高低压配电施工招标文件

第5页共45页第1页共1页梧桐郡高低压配电工程招标文件招标人：滁州市金鹏置业有限公司（盖章）法定代表人签字或盖章：发布日期：20XX年6月日

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章投标须知及投标须知前附表 2投标须知前附表 2一、总则 4二、招标文件 6三、投标报价说明 6四、投标文件的编制 7五、投标文件的递交 7六、开标与评标 8七、授予合同 8第二部分工程施工合同条款 9（一）合同协议书 9（二）通用条款 11（三）专用条款 11一、词语定义及合同文件 11二、双方一般权利和义务 12三、施工组织设计和工期 14四、质量与验收 15五、安全文明施工 16六、合同价款与支付 17七、材料设备供应和工程总（分）包管理 18八、工程变更 18九、竣工验收与结算 19十、违约、索赔和争议 19十一、其他 20第三部分建设工程技术要求 233.施工要求： 37第一章投标须知及投标须知前附表 投标须知前附表序号内容说明与要求1项目名称梧桐郡小区2工程名称梧桐郡高低压配电工程3建设地点滁州市东坡路与中都大道交叉口的西南角4建设规模建筑面积约145580.47M2。5招标方式邀请招标6投标人资质等级要求1、企业要求：电力工程施工总承包三级及以上（或送变电工程专业承包三级及以上、或国家电监会承装（修、试）电力设施许可证五级及以上）资质的企业；2、项目负责人（建造师，下同）要求：机电安装工程（或电力工程）二级及以上资质的注册建造师或电工作业进网许可证或高压操作证；3、近三年的主要业绩（提供业绩合同复印件）；7招标范围梧桐郡小区供配电施工图纸和工程量清单中的所有的：高压柜（含小区内环网柜）、低压柜、变压器、变电站处新建的环网柜及高低压电缆的采购及安装，具体内容如下：1、高低压柜设备购买及安装（包含柜体内及柜体外所有母排）2、变压器设备购买及安装（包含柜体内及柜体外所有母排）3、整个梧桐郡高低压系统施工；详细清单见附件。（报价单位需仔细确认工程量，如有漏报项可在投标文件中提出，如合同签订后发现漏项的一切费用均有投标单位承担，甲方不承担任何费用）8承包方式包工包料、包质量、包供货期、包整个项目通过供电公司验收9质量目标必须达到国家合格标准。10工程工期计划开工日期：20XX年月日,以发包人所发书面开工令为准计划竣工日期：20XX年月日施工计划工期：按招标方要求11现场踏勘联系人：王威电话：1386550332012图纸疑问联系人：王威电话：1386550332013投标文件组成商务标、技术标（中标后提供）14电子邮件文件夹应载明的信息投标人地址：投标人名称：（项目名称）投标文件在年月日时分前不得开启15报价内容要求1、投标人应根据招标人要求第配置、品牌（见清单项目特征）进行报价，若投标人发现有漏项的在清单最后自行增加清单。2、采用工程量清单报价形式，综合单价为全费用综合单价。固定综合单价包死，工程量以图纸实际发生计算。若附件清单相对于招标人所发施工图纸有偏差或漏项，以施工图为准进行报价，投标人应在报价明细表中列项报价。3、小区内中轴景观区地埋管已施工完毕，本次清单不含此部分工程量。4、发包人保有材料甲供权利。16投标保证金无17投标有效期30日历天（从投标截止之日算起），在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。（投标有效期不得少于30日历天）。18发出时间20XX年6月8日18:00前（以电子版形式发出）19投标答疑20XX年6月10日14:30前（以邮件发送至邮箱592359148@）20投标文件递交方式投标人以电子版的形式将投标文件发送至邮箱：592359148@21投标文件递交时间投标截止时间:20XX年6月12日14：30时开标时间：20XX年6月12日14：30时22评标方法及标准经招标人内部评审的合理低价法，明显低于成本的报价将被拒绝（解释权归招标人所有），23投标文件格式投标文件中所有文字叙述的部分须以Word形式编辑，清单报价表格须以Excel表格的形式编辑；图纸均用AutoCAD电子版本发送或者接受。24废标情况投标文件未按规定的投标文件格式填写、内容不全或者关键字错误；投标文件内报价未按报价内容要求；投标文件中无工程质量标准的或有但达不到招标文件要求的；串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；投标须知一、总则1.工程说明1.1工程概况：1.11建设规模：本工程位于东坡路与中都大道交叉口的西南角，总建筑面积为：145580.47M2,其中1#、2#楼为22层、3#楼为30层、5#、6#楼为28层、7#8#10#楼为多层洋房、9#楼为28层、11#-16#楼为多层洋房、17#楼为售楼部。1.2工程综合说明1.2.1工程名称：梧桐郡供配电工程1.2.2承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明、包工期、包通过验收1.2.3招标范围：梧桐郡高低压配电工程。本次招标为工程量清单及图纸范围内各系统相关材料设备的采购、安装施工、调试、承担相应的验收费用及维护服务。投标人应当自行勘察现场，并在投标报价中充分考虑相关未知因素，中标后不再调整。中标后因设计或现场装修变更，由中标单位与建设单位或装修单位协调解决。1.2.4施工范围：梧桐郡小区高低压配电工程：从变电站东坡路环网柜（该环网柜包含在本次施工范围内），梧桐郡小区内环网柜小区开闭所自管及移交配电房每栋楼电表箱；该范围内所有的设备、电缆、配管、顶管、电缆井、桥架、母排、挖土、回填等等图纸内所包含的所有内容及图纸中未载明，但为本系统正常施工、调试运行所必须的所有配置及相关工作。其中小区内中轴景观区地埋管、土方均已施工完毕，本次清单不含此部分工程量。1.2.5工程内容：梧桐郡小区室外供配电工程设备、材料供货、安装、调试、测试、验收、培训和维保等全部工作以及虽未载明，但为本系统正常施工、调试运行所必须的所有配置及相关工作。除非特别指明，所有投标人必须遵守现有最新版本技术标准、规格及功能需求，并做好与相关单位的配合。1.2.6要求质量标准：（1）国家现行的设计规范。（2）国家现行的施工规范。（3）国家现行的验收规范。（4）国家现行的质量验评标准。1.2.7计划工期：总工期60天（日历日）。1.2.7保修期：2年。2.资金来源自筹资金，并将部分资金用于本工程合同项下的合理支付。3.资质与合格条件的要求3.1参加投标的施工企业须满足前附表所要求的资质等级。3.2承诺履行现行《中华人民共和国招标投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理办法》，遵守国家和地方法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的职业道德。3.3具有完善的质量保证体系、安全保障体系。3.4不接受联合体投标。3.5投标单位的项目负责人资质要求二级以上国家注册机电建造师的项目经理，并具有类似工程的施工经验，项目负责人备案后未经招标人同意，不允许更换。3.6.1中标后提供项目负责人及技术负责人简历，提供项目管理部施工员、质检员、安全员、材料员、预算员的情况。4.投标费用投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。5.合同补充条款询标内容将作为合同的一部分。二、招标文件6.招标文件的组成6.1本合同的招标文件包括下列文件及过程中的招、投标人往来文件。