土建工程钢筋工劳务分包合同

土建工程（钢筋工）劳务分包合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、公司文献有关规定，本着自愿、诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程劳务施工承包事宜协商达成一致，订立本合同。第一条：工程概况工程名称：工程地点：第二条：工程承包范畴钢筋工所完毕的全部钢筋分项工程。第三条：承包方式、价格及包含的内容1、承包方式及单价：采用综合单价包干；包人工、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包本工种范畴内全部工具、机具及劳保用品，以一次性拟定单价的方式进行承包。其基础、地下室、商业按所用钢材重量计算,单价为元/吨；商业层以上原则层按规划局测绘的建筑面积计算，单价为元/m2。2、承包价格所包含的内容：全部与钢筋制作加工、安装有关的全部施工内容。乙方承包内容包含但不局限于下列内容，乙方协定单价时已做了充足考虑：提供全部钢筋制作机械及焊接机械；扎丝、焊条、切割片、粉笔；全部钢筋的翻样（并向甲方提供符合决算规定的钢筋料单）、制作加工、调直、安装、套丝钢筋头的保护、搬运；钢筋绑扎和钢筋直径≥10以上的闪光对焊及钢筋直径≥12以上的电渣压力焊；钢筋直径≥16的直螺纹套丝及套管安装（涉及设计施工图及规范规定的连接方式）；多种预埋件的制作与安装(涉及外架预埋铁件的制作)；预埋钢筋及插筋、马凳的制作安装；二次构造植筋钢筋的制作；保护层垫块安装。清理施工现场等全部与钢筋加工制作、安装有关的全部施工内容；钢筋的一切场内运输（其中涉及材料不能一次性达成施工现场等特殊状况下的运输）及甲方对文明施工的规定的整顿及分类堆放；施工中临时钢管脚手架及平台的搭设、维护、拆除、搬运及转运堆放，安全文明施工等有关工作；钢筋原材料实验及钢筋焊接的取样试件由乙方负责提供，焊接质量必须符合规范规定。在混凝土浇筑工程中，乙方必须派专人维护、调节钢筋，确保砼浇灌后的钢筋质量；二次构造钢筋制作、绑扎；砌体拉结钢筋的制作；混凝土浇筑结束后及时切除外露钢筋；钢筋反锈后锈斑解决；地下室底板、顶板、外墙后浇带的止水钢板安装与焊接；协助甲方施工人员抄平、放线；以及其它安全文明施工费用、职工保险费、班组管理费用等有关内容（材料第一次进场时下车、地下室止水钢板安装与焊接，二次构造植筋另行计价）；。本合同单价为综合单价包干。其单价在合同执行期内固定不变，合同商定的全部劳务用工都已综合考虑进合同单价内，乙方不得以合同未包含为理由规定予以点工、签证或回绝施工。3、合同单价已涉及了合同规定的劳务费；施工机械设备及设备维护维修费、小型工用品、辅材购置费、职工保险费、班组管理费、利润及合同包含的全部风险、责任、权利、义务等所应有的费用。4、合同单价中已包含的风险费：自然条件恶化、外界环境变化、施工图中的错、漏、碰、缺和对施工图的错误理解以及施工图调节、政府政策性文献费用调节、和安全事故、交通事故以及其它非甲方因素影响乙方分包工程的实施而增加的费用。5、在合同推行过程中发包人、设计、监理或甲方提出的任何建议、变更、方案、规定，乙方应合理进行采纳，但是均不予结算，此费用已包含在合同单价中。6、本工程不存在任何形式的点工，如出现统统被视为无效。7、转包与再分包：乙方不得将其承包的分包工程转包给别人；未经甲方允许（书面形式）也不得将其承包的工程再分包给别人。如乙方将其承包的工程转包或未经书面形式允许下的再分包，将被视为违约，并承当违约责任（此项违约责任为：所做工程量不计取任何费用，全部工人工资由乙方独自承当）。8、劳务班组负责人必须常驻工地，因事离开工地，必须经甲方书面形式上的同意，违反一次罚款200元（具体方法为每天上下班各一次在工地项目部负责人处签字报到）。第四条：付款方式1、承包劳务费支付方式：以建设单位拔款节点延后日按乙方所完毕钢筋加工制作、安装工程量的%支付工程进度款；2、甲方每次支付乙方款项，乙方必须提供现场合有施工人员工资表和身份证复印件，在甲方监督下签名领取，不得代领、代签。第五条：工程工期1工期：1、计划开工日期：月日开工；竣工日期：月号。提出增加工期必须事情发生后一周内以书面形式提出，并得到甲方有关人员同意才干生效。2、乙方必须按照甲方的总进度计划、月进度计划、周进度计划组织施工。此施工天数不包含自然因素（大暴雨天气等不可抗力的因素除外）的天数，乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包含新调节的进度计划）,及时安排充足的劳动力进场。