人员负担

D.保险期限至缺陷责任期届满之日止

【答案】：B202、某施工企业在某工程项目的建设中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付给材料供应商，则对此承担法律责任的主体是()。

A.施工企业

B.项目经理

C.材料供应商

D.项目经理部

【答案】：A203、某建设项目准备招标，据注册造价工程师估算合同价款为5000万元。根据《招标投标法实施条例》及《工程建设项目施工招标投标办法》规定，其投标保证金分别为（）。

A.100万元、100万元

B.80万元、80万元

C.100万元、80万元

D.80万元、100万元

【答案】：C204、根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于预留质量保证金的说法，正确的是（）。

A.合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得