招标文件包括下列内容：第一部分投标须知前附表和投标须知第二部分合同条件第三部分投标书第四部分技术要求第五部分图纸及清单6.2除6.1的内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以电子版形式发出的对招标文件的澄清、修改和补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人具有法律约束力。6.3实质不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。7.招标文件的解释投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应按照前附表要求的时间内以电子邮件形式向招标人提出（邮箱：:592359148@），招标人以电子邮件的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明询问的来源），答复将以电子邮件形式发给所有获得招标文件的投标单位。8.招标文件的修改8.1在投标截止日期前，招标人可能会以补充文件的方式修改招标文件。8.2补充文件将以电子邮件（邮箱：592359148@）方式发给所有获得招标文件的投标人，补充文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。8.3为使投标人在编制投标文件时把补充文件内容考虑进去，招标人可以电话或者电子邮件的方式通知酌情延长递交投标文件的截止日期。三、投标报价说明9.投标价格9.1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于：施工设备、机械进出场费、劳务、管理、材料及五金配件、安装、运输、调试、安全文明、维护、施工技术措施费、施工组织措施费、检测试验费（含施工及验收阶段）、风险费、专用检测设备、专用维修工具、保险、利润、规费、税金、施工难度增加费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。以及招标文件、设计施工图纸及施工合同履行过程中包含的明示的、隐含的所有风险、责任等各项费用。投标人中标签订合同后综合单价不得以任何理由提出调整。9.2、投标报价的计价方法：9.2.1、计价依据：投标报价为工程量清单综合单价报价。投标人自行考虑报价，以及投标人自身企业实力和市场价格行情，采用工程量清单报价形式，综合单价为全费用综合单价。固定综合单价包干。具体工程量清单详见招标附件，若附件清单相对于招标人所发施工图纸有偏差或漏项，以施工图为准进行报价，投标人应在报价明细表中列项报价，投标人一旦中标，发包人招标施工图范围内的任何费用不予以调整、所有的施工方案的费用以及按国家标准或施工验收规范要求对材料、构件进行质量检测或检测所需的试验、检测费用应列入投标单位认为合适的细目中，在工程量清单分析中反映出来。工程量清单分析中未列细目的，其施工方案费用及试验、检测费用应被视为已分摊在投标单位认为合适的细目报价中。四、投标文件的编制10.投标文件的组成10.1投标人的投标文件应包括下列内容：投标文件分为商务部分和技术部分（中标后提供）两部分内容。投标文件以电子邮件的形式发送至投标须知中指定的邮箱，文件名称注明投标人名称。商务标部分要求：主要包括下列内容：高低压配电系统清单高低压柜及开闭所内元器件配置数量明细及品牌10.1.2技术部分要求：（中标后提供）五、投标文件的递交12.投标文件的递交12.1投标文件递交的接收人、截止时间接收人邮箱：592359148@截止时间：20XX年6月12日14：30时；12.2在投标截止时间以后发送的投标文件，招标人将拒绝接收。六、开标与评标13.开标与评标13.1开标的时间和地点招标人按本投标须知前附表提交投标文件的截止时间和开标时间、地点，按集团内部招标采购程序自行组织开标。13.2评标招标人进行内部开标评审，届时如有需要，投标人应予以配合。评标方法:通过两轮（特殊情况下也可以多轮）报价的方式对各投标人的商务报价进行统计排名，招标人根据投标报价的情况决定谈判对象，第一轮报价最高投标人将取消其第二次报价的资格（后一次报价无理由的高于前一次报价的视为无效）。13.3无效的投标文件投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。eq\o\ac(○,1)逾期送达的或未送达指定地点的；eq\o\ac(○,2)未按招标文件要求的；13.4定标采用经招标人内部评审的合理低价法，明显低于成本的报价将被拒绝（解释权归招标人所有）；推荐中标候选人。七、授予合同14.中标通知书招标人将以电子邮件形式通知中标的投标人其投标被接受。在该通知书（以下合同条件中称“中标通知书”）中给出招标人对中标单位按本合同实施、完成和维护工程的中标报价，以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。15.合同协议书的签署15.1中标单位按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或委托代理人前往与招标人代表签订合同。15.2中标人如不按上述15.1条规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。15.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。16、履约保证金16.1履约保证金提交的数额、地点和时间截止时间：签订施工合同前收款单位：开户行：帐号：16.2若中标人不能按上述16.1条的规定执行，招标人将有充分的理由取消中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。第二部分工程施工合同条款（一）合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经发、承包双方协商一致，订立本合同。第一条工程概况（见投标须知）工程名称：工程地点：工程内容：第二条工程承包范围（见投标须知）承包范围：承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包工期、包验收通过第三条合同工期（见投标须知前附表）开工日期：20XX年月日（以发包人开工令为准）。竣工日期：20XX年月日。工期：天（日历天）。第四条质量标准工程质量标准：必须达到国家及地方工程施工质量验收合格标准。第五条合同价款本工程暂定合同金额（大写）：元(人民币)（小写）：元(人民币)第六条组成合同的文件6.1组成本合同的文件包括：（1）施工合同协议书；（2）中标通知书；（3）专用条款；（4）招标文件及附件；（5）投标书及附件；（6）通用条款；（7）标准、规范及相关技术资料；（8）施工图纸；（9）报价清单表。6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。第七条本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。第八条承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。第九条发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。第十条合同生效合同订立地点：本合同约定：经双方法人代表或其委托代理人签署或加盖公章后生效。