3、工期延误（1）若因乙方因素不能按照工期规定完毕合同任务，或不能按施工需要提供人力及机械设备，每延误一天罚款500-1000元，如乙方屡教不改情节严重的，甲方有权终止合同并选用其它班组进场施工，乙方不得有任何异议，不得提出任何赔偿。其所做工作量按照下列方式结算：钢筋安装结束并验收合格的按照元/T结算，加工后没有安装到位或没有达成验收质量规定的不予结算。除以上规定项目外，其它项目不予结算，由乙方自行负责全部工人工资。其所扣款项作为甲方另行组建班组的赔偿费用。（2）若因乙方因素不能按照工期时间规定完毕合同任务，或不能按施工需要提供人力及机械设备，每延误一天罚款500-1000元，如乙方屡教不改情节严重的，甲方有权从乙方承包范畴分出部分工作内容分给其它班组进行施工，所产生的费用由乙方承当（涉及车旅费等），乙方应无条件接受另行分包价格，不得有任何异议，不得提出任何赔偿；甲方可提前支付另行分包班组的工资，并在乙方总工资款中扣除，但甲方支付乙方总工资比例按照合同商定比例不变。（3）工期延误的判断：按照下列三点判断，违反任何一点被视为乙方延误工期。第一点，不能完毕重要工期节点计划：第二点，不能完毕甲方根据现场实际状况下发的工期调节计划；第三点，在抢工期时，不能完毕甲方每天发的工作量清单。4、工程竣工：乙方应按照本合同书商定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。第七条：质量原则、安全文明施工目的1、本工程质量原则：按《建筑工程施工质量验收统一原则》（GB50300-）及有关规定执行，一次性交验合格。2、本工程安全文明施工的目的：无重大安全事故，轻伤事故控制在3‰以内。3、图纸：甲方向乙方提供图纸一套，局限性部分由乙方自理，若需甲方请设计院加晒，费用由乙方承当。4、乙方须按照施工图纸及阐明、设计修改告知、国家颁发的施工规范进行施工。按照现行的施工及验收规范和质量检查评定原则以及颁发的现行国标、行业原则、省标、市地方原则与规范的对应规定和规定施工，在合同推行期间，本工程所采用的原则或规范若有修改或新颁布或不完整，以业主、监理工程师及甲方的指令为准。5、施工的项目未达成规范规定，乙方应无条件返修，返修所生产的材料费用在乙方每月工资款中扣除。6、工程竣工验收后，部分项目可能还要进行局部维修，乙方必须在接到甲方电话或书面告知后及时安排人员维修，否则产生的后果乙方自负，甲方另行安排的维修人员的工资以及由此产生的费用乙方无条件承当。7、如果梁板钢筋位置放置错误的，每处分款200元；钢筋下料长度不精确，给构造造成安全隐患的或造成材料浪费的，视情节严重程度处以200-1000元不等的罚款。如果出现重大质量问题，例如楼板开裂、雨棚断裂、梁板受拉区钢筋位置放置不到位，给构造造成重大安全隐患的等，甲方将对乙方处以1000-5000元不等的罚款。如造成重大损失，例如停工整治、业主拒付工程进度款、业主回绝和甲方继续推行已经订立的合同，给甲方所属公司名誉上造成的重大负面影响等，甲方将视情节严重程度对乙方处以10000元以上罚款。混凝土浇筑过程中无人值班或值班人员不负责任，每次罚款300元，混凝土浇筑后板面露筋、每处分款100元；若因板面露筋给混凝土收面工作造成安全隐患引发安全事故的由乙方承当全部责任。因钢筋保护层支设不到位造成拆模后柱、梁、板露出明显钢筋痕迹的、每处分款200元；焊接接头抽样送检不合格，每次罚款100元，并由乙方承当二次检查的全部费用；以上问题的判断根据有照片，与业主、监理的来往文献等，罚款将在总工资中扣除。第八条：甲方责任和义务1、负责统一制订各项管理目的，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。2、组织图纸会审，向乙方进行设计图纸交底。负责对乙方的安全文明施工管理和安全教育培训及安全技术交底工作。3、根据工作状况规定乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量恶劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退（退场人员的工资由乙方自行负责，退场人员不得以没有结清工资为由寻衅闹事、扰乱工地正常施工。一旦出现每次罚款5000元，判断根据有照片、人证等）4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、材料及周转材料。5、按本合同商定，向乙方支付劳动酬劳。6、统筹安排、协调解决乙方施工期间的用电、用水。7、为乙方办理现场施工人员出入证，其费用由乙方自理。8、负责统一安排职工生活区的垃圾清运，所耗费用由各承包班组按承包总额分摊。