简明施工合同_第1页
简明施工合同_第2页
简明施工合同_第3页
简明施工合同_第4页
简明施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

简明施工合同简明施工合同1.合同背景本合同由甲方（承包方）与乙方（发包方）就施工项目达成一致，经双方友好协商，遵循相互信任、公平合理、互利共赢的原则，签订本施工合同。2.项目概述2.1项目描述该项目是指以下具体的施工项目：-地质：[施工地质]-类型：[施工项目类型]-规模：[施工项目规模]-工期：[施工项目预计工期]2.2项目目标本施工合同的目标是确保按时、按质、按量完成施工项目，并达到乙方的要求。3.权责和义务3.1甲方的权责和义务甲方有以下权责和义务：-按照乙方提供的设计图纸和技术要求，按时、按质、按量完成施工项目；-配合乙方进行现场勘测、安全检查等必要工作；-确保施工现场的安全，采取必要的安全防护措施；-及时向乙方报告施工进展情况、问题和风险，并及时采取相应的解决措施；-按照双方约定的付款方式和时间要求，按时收取合同款项。3.2乙方的权责和义务乙方有以下权责和义务：-提供详细的设计图纸和技术要求给甲方；-对甲方提供的施工计划进行审核，并根据实际情况进行调整和确认；-保证提供给甲方的设计图纸和技术要求是真实、准确、完整的；-定期对施工现场进行检查，确保施工质量和安全；-按照双方约定的付款方式和时间要求，按时支付合同款项；-接受甲方提出的工程进展情况、问题和风险，并及时给予协助和支持。4.工期和支付方式4.1工期本施工项目预计工期为[施工项目预计工期]，具体工期根据实际情况进行协商确定。4.2支付方式双方约定的支付方式如下：-甲方应在施工开始前支付工程款的50%作为预付款；-甲方应在施工过程中按照完成工程进度支付相应的款项；-乙方验收合格后，甲方应支付尾款，尾款金额为合同总额减去已支付的款项。5.风险控制和争议解决5.1风险控制双方约定在施工过程中，如遇下列风险，应及时采取措施解决：-自然灾害、政府命令、战争等不可抗力因素导致施工项目无法继续；-甲方违背约定的付款方式和时间要求，导致乙方无法继续施工。5.2争议解决双方约定如发生争议，应通过友好协商解决。如协商不成，则提交所在地法院进行仲裁或诉讼。6.合同变更和解除6.1合同变更任何一方欲变更合同内容，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后进行变更。6.2合同解除以下情况下，合同可以解除：-双方经协商一致同意解除合同；-一方严重违约或未能按时履行合同义务。7.其他条款7.1保密条款双方应对本合同的内容和商业秘密予以保密，不得向第三方透露。7.2适用法律和管辖本合同适用中华人民共和国法律，双方约定由[所在地法院]管辖。7.3生效和效力本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。以上为本施工合同的具体内容，甲方和乙方均已阅读并理解，并自

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论