发包人：（公章）：承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：（二）通用条款通用条款使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201号）（三）专用条款一、词语定义及合同文件1.合同文件及解释顺序（1）施工合同协议书；（2）中标通知书；（3）专用条款；（4）招标文件及附件；（5）投标书及附件；（6）通用条款；（7）标准、规范及相关技术资料；（8）施工图纸；（9）合同报价汇总表。双方在合同履行过程中签订的有关工程的洽商、变更等书面协议视为合同组成部分；2.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同使用汉语；3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：现行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等。3.3适用标准、规范：国家现行工程验收、技术评定规范。3.图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期：开工前3日内提供电子版施工图。二、双方一般权利和义务4.工程师4.1监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：负责在工程施工及保修阶段对工程质量、进度、安全、投资进行全过程监理控制；负责现场文明施工、安全生产管理、合同管理、信息管理及组织协调等工作。需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）发出可能引起工程范围的扩大或缩小、工程质量标准的提高或降低的工程变更指令或其它指令；（2）发布停工令、复工令；（3）批准或同意承包人提出的顺延工期的申请；（4）批准或同意承包人提出的追加或变更工程价款、补偿损失的申请及工程索赔价款的确认；（5）批准或同意承包人的材料、设备供应或承包人对工程部分或全部的分包；（6）工程进度款的批准以及变更或增加工程量的签证；（7）工程竣工验收报告或工程缺陷证书的确认；（8）撤换承包人代表（项目经理）；（9）变更合同权利义务关系或做出单方面终止合同的决定。工程师在发出上述指令、批准或确认时，应附上发包人加盖公章的书面确认。承包人在接到工程师的上述指令、批准或确认时，应核对有无发包人的书面确认，一旦发现工程师未经发包人确认擅自作出上述指令、批准或确认的，承包人应该立即将该情况通知发包人，要求发包人予以追认，发包人未予追认的，工程师的该行为对发包人无约束力。4.2发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：负责对工程施工全过程中的质量、安全、进度、投资等进行管理、协调控制。监督和管理现场承包人，对承包人现场不称职的管理人员有更换的权利；组织本工程的竣工验收备案工作；负责对现场签证、设计变更等引发的工程量增减的审核；拥有对承包人的违规行为行使处罚的权利。4.3不实行监理的，工程师的职权：5.项目经理姓名：职务：项目经理及相关管理人员未经发包人书面同意，承包人不得随意调换。项目经理的职权：承包人施工现场的全权代表，在施工过程中项目经理签收的任何文件均视为有效送达了承包人，项目经理签字认可的协议、补充协议、会议纪要、工程洽商纪要等均视为已获得承包人的合法授权。6.发包人工作6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：发包人有权对整个工程进行统一指挥、调度，进行质量、进度控制；协调承包人与参建施工各方的关系；承包人的工程款支付须有发包人驻工地代表确认签字；发包人有权对现有施工图纸进行优化的权力和优化审批权；对于图纸优化造成的成本节约发包人有权按照合同相关条款规定进行分配。负责协调、处理现场有关设计图纸、生产进度、技术质量、安全、文明施工、检查验收和审核工程款支付以及洽商签证等事宜；审核承包人报送的施工组织设计和工程进度计划，并据此计划监督承包人智能化系统施工及设备安装等施工过程；负责现场各分包单位的协调管理，定期召开生产协调会；协调各分包单位之间的工作。图纸会审和设计交底时间：开工前七天，发包人组织设计、施工、监理等相关单位对施工图纸进行初次会审和交底，以后根据需要组织进一步对施工图纸的会审和详细设计交底。7.承包人工作7.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：承包人在施工期间必须使用本单位的施工队伍进行施工，并且要求资质申报后经确认的项目经理本人到场负责施工（每月不少于22个工作日），缺勤一次罚款500元，本工程承包人不得以任何形式转包给其他单位或其他项目经理。施工单位如出现有违约、转包、分包给其他单位或承包人临时拼凑的工程队伍进行施工的情况，发包人有权终止施工合同，并按施工合同价的10%收取违约金，由此造成的一切经济损失，由承包人全部赔偿。承包人应遵守滁州市关于承包工程所需资质和技术能力的有关规定，并已获得在本地从事承包工作的资格，有关资料虽经发包人审查，同时不能因此减免承包人应付的上述任何责任；编制切实可行施工组织设计、工程进度计划和材料设备进场计划，书面报发包人、监理、建设方等相关单位审核确认后严格执行，每周向发包人上报周报表；按设计图纸、施工规范、施工组织设计及其他专项方案施工，满足规范及设计要求，确保工程质量。根据合同规定处理现场有关事宜，项目负责人或其授权代表必须参加发包人召开的生产协调会，并代表承包人作出决定；负责处理现场有关本工程设计图纸、生产进度、技术质量、安全施工、检查验收和洽商签证等问题；根据施工图纸（包括配套说明、交底会审纪要）、设计变更单、检查结果通知单和国家的施工验收规范以及有关专业规程、规定进行施工，作好自检和工程隐蔽检查验收工作，作好施工原始记录和隐蔽工程记录的收集、整理工作，确保工程质量，一切因承包人原因导致的责任和经济费用均由承包人承担；承包人有权要求发包人及时确定工程材料（设备）品牌、价格的权利，且因发包人定牌、定价滞后，可要求工期顺延。对不合理的工程设计，有提出合理化建议并要求修改的权利，与设计单位协商解决，并由设计部门编制设计变更。承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人进驻现场后，承包人应及时、严格地按安全规范和安监部门安全管理要求办理一切安全手续，承包人未按规定办理相关安全手续的，须承担由此造成的一切安全后果。施工过程中承包人按照规定负责施工现场的安全保卫工作及施工照明，负责施工人员的治安教育、安全教育和安全管理工作。若发生事故并引发法律责任，均由承包人负责。向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无；三、施工组织设计和工期8.进度计划中标人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：8.1施工方案和工程进度计划，在施工安装之前7天内报招标人及监理批准；8.2施工方案和工程进度计划一经招标人及监理审定同意，应严格执行；8.3中标人当月不能完成施工计划，应采取有效措施和下月计划一并完成。9.工期延误9.1因招标人原因提出推迟开工，招标人书面通知中标人并相应顺延工期。9.2若中标人不能按合同约定日期开工，应提前10天提出延期开工书面申请报招标人审批，并承担相应责任。9.3招标人代表在确有必要时，经招标人同意，可要求中标人暂停施工，并在24小时内提出处理意见，中标人按招标人要求停止施工，妥善保护已完工程，待具备条件时继续施工。