第九条：乙方责任和义务1、恪守国家政策和和法律法规：恪守业主和甲方公司的有关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。2、严格按照设计图纸、施工验收规范。有关技术规定及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达成合格原则，对本合同劳务承包范畴内的工程质量向甲方负责：根据业主或甲方的计划规定（涉及调节后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，确保工期；承当由于本身责任造成的质量返修、工期迟延损失及多种罚款。乙方承诺为满足工期、质量规定，会随时按甲乙指令无条件追加现场使用的设备、机具、辅材、安全设施、及人员投入，以达成甲方的规定为止；为达成上述规定，乙方采用多种方法的费用已包含于合同价款中，不再增加任何费用。3、乙方聘任的特种作业人员，如电焊工等必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，经考试合格并获得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。特种作业证必须按规定进行年审，乙方的特种作业人员必须报项目部安全员备案。4、服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环保的方面管理；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用状况及操作人员有效证件、持证上岗的状况。5、做好施工场地周边建筑物、构筑物、地下管线和已完毕工程的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承当由此引发的一切经济损失及多种罚款6、按甲方统一规划堆放材料、机具：妥善保管、合理使用甲方提供应乙方使用的塔吊、施工电梯、周转材料及其它设施。7、乙方必须按有关国家政策规定与每个务工人员订立《劳动合同》，并按合同所商定条款及时足额支付务工人员工资，局限性部分乙方自行垫资，乙方须将工资发放统计造册交甲方备案或移交的发放统计有虚假状况，甲方视情节严重程度给以乙方200-1000元的罚款。8、乙方全部进场人员名单及身份证复印件必须报项目部办公室备案，通过安全教育培训，考试合格、并经三级安全教育和安全技术交底后方可进入现场作业。若乙方使用未通过安全教育培训、未接受三级安全教育和未订立安全岗位责任书的人员，引发的安全事故由乙方承当全部责任。乙方应为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它有关的防护用品），其费用由乙方承当。9、进场施工人员规定含有思想素质好、身体健康、技术纯熟等条件；严禁18岁下列的未成年认和50岁以上的老人及体弱病残人员；严禁使用不法人员，乙方应承当因使用以上不合格人员而引发的责任和后果。10、如果发包人（业主）未能准时支付该分包工程范畴内工程进度款，乙方应有能力垫付（垫付时间为30天），直到发包人支付该分包工程范畴内进度款，乙方不得因此而影响正常施工，乙方亦不会因此而向甲方索赔费用、物资、工期等。11、甲方随时有权对乙方的工作进行监督、检查、控制，如由于乙方履约不力时（如乙方不含有工程施工能力等），不能达成业主或甲方规定时，甲方可另行分包该分包范畴内的部分或全部，另行分包的费用由甲方经谈判后拟定，不必征求乙方意见，发生费用从乙方费用中扣除并追加索赔（涉及工期、费用等）。12、乙方代表或者指定负责人应对甲方下发的多种文献及时签字确认或书面回复，如文献下发两天内不予签字或书面回复，甲方视乙方已完全接受。13、乙方应对本组施工人员安全生产管理负总责，每天上班前必须对工人进行安全技术交底，严格按操作规程进行施工，对存在安全隐患和危险较大的部位要派人现场负责指挥，由专人施工，如不能自行解决，及时报告项目部进行协商解决。14、乙方工人由于本身因素造成的意外伤害事故，乙方应及时妥善解决，不能影响工地的正常施工，否则造成的全部后果由乙方独自承当。15、乙方应管理好工人，乙方工人不得以任何理由以任何形式到甲方所属公司、所在项目部、施工现场闹事。以上状况如出现一次罚款5000元，一次以上无条件清退出施工现场。判断闹事的根据有：照片、证人等。16、乙方应无条件听从甲方现场施工管理人员安排，不得以威胁、诱惑、恐吓等手段达成有关目的，否则视同闹事解决。17、垂直运输机械应听从甲方人员安排，合理调配使用。不服从甲方安排，争抢霸用、每次罚款500元。