河道土方清淤施工合同_第1页
河道土方清淤施工合同_第2页
河道土方清淤施工合同_第3页
河道土方清淤施工合同_第4页
河道土方清淤施工合同_第5页
已阅读5页，还剩4页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

河道土方清淤施工合同1.合同背景本合同由甲方（以下简称“承包商”）和乙方（以下简称“业主”）签订，双方遵守本合同的约定，进行河道土方清淤施工。2.工程概况2.1施工地点：[施工地点]2.2工程内容：本合同是为了进行河道土方清淤施工，包括但不限于以下工作：清理河道杂物、清淤河道泥沙、调整河道形状等。2.3工程规模：[工程规模]2.4工程时限：[工程时限]3.价格与付款方式3.1总工程价款：[总工程价款]3.2工程款项划分：第一阶段工程进度款：[进度款金额]，应在工程开始后[工期]内支付；第二阶段工程进度款：[进度款金额]，应在工程进展至[进度节点]时支付；最后一阶段工程完工款：[完工款金额]，应在工程完工后[工期]内支付。3.3付款方式：业主应以现金或银行转账的方式支付所有款项。4.施工责任4.1承包商的责任：按照合同规定的施工内容和标准进行施工；配备合格的施工人员和专业设备，确保施工质量；保证施工期间严格按照安全操作规程进行作业，确保施工安全；积极与相关单位协调，保证施工顺利进行。4.2业主的责任：提供施工地点的合法使用权；配合承包商的施工进度安排，提供必要的施工条件；及时支付工程款项。5.工程质量和验收标准5.1施工质量：承包商应按照相关行业标准和合同约定进行施工，保证工程质量符合业主的要求。5.2验收标准：工程竣工后，由双方共同组织验收工作。验收标准包括但不限于施工质量、工程进度和安全等。6.违约处理6.1若任何一方未能履行合同约定的义务，应根据法律规定向对方支付违约金。6.2若发生合同争议，双方应协商解决；如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。7.合同解除与变更7.1双方经协商一致可以解除本合同，但应提前[提前解除期限]书面通知对方，并支付相应的违约金。7.2双方经协商一致可以对合同进行变更，变更内容应以书面形式记录并签署。8.合同生效与终止8.1本合同自双方代表签字之日起生效，并持续有效至工程竣工并完成验收。8.2合同终止后，双方应根据约定进行工程结算，并解决其他相关事宜。9.其他约定事项9.1本合同一式两份，承包商和业主各执一份，具有同等效力。9.2本合同的附件包括但不限于工程图纸、技术规范和施工进度计划等。9.3本合同中未约定的事项，按照双方共同商定或依据相关法律法规执行。10.合同争议解决本合同的解释和执行以及因履行本合同所产生的一切争议，应当通过友好协商解决。如协商不成，在合同生效时选择以下一种方式解决争议：提交仲裁机构仲裁，或向人民法院提

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 工作计划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论