9.4因中标人责任引起的停工，由中标人承担发生的费用，工期不予顺延。10．工期调整10.1遇到下列情况之一者，经发包人审核批准后，工期可作调整。（1）重大设计变更（指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变）；（2）计划工期改变；（3）不可抗力；（4）合同中约定的其他情况。上述情况发生5日内，承包人应将工期延误内容书面报告给甲发包人，发包人应在接到承包人报告后14日内给予答复；10.2除10.1所列事项并经发包人同意，对于其他原因导致工程不能按时完工，每延误一天承包人向发包人支付违约金为合同额的2‰，同时最高违约金不超过合同总价的5％；10.3施工时间遵循政府有关规定，任何超时工作认为是完成本分包工程必需的，承包人应自行承担有关费用。四、质量与验收11.工程质量11.1本工程质量标准：达到验收合格标准，负责一次性通过质监部门等相关部门的验收。11.2中标人应在系统安装前，对本工程的设备间、竖井、机房及相关的场合进行一次电磁场强测试，并做好测量报告。11.3中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员以及施工人员，负责本系统设备安装工作，并保证整个施工期间的人员稳定，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，保证施工质量，解决施工中出现的技术问题。11.4各子系统安装完成后，分别进行调试，并对各子系统按技术要求进行验收，子系统验收合格后进行系统集成，按系统集成的技术要求进行验收。11.5系统验收包括硬件验收和软件验收，只有在各子系统及系统集成的软件和硬件验收均达到工程验收标准时方能被招标人接受。11.6设备满足合同中规定的各项技术规格、指标和性能要求，符合厂家提供的正式技术文件的说明。11.7调试及验收测试已进行完毕，并形成书面报告。12.隐蔽工程和中间验收12.1双方约定中间验收部位：按照现行的施工及验收规范验收，所有隐蔽工程均须报监理与发包人验收。13.工程试车13.1试车费用的承担：已包含在合同价款内。13.2本工程具备调试运转条件时，由承包人提出申请向发包人、业主方提交较详细的书面调试运转方案并组织调试（做好各项准备工作和调试过程记录），发包人提供必要条件；调试期间承包人必须派技术人员跟踪到底，发现问题及时处理。13.3承包人应确保设备调试运转正常。五、安全文明施工14．由承包人负责施工范围内的一切安全防护措施，应按有关规定采取严格的安全施工措施，且安全文明施工、环保卫生费用已包含在承包范围内，施工中一切安全事故均由承包人承担；14.1承包人负责进入现场的施工人员及财物安全，承包人发生任何伤亡事故与发包人无关，由承包人自行承担一切责任，如因此导致发包人和第三方人身、财产损失，承包人应及时予以赔偿。必要时发包人可将承包人应承担的上述赔偿金从到期应付工程款中直接扣除；14.2承包人应合理安全使用水、电、电讯设施，否则引起的一切后果由承包人承担；14.3施工组织设计、施工方案必须有安全、文明施工的方案措施与应急预案并按发包人及监理人要求及时提供；安全和文明施工措施、脚手架、大型机械设备等必须符合政府和行业有关规范的规定；14.4承包人应将其作业限制在现场内。在施工期间，承包人应保持现场没有一切不必要的障碍物，妥善存放和处理材料设备和承包人装备，及时从现场清除并运走任何残物、垃圾和不再需要的临时设施。14.5承包人如被行政执法部门罚款或责令停工，其罚款由承包人承担；若因此影响发包人声誉，发包人有权向承包人索赔；14.6承包人若有违反安全生产、文明施工的行为，视情节轻重每次承包人向发包人支付500-2000元的违约金。六、合同价款与支付15合同价款及调整15.1本合同价款采用：固定单价方式确定。（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：施工期间各类收费的政策性调整，以及各类市场风险包栝装卸运输费、成品保护费、主辅料及配套施工费、安装费、水电费、相关技术措施安全文明费、管理费、利润、税金和工程报价遗漏及招标文件约定的部分等；发包方保有主材甲供权利。风险费用的计算方法：承包人应充分考虑风险范围并计算风险费用，中标后不予调增。风险范围以外合同价款调整方法：除经发包人书面确认的设计变更及现场签证，可进行调整外，其他情况一律不予调整。15.2双方约定合同价款的其他调整因素：除发包人指令和发包人书面同意的设计变更可以调整价格外，其他情况均不予调整。施工期间如有设计变更，而工程量清单中未包含变更工程的单价时，其相应综合单价按以下方式调整：a、如果仅是材料品种的更换，则只调整材料价差，且只计取税金（税金：3.539%），其它不予调整。b、设计变更引起的工程量增加或减少的，中标价中有类似综合单价的参照类似综合单价；中标价中没有类似综合单价的，由承包人提出适当的全费用综合单价，经发包人造价部审定后作为结算的依据。c、新的主要材料（半成品）、设备需由双方协商采用认质认价确定，由承包人上报发包人材料设备清单及规格型号、品牌等，发包人组织参与各方进行询价定价确认后由承包人实施采购。d、根据现场情况，中轴景观区域内的预埋管已施工完毕，不在此次报价中。现场部分土方已经回填完毕，部分管道无需沟槽开挖，在敷设管道前，承包人应通知发包方现场计量沟槽开挖工程量，若承包人未通知发包人视为现场不存在沟槽开挖，结算时不予计算。发包人提供施工用电源、水源，竣工结算时，按按结算总价（包括设备）的1%，由发包人从承包人结算款中扣除施工用水、电费。16.工程预付款：不预付工程款。17.工程量确认：根据设计要求，实际完成工程量应取得监理单位和发包人派驻现场工程师的确认。18.工程款（进度款）支付：工程量完成经供电部门验收合格并送电后，付合同价款的80%，竣工结算审核完成并移交供电部门后付至结算总价的95%，剩余5%作为工程质量保证金，工程质量保修期满后二周内付清。七、材料设备供应和工程总（分）包管理19.承包人采购材料设备19.1承包人采购的所有工程材料设备，必须满足发包人、设计和行业规范质量等级要求且为优等品，并严格按照现行工程报验程序报发包人和监理审查，经建设方、监理和发包人认可，且按有关法律、法规规定进行现场取样送检，合格后方可用于工程。19.2承包人应及时向业主方、监理单位、发包人提供产品合格证明和检验资料。19.3如发包人或业主方对承包人采购的材料的质量存在疑议，有提出暂停使用的权利，且进行二次送检，如送检不合格，由此发生的一切费用由承包人承担，如送检合格而由此发生的费用由发包人或业主方承担。19.4承包人与发包人（或其他方）处于同一施工场地，承包人应妥善保管自身工程材料，如发生丢失。责任由承包人自负。同时承包人不得损坏发包人（其他方）的施工成品或半成品，如发生损坏事件，承包人按损坏成品或半成品价值的2倍赔偿。19.5运抵到现场的所有合格材料，无论在施工进度中是否已付款，未经工程师的书面批准，不得出场。八、工程变更20.所有工程设计变更的确定须满足：1、须有设计方的设计变更通知书；2、须经过发包人代表的书面签字认可。对于变更当中增加的项目，本合同具有同样的约束力。20.1发包人或业主方增加工程内容或修改设计时，应提前3天书面通知承包方，承包方根据变更通知单组织施工；20.2施工过程中发现设计方提供的施工图纸和有关技术资料存在错误或其他疑问，承包人应书面通知发包人，办理技术变更洽商；20.3本工程（或部分工程）如被要求停建或缓建，双方协商将工程做到合理部位；20.4承包人如因为发包人原因影响了合同成本或交工期限，须立即以书面形式向发包人提出，发包人核实无误后将向承包人发出变更通知，如果承包人认为所做的变更可能会使自己不能履行合同中义务时，须及时向发包人提出；但在以下情况不作为变更处理：1）对承包人影响行为是在合同规定内做出的，或是由于承包人未能遵照合同要求所必须的义务；2）承包人合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。