第十条：环保、安全生产和文明施工1、乙方应按照国家及本地政府颁发的有关安全、文明施工及有关施工扰民、噪音控制、交通、环保的规定，确保施工安全和现场文明，同时满足政府有关部门的规定和规定，并承当因违反上述规定而造成的一切责任和费用。2、乙方必须恪守甲方制订的安全规章制度、安全技术交底以及文明施工规定，自觉接受各级安全文明施工检查。3、乙方必须承当由于本身因素造成安全事故的全部责任和费用.4、甲方在生活区为乙方提供临时宿舍两间，乙方自行负责所属工人的管理，局限性部分由乙方自理，乙方工人在外出期间肇事或上下班途中出现安全事故，其责任及经济损失由乙方自行承当。5、乙方负责本身班组居住在施工现场生活区工人的管理，负责生活清洁卫生的清扫，确保文明施工。若乙方人员在生活区内不爱清洁，不清扫卫生，可由甲方统一派人清扫，由乙方支付甲方派出人员每天每人100元的工资，此费用在每次给乙方支付工程款时扣出。6、乙方应组织新进厂工人的安全学习、三级安全教育和有关安全教育，组织学习有关安全生产的会议及文献精神。7、施工班组进场时，对施工班组进行安全生产责任制度交底，进行有关安全生产的规章制度、规程等教育，甲方有权对乙方违反安全、文明施工的行为进行纠正解决，对不听劝的施工人员，甲方有权停止其继续施工，直到清退违反安全规定的野蛮施工人员出场。8、乙方负责组织各施工班组召开安全会议，解决生成中发生的问题，监督教育工人按规定对的使用劳动保护用品。9、对项目部发出的告知、整治告知书等出现拒签收的，根据有关规定罚款200-1000元不等，对项目部发出罚款告知书出现拒签收的，处以告知书罚款金额两倍的罚款。10、带领本班组全部人员主动恪守项目部安全生产、文明施工管理规定，严格规定本班组作业人员进入施工现场必须戴好安全帽，高处作业时系好安全带。11、因乙方管理不到位，作业人员违章作业造成的安全生产事故全部损失由乙方自行负责，给甲方造成不良影响的，甲方将予以乙方经济处分或追究其对应的责任。乙方施工人员给本班组以外的人员造成伤害的，根据责任大小承当对应的经济责任，本班组内部的安全事故，由本班组自行负责。12、安全生产、文明施工奖罚规定（1）对普通违犯操作规程行为的工人，予以以50-100元/次处分，一种月内3次以上违规者予以辞退；（2）对于特殊工种工人违犯操作规程，将予以以100-200元/次处分，3次以上违规者予以辞退；（3）施工班组应自觉做好“落手清工作”，及时清理楼层剩余钢筋及钢筋制作房余料，若不听从甲方管理人员指挥，处以200-500元/次处分，若影响下一道工序进行的，视情节轻重予以500-1000元/次处分；（4）施工人员必须戴好安全帽上班，高空作业必须系安全带，否则予以当事人50-200元/次罚款；严禁私自接线、乱拉电线、烧电炉等，若查到，予以当事人罚款200元；（6）严禁施工现象随处大小便，随处大小便者罚款50-100元，并自行清理干净；（7）、施工过程中从高处掉落物件（钢筋、钢管、扣件、工用品等以及钢筋工操作的其它物件），每次罚款500元。若发生安全事故，由乙方承当全部责任。（8）高空作业，严禁向外、向下抛散杂物，如故意抛散者，每人每次罚款1000元，若发生安全事故，当事人负全部责任并由乙方承当连带责任；（9）不准私自拆除安全防护方法装置（脚手架、防护栏杆、钢支撑、安全网等），需拆必须通过施工负责人同意，如有擅拆者，予以当事人罚款500元；（10）爱惜现场公共安全设施（消防器材、卫生器具、标记牌、电气管线、给排水管等），若有损坏，照价赔偿，故意损坏的，除赔偿损失外，并处100-500元罚款；（11）保护建筑产品（成品）人人有责，不得故意损坏，若有发现，除赔偿损失外，并罚款200-1000元，严重者清退出场，并追究其对应责任；（12）要遵纪遵法，如有发现盗窃工地公物者，予以加倍处分（以盗窃实物价格的5-10倍罚款）数额较大或情节严重者移交公安机关解决；以上安全、文明施工管理处分商定一经发生，将直接从班组当月人工费中扣除，乙方不得有任何异议。第十一条：材料、机具设备供应与管理1、甲方只供应本工程所需的垂直运输机械、主电缆、电源从总配电箱供至三级配电箱。以及构成工程实体的重要材料。本工程所需的其它全部机械（除塔吊、施工电梯外），小材料及工具（包含但不局限于电焊机、对焊机、电渣压力焊机、弯曲机、切断机、调直机、切割机、套丝机；三级配电箱下列的电缆、卷尺、铁丝、扎丝、剪刀，多种劳保用品（如安全帽、安全带、雨衣、水鞋、砂手套、布手套、胶手套、电焊手套、电焊面罩、电焊鞋、平光眼镜）等由乙方负责采购，此费用包含在合同价格内。2、本工程全部机械（除塔吊、施工电梯外）乙方负责维修保养，全部费用包含在承包单价内，乙方不得以任何理由提出增加费用。3、施工结束现场如有剩余的半成品钢筋，其价值100%在劳务价款总额中扣除。