20.5其他约定：所有签证联系单应经发包方工程部丁中付审核并签署变更意见，在保证现场便于计量时通知发包方造价部、工程部进行现场计量并出具签证单方可计入结算中。由于承包单位通知不及时造成现场无法计量的，将视为承包方无经济签证发生，结算时不予计算。（签证资料应包括：联系单、签证单、现场计量单、现场图片）九、竣工验收与结算21.竣工验收21.1竣工验收的时间：以承包人向总包单位提交完整的工程竣工图及竣工资料、竣工报告为前提，在工程结束且发包人收到承包人提交的完整的工程竣工图及竣工资料、竣工报告后一个月内必须组织竣工验收。21.2承包人提供竣工图的约定：按国家工程竣工验收的有关规定，在工程竣工后一个月内承包人提交承包范围内的完整的工程竣工图及竣工资料、竣工报告一式四份。21.3承包人应根据建设档案要求，无条件配合发包人及总包单位完成工程资料归档建档工作，至备案结束。22.工程保修22.1保修期限：承包人对本工程质量保修期限为2年，保修期从整体工程竣工验收合格日开始算起。十、违约、索赔和争议23.违约23.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按照法律规定；本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按照法律规定；本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按照法律规定；23.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第10.2条约定承包人违约应承担的违约责任：工期每拖延1天，承包人向发包人支付违约金为合同金额的2‰。如拖延10天以上，发包人有权解除合同，另行委托第三方继续完成工程，由此增加的费用由承包人承担，并由承包人承担一切损失。上述费用和损失在应付工程款项中直接扣除。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量必须达到本合同约定的工程质量标准，达不到约定质量标准的，承包人必须自费返工至约定质量标准；经返工工程质量仍达不到约定质量标准的，发包人有权聘请第三方进场施工该部分工程，使其质量达到约定质量等级，第三方施工费用由发包人从承包人的工程款项中扣除，工程款不够扣除的，作为承包人对发包人的债务，由承包人支付给发包人。工程质量不合格返工使工程逾期完成的，承包人必须承担逾期完工的违约金，逾期完工违约金和工程质量违约金同时适用。同时还应赔偿由此给发包人造成的一切损失。上述费用和损失在应付工程款项中直接扣除。工程款不够扣除的，作为承包人对发包人的债务，由承包人支付给发包人。23.3双方约定的其他违约责任：按实际发生情况双方协商。24.争议24.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商，协商不成时，采取第（2）种方式解决：（1）滁州市仲裁委员会提请仲裁；（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。十一、其他25.工程分包25.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程不允许分包。26.不可抗力26.1双方关于不可抗力的约定：按通用条款，并经权威机构书面认定。发生不可抗力影响时，承包人有义务采取措施减小损失，否则扩大的损失由承包人承担。27.保险27.1本工程双方约定投保内容如下：发包人投保内容：无；发包人委托承包人办理的保险事项：/。承包人投保内容：包括但不限于工伤保险和法律法规规定的其它保险。28.担保28.1本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：中标价×5%的履约保证金作为本合同担保合同附件。（3）双方约定的其他担保事项：29.合同份数29.1本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份。30.补充条款30.1发包人或监理工程师对承包人提交的施工组织设计、施工方案的批准并不能免除或减轻承包人因此须承担的质量、安全责任；30.2承包人在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况，进场后不得以不熟悉施工现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。30.3设备安装、调试及试运行：承包人负责组织落实设备安装并提供相关安装资料，指导建设单位技术管理人员掌握和使用这些技术资料。设备的调试由承包人负责，并有责任对建设单位的技术人员提出的问题作出解答；调试应进行详细记录，系统调试结束后，由相关人员签字后交给建设单位验收。设备系统经过试运行期后，所有性能指标均达到要求后，可进行最终验收。若在试运行期间，由于设备质量等造成某些指标达不到要求，允许承包人维修更换，但试运行期相应顺延三个月。30.4免费技术服务和培训：在设备安装和系统调试期间，建设单位有权派出技术管理人员参加，承包人有义务对其进行免费指导。在设备升级时，承包人应派技术人员到场指导。承包人应对其技术服务和售后服务保修作出承诺，并提供相应的售后服务联系方式。承包人应负责对建设单位技术人员进行免费技术培训，培训应包括所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障及软件结构、定制和升级等各个方面，并提供全套培训教材和培训计划表。所提供的技术文件资料包括并不限于确保系统运行所需的管理、运营、及维护等有关全套资料；如发生软件升级及设备升级、扩展等有关情况，承包人应提供新的技术资料。30.5分包工程5%的总包服务费由建设单位直接支付给总包单位，承包人不再支付。30.6承包人必须按照滁州市建设领域劳务用工实名制和工资支付“一卡通”等相关文件规定合法用工，确保农民工工资按月足额发放。30.7发包人支付承包人工程款后，承包人也应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项。如有投诉拖欠，发包人将从下一次工程款中扣除，并按有关规定直接支付投诉方，纳入承包人总价款中结算；对发包人造成损失的，追究其相关经济和法律责任。30.8承包人应按照相关法律、法规、合同及施工图组织施工，若在现场管理过程中出现违规行为，发包人有权根据附件5《施工现场处罚条例》对承包人进行违约处罚。30.9附件1、是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。附件1：施工现场处罚条例发包人或监理人根据承包人违规情况，可对承包人予以相应数额的处罚，具体见下表：序事由处罚金额备注1进入施工现场未戴安全帽(管理人员)100元/人.次2进入施工现场未戴安全帽(工人)50元/人.次3高空作业人员未佩带安全带100元/人.次4安全员脱岗半日以上100元/人.次5相关人员无证上岗500元/人责令退场6“四口、五临边”无防护措施或防护不合要求500元/处.次责令整改7现场材料堆放混乱500元/次责令整改8易燃区域内吸烟、点明火500元/人.次9乱倒垃圾、随地大小便100元/人.次10不服从发包人、监理、总包人员管理200-500元/人.次同一人员出现第二次，发包人可要求承包人更换该人员11不服从发包人、监理、总包人员管理情节严重5000元/人.次12未按图纸施工2000元/次责令整改13偷工减料5000元/次责令整改14隐蔽工程未验收便进入下道工序5000元/次15现场项目经理脱岗超过半天(未请假获准)500元/人.次16打架、斗殴、赌博500元/次17食堂不卫生500元/次18例会迟到15分钟内100元/次19例会无故缺席300元/次迟到15分钟以上视为缺席20在承包人施工范围内发生安全事故10000～50000元/次根据情节轻重一旦违规事实成立，发包人将向承包人出具处罚通知单，承包人应在一周内将罚金交至发包人，否则，发包人有权在下期应付工程款中双倍扣除。第三部分建设工程技术要求变压器采购清单及技术要求一、采购清单名称规格型号技术参数数量备注干式变压器SCB10系列630KVA9台500KVA1台400KVA2台额定电压：10KV/0.4KV按图纸2、阻抗电压：3、额定容量：4、频率：50HZ5、冷却形式：机械通风6、分接范围：二、行业标准及规范所有设备及其备品配件，除本规范书中规定的技术阐述外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）和国际电工委员会(IEC)标准、电力行业标准（DL）和国际单位制（SI）.如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。应遵循的主要现行标准GB321–80优先数和优先数系GB1094.2-1996电力变压器第2部分温升GB1094.3-85电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验GB1094.5-85电力变压器第5部分承受短路的能力GB2900.15-82电工术语变压器互感器电抗器调压器GB4208-93外壳防护等级（IP代码）GB/T10228-1997电力变压器技术参数和要求GB6450-86干式电力变压器GB/T10228-1997干式电力变压器技术参数和要求IEC726(1983)干式电力变压器GB7328-87变压器和电抗器的声级测定GB10237-88电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙GB311.1-1997高压输配电设备的绝缘配合DL/T620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合ZBK41003-88三相树脂绝缘干式变压器技术条件ZBK41005-896-220KV变压器声级GB2706高压电气动热稳定GB311.1-311.6高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术GB/T13499-92电力变压器应用导则GB/T19001-94质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式这些法则和标准提出了最基本要求，如果根据卖方的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使卖方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由卖方超越。3.4当标准、规范之间出现矛盾时，卖方应将矛盾情况提交用户，以便在开始生产前制定解决方案。技术要求附变压器保护外壳，材料为优质铝合金板材，防护等级为IP20，外壳高度与低压配电柜同高（低压柜高度见图纸）线圈材料采用铜导体，树脂采用进口材料，全缠绕，薄绝缘。硅钢片采用优质冷轧高导磁晶粒取向硅钢片。产品散热性能好，机械强度高，不会因温度骤变在变压器运行寿命期限内导致线圈表面龟裂。可随时投网，停止运行后一段时间可不经干燥而可投网，并在允许正常环境温度下，变压器能承受80%的突加负载。阻燃性能好，自身不燃，外界火源时亦不会产生有害气体。温度报警继电器、冷却风扇应在工厂内完成，并引至二次接线盒上。控制线截面不应小于2.5mm²，材料为铜绞线，电压不低于600V。变压器配置风冷系统，采用强迫空气冷却，风机有测温仪表控制，变压器负荷增大，运行温度上升，当绕组温度达到110℃时，系统自动启动风机冷却;当绕组温度降低至90℃，系统自动停止风机。环境温度为40℃，AN冷却方式，应100%额定容量运行；当环境温度不超过20℃时，应110%负载持续运行。变压器须装有温度过热保护装置，该装置须能提供如下功能：变压器运行过程中巡回显示三相绕组温度值显示最热一相绕组的温度值超温报警、超温跳闸风机启停风机过载保护及RS485计算机通讯接口损耗低、局部放电量低、噪声小、散热能力强，强迫风冷条件下可以150%额定负载运行。产品能承受低压侧出口短路，产品的铁芯，线圈，绝缘不变形及损耗。（高压侧为无穷大电源）并能、提供各种规格的变压器的电阻和电抗值。防潮性能好，可在100%湿度下正常运行。套管接线端子连接处在空气中对空气的温升不大于55k。在额定工况下，变压器使用寿命不低于30年。下述现场试验并提供实验报告（不限于）局部放电试验工频耐压试验空载试验：包括空载损耗（p）及空载电流（I）负载试验：包括负载损耗及阻抗压降感应高压试验绝缘电阻试验线圈直流电阻试验变压比、联结组别试验。质量保证、出厂试验及检验变压器出厂前应进行国家标准及行业标准所规定出厂试验项目及所需进行的形式试验项目。变压器出厂前应进行预组装以便现场安装时顺利进行。质保期2年，施用年限不小于30年。技术服务资料提供设备总图、设备基础图、设备安装接线图、原理图。安装说明书、产品合格证。所供设备的备品备件、易损件清单及更换周期说明书。出厂各项试验（包括形式试验）的试验报告及各个外购件的试验报告。除上述资料外，投标方以为应提供的其他技术文件。技术资料要求及交付进度投标方应在合同生效后3天内提供满足工程基础设计的资料和图纸，在合同签订后5天内给出全部资料清单，并经甲方确认，供方对所提供的资料附有全责。设计联络与协调供方需指定一名技术人员配合甲方并提供技术支持。现场技术服务要求供方的技术人员及时到现场提供技术服务，在安装和调试期间做好急速知道及协助工作。现场安装、调试中，如需供方知道或遇到技术及质量问题，供方应及时派员赴现场解决。在质保期2年内发生质量问题，供方应及时到现场抢修或更换。超质保期后及时提供优惠的备品备件及技术服务。质量保证质保期本项目变压器在甲方配电系统工作72小时联合试运转合格后的12个月设备监造与验收供方有责任将检查和试验资料按规定完整并及时地提交给需方；对重要的检查与试验项目，邀请需方代表参加，并在试验前10天通知需方，投标方为需方提供方便。监造内容由需方和供方共同进行协商。高低压柜技术要求应遵循标准合同中所有设备、备品备件，包括卖方自其他单位获得的所有附件和设备，除本规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI），这是对设备的最低要求。所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。