4、现场加工的钢筋，乙方应合理配料、重视节省。如材料使用超出部分（以预算工程量为准、但不包含定额损耗），由乙方承当，甲方将按市场同期采购价加保管费（10%）后的价格在劳务价款总额中扣除。节省部分乙方按20%分成。5、乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、楼层上未用完的箍筋、长短钢筋应随楼层进度随做随收，归类堆放，若发现遗留在楼层内未收捡，每次罚款200元。6、甲方将在施工过程中检查乙方施工中的节省状况。随手切断还能使用的钢筋，每次罚款500元；钢筋下料偏长造成废料增加，每次罚款500元，大量遗弃还能使用的钢筋，视状况处以100-1000元不等的罚款。7、全部与材料浪费有关的罚款以照片等为根据，在总工资中扣除。第十二条：施工验收1、乙方应按本合同商定的质量原则组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，告知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收成果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责免费整修，不延长工期，并承当由此给甲方及有关班组造成的一切损失（人工费、材料费、工期赔偿等）。2、竣工验收时，业主、监理等有关方提出的工程质量缺点，乙方应免费维修，并承当由此给甲方造成的有关损失费，不得因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。3、乙方应配合甲方对其工作进行初步验收及隐蔽前验收；乙方在施工场地内必须配合第三方的工作；在整个施工期间，乙方应为业主或甲方所雇用的任何机构和人员提供一切合理的方便。第十三条：保险1、乙方承当施工过程中的一切安全风险及安全事故责任、工伤事故保险费用和用人单位工伤风险费用已包含在承包单价内，工伤保险由班组自行购置，工伤保险事故发生后由乙方自行解决，甲方不承当事故解决责任；其中50000元下列由乙方自行承当应由保险基金和用人单位支付的各项赔偿费用。50000元以上其保险基金赔付以外的各项赔偿费用按下列比例分摊：50000元以上至100000元下列时甲方承当60%【例：（100000元-50000元）*60%】；乙方承当40%【例：（100000元-50000元）*40%】；100000元以上至00元下列时甲方承当50%【例：（00元-50000元）*50%】；乙方承当50%【例：（00元-50000元）*50%】；00元以上至300000元下列时甲方承当40%【例：（300000元-50000元）*40%】；乙方承当60%【例：（300000元-50000元）*60%】；300000元以上至400000元下列时甲方承当30%【例：（400000元-50000元）*30%】；乙方承当70%【例：（300000元-50000元）*70%】；400000元以上至500000元下列时甲方承当20%【例：（400000元-50000元）*20%】；乙方承当80%【例：（400000元-50000元）*80%】；2、工亡保险由甲方统一购置，工亡保险事故发生后由乙方自行解决，甲方不承当事故解决责任。费用报销时由乙方自行上报保险并解决一切有关事务，甲方不承当任何事故解决责任。3、乙方应确保每位入场工人都能接受三级安全教育、并订立安全生产责任书；若因乙方瞒报、漏报，造成入场人员未能接受三级安全教育、未订立安全生产合同书的，所发生的安全事故责任、由乙方全部承当。4、保险事故发生时，甲、乙双方都有责任采用必要的方法减少损失。第十四条：违约和争议1、违约：（1）当发生下列状况之一时，视为乙方违约：1）乙方将其承包的分包工程转包或未经书面允许再分包，应承当的违约责任：由此引发的一切后果均由乙方负责，甲方保存向乙方索赔的权利，并按有关规定及有关商定追究乙方的责任；2）乙方因素不能按照本合同合同书商定的竣工或未按照甲方同意顺延的工期竣工的，应承当违约责任：如因乙方因素使甲方受到业主处分的，甲方将按业主处分金额的两倍对乙方进行处分，同时甲方视延误状况严重性和影响程度保存进一步追究乙方责任的权利；3）乙方因素工程质量达不到商定的质量原则，应承当的违约责任，由此引发的一切后果均由乙方负责，甲方保存向乙方索赔的权利，并按有关规定追究乙方的责任。（2）、乙方违反本合同可能产生很大的后果：如乙方有违反分包合同的行为，乙方应保障甲方免于承当因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总分包合同奖罚将负责的任何赔偿费，在此状况下，甲方可从本应付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失赔偿费，并且不排除采用其它补救办法的可能。