GB311.1～311.6“高压输变电设备的绝缘配合、高电压试验技术”GB11022“高压开关设备通用技术条件”GB1984“交流高压断路器”GB1985“交流高压隔离开关和接地开关”GB1207“电压互感器”GB1208“电流互感器”GB11032“交流无间隙金属氧化物避雷器”GB772“高压绝缘子瓷件、技术条件”GB8287“高压支柱瓷绝缘子技术条件”DL/T404“户内交流开关柜订货技术条件”DL/T593“高压开关设备的共用订货技术导则”DL403/91“10-35kV真空断路器订货技术条件”环境条件安装地点：环网柜户外安装,其余户内安装海拔高度：1000m以下环境气温：-15℃～+40℃最高日气温：+35℃（24小时平均值）最大日温差：<15K最大相对湿度：90%（25℃）(月平均）耐地震能力：水平加速度0.15g，垂直加速度0.075g。采用正弦共振拍波试验方法，激振5次，每次5波，间隔2S，安全系数1.67。基本技术条件开关柜结构要求开关柜结构保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。设计除满足GB3906-91《3～35kV交流金属封闭开关设备》之要求外，还满足下列要求：开关柜内所配一次设备（含接地开关）都与断路器参数相配合，各元件的动、热稳定性必须满足要求。断路器小车灵活轻便并具有良好的互换性。断路器小车处在“试验”位置和“隔开”位置而隔离断口未达到规定值之前，以及当辅助回路未完全断开的任一位置时，仍保持与接地连接。开关柜为组装式框架结构，所有部件有足够的强度，能承受运输、安装和运行时短路所引起的作用力而不致于损坏。断路器开关柜内，要求其母线、断路器、出线和仪表等均有单独的隔离小室，小室与小室间采用金属隔板隔离。柜体应采用进口优质敷铝锌钢板弯折后栓接而成。开关柜应从结构上考虑内故障电弧的影响，断路器室、电缆出线室、母线室在顶部应设压力释放板。高压开关柜符合五防要求：防止误分、合断路器防止带负荷分隔离插头防止带接地刀送电防止带电合接地刀防止误入带电柜内开关柜的前门为铰链门，且在开关“试验”位置时，也能关闭，开关柜背后均要求为可方便拆卸的盖板，前门打开角度大于100度。开关柜内的控制、保护小盘牢固，便于设备的调试和维修。开关柜内设照明，断路器室电缆室照明开关装在柜前门，仪表室照明由仪表室门控制，照明电压为交流220V。开关柜小车的推进，抽出灵活方便，对仪表小室无冲击影响。相同规格的开关柜小车有互换性。开关柜手车采用手摇式推进机构。开关柜有良好的通风条件，如通风设有百叶窗或其他通风口时，设有防止漏水、防小动物进入的措施，并符合有关部门标准。所有操作机构、辅助开关和二次插头的接线除有特殊要求外，采用相同接线，以保证开关柜小车的互换性。手车在柜体中有明显的工作位置、试验位置和断开位置之分，各位置均能自动锁位和安全接地，为保证检修安全，在一次插头上装有触头盒及安全挡板，并能自动进行开闭。开关柜内各小室应隔离，为防止柜顶主母线发生短路故障波及，要求在母线小室柜间加装隔离套管。柜内裸导体相间及对地的空气间隙应不小于125mm。铜母线型规应按设计图纸的要求。柜内采用绝缘母线，并具有防潮和阻燃性能以及足够的介电强度，其对母线容量的影响由投标方考虑。母线应加装绝缘套或流化涂覆，并要求全部加装（包括母线、分支线、接头等），要求采用优质热缩套，厚度必须满足相应等级绝缘水平要求。开关柜内设电加热器，各开关柜的加热器应均匀接至加热小母线上，加热器可在柜外由开关控制其投入或切除，加热器投入后按整定湿度自动通电或断开。加热器由温度、湿度能分别整定的温湿度监控器自动投入或切除。所有用螺栓固定的主母和分支母线接头，对铜导体镀银，并保证其温升不超过标准值，在长期使用期间，从标准温度到额定满负荷温度，固定螺栓的初始接触压力值不应降低，每个连接点不应少于两个螺栓。我方对母线的每个接点进行接触电阻测试，需达到标准：630A<30μ、800A-1000A<20μ、2500A<15μ、3000A<10μ以保证母线接触可靠。高压开关柜中各组件及其支持绝缘件的绝缘有效爬电距离240mm。主母线支承绝缘子的吸潮性能很低，在设备使用期间，不应降低机械和介质强度；柜间套管及触头盒有良好的屏蔽均压措施，正常运行条件下无放电声。。开关柜中的接地母线应能承受断路器的瞬时及短时额定电流而不超过额定温升。接地母线最小截面为60*8mm铜排。。开关柜中的电流互感器技术数据应满足设计要求，其二次绕组按设计要求在端子排上进行连接。电流互感器布置便于维护和检修。。电压互感器放在单独的间隔内，并配有一次熔断器，当允许检查和进入开关柜内更换一次熔断器时，电压互感器与一次熔断器要完全隔离。如采用感性电压互感器，为防止铁磁谐振过电压，设置消谐装置。。开关柜前门上应设有断路器机械的或电气的位置指示装置，并有表示手车“工作/试验”位置的指示，在不开门的情况下能方便地监视断路器的分合闸状态。开关柜的外形应平整美观，外表颜色由设计和用户确认。断路器操动机构。断路器采用由电动机储能的弹簧操动机构，电源采用AC220V。失去电源时，可以手动储能。提供机械手动合分闸装置，以便在失去控制电源时操作断路器。该手动装置有防误动措施，机械具有防跳功能。所有控制设备，包括合分闸线圈，应采用正常工作电压为220V/110V的直流系统。其操作电压范围：合闸线圈85%～110%分闸线圈65%～110%跳闸线圈不应动作的电压≤30%安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合分闸操作。断路器分合闸线圈不应采用并、串联电阻方式，且分合闸电流大于1A小于2.5A。真空灭弧室标明出厂年月,且允许储存期20年。储存期内真空度不低于6.6×10-2Pa，出厂时真空度不得大于1.32×10-5Pa。动静触头允许磨损厚度：3mm，并有易于检查开关触头磨损程度的标记。真空断路器的灭弧室具有互换性。隔离手车设有观察窗或可靠的机械位置指示器以校核其位置。隔离手车与带电显示装置应有联锁装置，以确定带电时不能移开隔离手车。母线采用矩形铜母线，主母线、分支母线持续额定电流应满足设计要求，所有母线接头、分接头绝缘。所有带电部分用（主母线，引线）采用绝缘套或流化工艺涂敷绝缘材料覆盖。母线应固定在足以承受侧向短路力以及纵向热胀缩的绝缘子上。在额定持续电流下，母线及其连接点的温升应符合国家标准。二次部分技术要求1.所有开关柜装有能正确反映断路器小车在“工作”位置和“试验”位置的性能优良的行程开关，行程开关接点数量应满足工程需要并应有备用。每台断路器至少有6个备用的辅助接点（3个常开、3个常闭），弹簧储能状况除接入控制回路的接点外，还至少有2个备用的接点（1个常开、1个常闭），以供其它用途使用。上述辅助接点均引至开关柜端子排上。用于断路器控制回路的辅助接点能可靠地切断断路器分合闸操作电流。2.对断路器跳、合闸回路、加热器回路、电机储能回路及储能状态等有完善的监视。3.手车与高压开关柜辅助回路的插头连接，其同一功能单元、同一种型式的高压电器组件插头的接线应相同，并能互换使用；插座设在开关柜上，插头设在手车上，插头与插座必须接触可靠，并有锁紧措施；插头与开关应有可靠的机械连锁，当开关设备在工作位置时，插头拔不出来。4.所有开关柜上端子排的接线及其排列应与买方提供的图纸一致。端子排上至少应还有20%的备用端子。柜内布线应满足下列要求：5.当测量仪表及继电器保护装置盘面上的二次回路接线以插头与高压开关柜中其它二次回路相连接时，其插头及插座必须接触可靠，并有锁紧设施。6.对外引接电缆均经过端子排，每排端子排留有15%的备用端子。所有端子的绝缘材料必须是阻燃的。7.供电流互感器用的端子排应设计成短接型电流端子，电流不小于20A(500V)，并具有隔离板。8.每个端子排只接一根导线，内部跨线可以接两根导线，导线选用交联聚乙烯绝缘，电压不小于500V的铜绞线。端子排上的导线固定采用平头铜螺丝。9.对于需分开运输的开关柜的柜间联线，要求互联的接线接在一个柜的端子排上，当开关柜段组装时，再与其他柜连接。10.