2、争议：甲乙双方在推行合同时发生争议，首先应协商解决。双方商定，协商不成或当事人一方不乐意协商的，双方应将争议提交合同订立所在地劳务仲裁部门申请仲裁或依法向工程所在地的人民法院提出起诉。第十五条：其它乙方承包内容中包含但不局限于下列文献作为本合同附件:1、设计施工图及有关技术文献、施工组织设计及专项方案2、甲乙双方订立的安全生产合同书；3、乙方订立的承诺书；4、乙方订立安全技术交底及甲方下发的由乙方签字的有关技术、安全方面的告知；5、施工现场影像资料；6、甲乙双方订立的工程管理规定；7、甲乙双方订立的工程管理处分规定；8、甲乙双方订立的工程质量保修责任书；9、甲乙双方订立的工程治安消防责任书；第十六条：合同变更和解除1、除法定和本合同另有商定外，未经双方协商，不能变更、解除本合同；协商未达成书面合同前，仍执行本合同。2、如因不可抗力致使本合同无法推行或因业主方造成工程停建或缓建，致使合同无法推行的，能够解除合同。第十七条：合同终止双方推行完合同全部义务，乙方向甲方交付合格劳务作业成果，劳务酬劳价款支付完毕，并经业主方、总包方、设计方及质量监站验收合格，推行完保修任务后合同即告终止。第十八条：合同生效本合同双方商定签字后生效；本合同未尽事宜，双方应本着实事求是的原则协商解决。第十九条：合同份数本合同一式肆份，甲方执3份、乙方执1份。合同订立时间：年月日合同订立地点：下列无正文甲方：乙方：代表人：代表人：年月日年月日工程管理规定工程会议管理规定工程施工过程中重要会议有：项目部工地周例会，各项专项会议。工地例会规定：1)、会议时间及参加人员规定：工地例会时间由甲方在初次例会上拟定，地点在甲方项目现场会议室，工地例会由项目负责人主持。从乙方进场起以书面形式发放会议纪要，而无需另行告知传达，其它会议与此同类。2）、会议准备：除初次例会外，参会人员必须携带上次会议纪要，并做好本次会议需提出的问题或内容及有关资料，准时参加。3）、会议纪律：未经会议主持人许可不得迟到、早退、缺席或半途离场。迟到者对到会前全部会议内容无条件接受，半途离场和早退者对离会后全部会议内容无条件接受，缺席者对全部会议及其它内容无条件接受。会议时间不得喧哗，不得私下议论。将手提电话设立静音状态，必须接听的电话时在不打断会议次序的前提下，到会议室外接听，根据会议主持人安排次序讲话，其别人讲话时不得打断。4）、对会议纪要或其它有关方面共同讨论形成的结论性文献，各参会人员在收到文献后应予以核对，如有疑惑或异议，应于收文后一种工作日内以书面形式对主持人进行反馈。会议纪要内容作为承包合同附件，与承包合同内容含有同等法律效力。5）、会议内容：检查上周各项工作计划的实施状况，提出问题和解决存在问题的方法。审议进度控制、质量控制、安全控制、投资控制、设计变更和现场签证等重要事项；调节并拟定新的进度计划和工程确保方法；协调各工作、各专业间的关系，确保安全文明施工，提高工作效率，会后形成项目部例会纪要，发给参会各方。6）、工地其它专项会议参考项目部工地例会实施。7）、会议使用表格和统计。会议签到表、会议纪要。工程进度管理规定进度计划规定：按项目部周计划、月计划、总计划执行。进度控制规定。乙方工程进度不能满足规定，未按期完毕项目的工期规定，项目部根据工程施工进度计划及实际工程进度滞后程度以项目部书面或口头形式规定乙方增加人力、财力和物力，改善施工方案，调节施工办法，对施工机具、工作时间等方面进行调节，以满足工程进度规定。乙方在收到项目部告知后若无异议，就按项目部告知的规定实施；若有异议应及时与项目部联系，以免影响工期。因乙方因素造成工期延误时，项目部按乙方合同等规定对乙方处分，处分结论形成《项目部告知》。下发各班组，并在当期审核工程支付款时兑现。现场安全、文明管理规定本工程现场争创标化施工现场，乙方必须服从项目部、监理的管理，认真完毕项目部、监理单位发出的指令。现场安全按照《国家及地方施工安全检查评定原则》和甲方、监理的管理规定及有关建筑施工安全技术规范实施。乙方全部进出现场的人员严格恪守各项安全管理规定。否则将造成不同程度的罚款，罚款可从乙方任何款项中扣除。现场文明施工按照《遂宁市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理暂行原则（环境和卫生）》的规定实施。现场各单位佩戴安全帽颜色做统一规定。甲方及来宾安全帽颜色为红色；乙方管理人员安全帽颜色为蓝色；现场施工人员安全帽颜色为黄色。对进入施工现场的管理人员及施工人员均佩带工作牌。