控制和表计开关分别采用相同外形与手把的通用组合开关，相同用途的开关把手操作方向一致。11.导线均为铜绞线，绝缘等级500V。导线截面：控制回路：2.5mm2；信号回路：1.5mm2；交流电流回路：4mm2；交流电压回路：除压变引至柜内用2.5mm2之外其余二次电压回路导线截面4mm2。12.所有导线的终端应有回路编号或导线走向标识，设备端子均有标字牌。13.所有导线牢固的夹紧。开关柜一次设备隔室内的二次布线严禁使用塑料扎线、尼龙卡子等易变形材料，应采用专用走线槽、隔板或有足够强度耐老化的绝缘线等方式固定。柜内二次线穿越一次室时应有阻燃型软管或金属软管包裹。14.开关柜继电器小室顶应单独设置二次保护接地铜母线，截面应≥120mm。柜与柜之间穿线孔直径不小于80mm并加装绝缘护套。14.1卖方提供下列数据：14.1.1继电器小室、仪表门、端子室的详细尺寸。14.1.2合分闸线圈电流或直流电阻。14.1.3电机及加热器功率14.1.4二次插座和行程开关型号及生产厂家。14.2五防”要求所有开关柜优先采用简单、可靠的机械“五防”结构，对难以实现机械“五防”的部分，可采用电气闭锁。但实现下列功能：14.2.1当断路器处在合闸位置时，断路器小车无法推进或拉出。14.2.2当断路器小车未到位置时（指工作或试验位置），断路器无法进行合闸操作。14.2.3当接地开关处在合闸位置时，断路器小车无法从“试验”位置进入“工作”位置。14.2.4当断路器小车处在“试验”位置与“工作”位置之间（包括“工作”位置）时，无法操作接地开关。14.3开关柜前面应装有能反映线路侧有无电压的带电显示器，要求采用优质带电显示装置。当线路侧带电时，应闭锁操作接地开关。14.4进线间隔除满足上述基本功能外，还满足进线开关柜与隔离柜之间的联锁要求。14.5其原理见买方的二次图纸，双方均有权利和义务通过协商使其更加完善。14.6压变小车工作位置接点不少于9付常开/常闭。14.7电能表、保护装置等装在开关柜上，计量柜内电能表由卖方提供并安装到位，保护装置型规按设计图纸并经南湖供电分局及用户认可。2.基本技术参数2.1开关柜柜体2.1.1额定电压：12kV；2.1.2额定频率：50Hz；2.1.3雷电冲击耐压：对地、相间、断路器断口：95kV；隔离断口：75kV；2.1.4工频耐压：对地、相间、断路器断口：42kV；隔离断口：48kV；2.1.5温升：人员触及部位≤30K,无需触及部位≤40K，运行人员不易触及个别部位≤65K；2.1.6额定短路开断电流：31.5kA/25kA；2.1.7额定短路开断电流持续时间：4S；2.1.8关合电流：100kA/80kA;2.1.9外绝缘爬电距离：纯瓷216mm，合成240mm；2.1.10间距要求：125mm；2.1.11外壳：2mm进口敷铝锌板；2.1.12外壳防护等级：IP4X。2.2断路器2.2.1额定电压：10kV；2.2.2最高工作电压：12kV；2.2.3额定频率：50Hz；2.2.4额定电流：进线柜1250A，出线柜630A；2.2.5额定短路开断电流（有效值）：进线柜31.5kA，馈出柜25kA；2.2.6额定短路关合电流（峰值）：80kA/63kA；2.2.7额定热稳定电流（4S有效值）：进线柜31.5kA，馈出柜25kA；2.2.8额定动稳定电流（峰值）：80kA；2.2.9绝缘水平：工频耐压(1分钟、有效值)：相间及相对地：42kV；隔离断口间：48kV；雷电冲击耐压（峰值）：相间及相对地：75kV；隔离断口间：84kV；爬距：纯瓷绝缘：≥18mm/kV；有机绝缘：≥20mm/kV；空气净距：相对地：≥125mm；相间：≥125mm；辅助回路及二次控制回路：工频耐压（1分钟，有效值）：2000V；动静触头允许磨损厚度：3mm；真空断路器合闸弹跳时间：≤2ms；合闸时间：≤100ms；分闸时间：≤60ms；合闸不同期性：≤3ms；分闸不同期性：≤2ms；额定短路电流开断次数：20次/相；额定电流开断次数：20000次；机械操作次数：20000次。投标报价选用（高压设备选用国内一线品牌，低压设备选用国产天正，正泰、德力西）2.3电流互感器2.3.1型式：独立环氧浇注单相；2.3.2动热稳定电流：同开关柜；2.3.3变比/精度/容量：满足招标要求；2.3.4相地局部放电量：≤50PC。2.4电压互感器2.4.1型式：独立环氧浇注单相；2.4.2动热稳定电流：同开关柜；2.4.3变比/精度/容量：满足招标要求；2.4.4相地局部放电量：≤50PC；2.4.5励磁特性：在1.3倍额定电压下不饱和。2.5氧化锌避雷器及氧化锌三相组合式过电压保护器2.5.1额定电压：17kV；2.5.2最大持续运行电压：13.8kV；2.5.3雷电冲击残压：≤45kV。2.6接地开关：动热稳定电流同开关柜。2.7空气断路器具体配置选型见设计图纸。报价选用:天正，正泰、德力西国产品牌;2.8接触器：按照招标文件招标图纸。2.9双投电源开关：双电源采用（正泰、德力西、天正）品牌PC级产品，一体化式，符合GB/T14048.11《自动转换开关电器》-2002。2.9电流互感器1）、电流互感器一次回路额定电流为额定电流1.1～1.4倍间，一次穿线为一圈。2）、电流互感器符合IEC185标准。每套互感器的次级和外壳均接地。型式为：BH－0.663）、供电部门计量用电流互感器（如采用）由供电部门安装，箱内预留安装位置（预留尺寸咨询供电部门后确定）。2.10熔断式刀开关1）、熔断式刀开关必须符合IEC-408标准，属AC-23使用类型，额定短路电流不小于50KA。2）、熔断开关为中央独立手动操作。3）、熔断器为高分断容量型，符合IEC269标准。2.11测量仪表(电流表、电压表、电度表等)。1）、指示仪表为平装式，后接线，防尘，重负载，配电柜使用型带无光泽黑色玻璃框。表面板为白色带不退色的黑色指针和刻度。2）、指示仪表及数量配置详见设计一次系统图要求。所有仪表具有高灵敏度和耐震能力。测量仪表符合IEC51标准,精度与电流互感器同级或低一级。3）、电流表所选的测量范围满足当电力装置回路以额定值条件运行时仪表指示在标准尺的70%。4）、供电部门计量用电度表由供电部门安装，箱内预留安装位置（预留尺寸咨询供电部门后确定）。2.12指示灯和按钮1）、指示灯使用LED发光形式。2）、按钮和指示灯的颜色符合标准规定。3）、投标报价选用上海双科公司产品。（二）、箱柜内的配线安装：1、母线为高导电率、电镀锡、矩形实心裸铜排制成，配电柜的母线、母线联接和裸导体符合GB7251-87、ZBK36001-89标准中关于载流量和温升限量的要求，母线弯曲处无裂纹，表面无压痕、凹坑、毛刺等缺陷；母线涂层均匀，无流痕、刷痕、皱纹等缺陷，搭接面无粘漆，同一元件同一侧涂层界线一致，与接触面的距离相差不大于5mm。相色的要求为：L1相（A相）为黄色、L2相（B相）为绿色、L3相（C相）为红色、中性线（N线）为淡蓝色、保护接地线（PE线）为黄绿双色；直流电源的正极为棕色、负极为蓝色，接地中线为淡蓝色，相线和中性母线须为同等截面。母线的排列方式按下表执行，下表的基准方向为面向配电箱柜的正面：附表:相别垂直排列水平排列前后排列L1相（A相）上左远L2相（B相）中中中L3相（C相）下右近N线（中性线）最下最右最近母线在箱（柜）内的排列层次分明、美观合理，相色标的位置整齐一致；母线的搭接部位要求搪锡，使用的紧固螺栓要求镀铬，外露丝扣3-5丝，搭接要平整、自然，连接紧密可靠并有防松措施；后期安装接线用紧固件应配置齐全；母线的支持件牢固可靠，排列布置合理，能承受设计要求的电力负荷和热应力；母线穿越金属隔板时，在穿越处加强定位固定；绝缘导线与母线进行固定时采取防转动措施，严禁利用