现场临时水电使用管理规定施工现场、加工区、生活区用电，由项目部专职电工统一安装接线，严禁其别人接线及使用未经甲方同意的机械设备。乙方进场设备，必须填写设备进场报检单，并同时附设备合格证。严禁乱接或私自增加用电设备。甲方：乙方：负责人（签字）：负责人（签字）：年月日年月日工程管理处分规定总则为规范乙方的施工行为，加强施工现场的施工管理，确保现场各项工作顺利有序开展，遵照工程承包合同的有关条款，特制订并执行《施工管理处分规定》（下列简称本规定）。本规定以监督乙方按设计、规范、承包合同、总包合同、发包方及监理的规定完毕合约内容，规定承包单位的施工行为。本规定合用于公司、项目部及监理对乙方的管理，公司、项目部、监理及主分包方对普通分包方的管理参考本规定执行。第二节细则乙方人员管理须执证上岗而又无证者，每人次罚款200元；在职不在岗者，每人次罚款200元。不按公司、项目部规定，更换不合格人员者，每人次罚款500元。进场未接受三级教育，未办理工作证者，每人次罚款200元。现场安全文明施工工地厕所卫生间、各班组轮流清理，若轮班者不及时清理，每发现一次，罚款100元；若轮班者不清理，由项目部安排其别人员清理，每次200元，从轮班者工程款中扣除。工地内严禁随处大小便，每发现一次，罚款100~500元，并按项目部、监理告知限定的期限每迟延一天整治，罚款100元，罚款总额累加。按照有关规定，现场临时用电配电箱不符合规定，如：无工作零线端子、无保护接地端子、非三相五线制、非一机一闸一漏电、开关无盖、配电箱无箱门、无防雨方法等，以每一项或每一条为单位，罚款100~500元。按项目部、监理告知限定的期限每迟延一天整治，每一项或每一条，罚款100元，罚款总额累加。施工现场周边及楼内的建筑垃圾不及时清运，以每层或每10平方米为单位，每发现一次，罚款200~500元，并按项目部、监理告知限定的期限每迟延一天整治，罚款100元，罚款总额累加。现场内的临时施工线路敷设，必须使用合格电线电缆埋地敷设，架空或挂墙须按规范敷设，接入设备或配电箱的电线电缆要规整，否则按照电缆数或不规整处。每处分款100~500元，罚款总额累加。在施工现场穿拖鞋或凉鞋的工人，每人次罚款20元，管理人员每人次罚款50元，罚款总额累加。进入施工现场不戴安全帽者，工人每人次罚款50元，管理人员、班组长及班组带班人每人次罚款100元，高空作业不系安全带每人次罚款200元，罚款总额累加。“四口”、“五临边”防护不合格，以每一项或每一条为单位，罚款100~500元，按项目部、监理告知限定的期限每迟延一天整治，罚款100元，罚款总额累加。造成高空坠物的，以每次罚款500~1000元，罚款总额累加。在施工现场不准抽烟，在楼层内随处大小便，不按安全规范施工，以每人每次为单位，罚款100元，罚款总额累加。施工用脚手架未按规定进行搭设的，施工通道不畅通的，罚款100~500元，按项目部、监理告知限定的期限每迟延一天整治，罚款500元，罚款总额累加。现场施工机械设备无防护罩（如：电锯、电焊机等），以及私自接电，以每一台为单位，罚款50~200元，按项目部、监理告知限定的期限每迟延一天整治，罚款50元，罚款总额累加。乙方在施工中出现的质量、安全事故；或因乙方因素，受到报纸、电台、电视媒体的曝光或政府等有关部门的通报批评，给甲方形象和名誉造成损失的，甲方将按500~1000元进行处分。发生安全事故：发生普通事故处以每人200~500元罚款；发生轻伤事故处以每人500~元罚款；发生重伤事故处以每人5000~10000元罚款；发生死亡事故处以每人10000元以上罚款，罚款总额累加。甲方对乙方的管理及配合乙方不按甲方的规定组织施工，如进度、安全等，甲方能够对乙方处以500~1000元罚款。甲方提出的事故隐患或其它问题，如乙方不能按规定的时间整治，每延迟一天，甲方对乙方处以500~1000元罚款。施工时乙方未做到工完场清的，甲方可按500~1000元的罚款对乙方进行处分，如在安全、文明施工检查时有上例状况的将处分加倍。进度计划1、周计划、月计划、总进度计划、分部分项、各控制点进度未按计划完毕而滞后受建设单位、监理处分的，除承当有关损失意外，按照每一项迟延一天，罚款200~500元，罚款总额累加。2、不能按期完毕，影响工程的正常交付使用，除承当有关损以外，根据具体状况罚款200~1000元，未按项目部、监理限定的期限整治，每迟延一天整治，罚款100~500元，罚款总额累加。甲方或监理以书面形式或会议上明确的节点期，乙方不能准时完毕的，逾期按100~1000元/天处以罚款。隐蔽工程验收及质量问题乙方在施工中不按照规定加强自检，达不到规范规定，经整治后仍达不到规定，情节严重的，每次罚款200~1000元。施工中未按设计规定施工，经检查属于偷工减料的每次罚款200~元。存在较大质量问题，或质量事故，视问题大小和事故的严重程度，每次每处予以处分以下：存在严重缺点，观感太差的，罚款200~1000元；钢筋制作、安装不符合设计及规范规定的，罚款100~1000元；楼、地面裂缝，每处分款200元；墙面开裂、漏水，每处分款500~元；防水工程不符合规定，罚款100~200元；轴线、层高不符合规定，罚款500~元/处；门窗工程不按节点做法施工的，罚款100~500元/处；不注意成品保护，损坏成品的，罚款100~1000元；9）抹灰严重空鼓、线条不直、观感较差，罚款100~500元/处；10）蓄意遮盖、掩饰、覆盖隐瞒质量问题，罚款100~1000元/次；11）蓄意影响阻挠项目部、监理正常检查验收工作，不按监理告知单期限整治，每次罚款500~元；12）未经项目部、监理检查就私自隐蔽或进入下道工序的，每次罚款200~1000元，并在期限内无条件返工，每迟延一天整治罚款200元/天，罚款总额累加；13）各工序自检制度不健全、自检人员配备不完善，或虽有制度和检查人员，但不尽职尽责、玩忽职守、该检查未检查的，罚款200元；并需在期限内健全和完善，每迟延一天整治罚款100元/天，罚款总额累加；会议管理及施工配合周例会、专项例会等，每迟到或早退一次罚款50元，每缺席一次罚款200元，如迟延不交者，罚款将从工程款中加倍扣除。乙方管理人员不能有效组织现场施工，不能与甲方或监理较好配合开呈现场的管理工作，或对于工人的无理取闹行为不能采用有效方法加以制止的，每次罚款200~1000元。限期整治的项目，或周例会、甲方、监理告知规定完毕的工作，乙方无正当理由未准时完毕，被项目部确认的，以每一项为单位，罚款100~1000元，每迟延一天整治，罚款100元/天；罚款总额累加。项目部下发暂停指令期间，强行施工的，每次罚款1000~元；罚款总额累加。项目部下达的书面或口头告知，不能及时、较好的配合的，罚款300~1000元。其它对本规定未述及的违规行为的处分原则，由建设单位、监理和项目部公共商定，并严格按照建设单位下发的各项管理制度执行，各班组不得有任何异议。甲方：乙方：负责人（签字）：负责人（签字）：年月日年月日工程质量保修责任书为确保工程在合理使用期限内正常使用，甲乙双方一致订立工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关规定及双方商定承当工程质量保修责任。工程质量保修范畴和内容具体质量保修范畴和内容由双方商定以下：主合同载明的工程范畴和内容，及为乙方保修范畴的内容，因乙方因素造成的质量责任，由乙方负责保修。质量保修期质量保修期从工程竣工验收合格之日起。分单项竣工验收的工程，按单项工程验收合格分别计算质量保修期。双方根据国家有关建筑工程质量管理规定及《建设工程质量管理条例》中第39、40、41、42条的规定，结合具体工程状况商定。质保金支付时间及方法以甲方同业主订立的合同为准。质量保修责任属于保修期内容的项目，乙方应在接到修理告知后24小时派人维修。乙方商定时限内不派人修理，甲方可委托其别人员修理，维修费用从质量确保金中扣除。发生须紧急抢修的事故，乙主在接到事故告知后，应立刻达成事故现场抢修。非乙方施工质量引发的事故，抢修费用由甲方承当。在国家规定的合理使用期限内，乙方确保工程的质量。因乙方因素致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方承当全部损害赔偿责任。四、质量确保金的支付工程质量确保金普通不超出施工合同价款的5%，本工程商定的工程质量确保金为施工合同价款的3%，甲方从乙方结算中扣押，不计息。五、质量确保金的返还甲方在质量保修期满后60天内，将剩余工程质量保修金返还乙方。六、其它本工程质量保修责任书作为合同附件，与主合同含有同等法律效力，甲乙双方共同恪守。甲方：乙方：负责人（签字）：负责人（签字）年月日年月日安全生产合同书为了确保工程安全顺利进行施工，进一步贯彻贯彻“安全第一、防止为主”的安全生产方针，明确甲乙双方各自的责任，特订立安全生产条款，甲乙双方共同恪守。1、施工人员中的特殊工种，必须持有特种作业人员操作证，不执证不准上岗。全部进场的施工人员，乙方均应造册登记并向甲方项目部上报《进场人员花名册》。2、乙方队伍进场前，须办理施工人员出入证，无出入证者，不准进入施工现场。3、乙方负责人在组织施工人员时，必须严格把关，按照劳动用工规定招收工人。4、乙方施工队伍进场后，按照国家规定的“三级安全教育”的精神，对全部的班组加强安全教育和安全管理，严格恪守各项安全生产制度，严格执行各项安全操作规程。5、各班组、各工种人员