施工合同范本2023_第1页
施工合同范本2023_第2页
施工合同范本2023_第3页
施工合同范本2023_第4页
施工合同范本2023_第5页
已阅读5页，还剩3页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

施工合同范本20231.引言本文档为施工合同的范本，其中包括了合同的基本条款及相关事项。本合同适用于2023年以及之后的施工项目，请合同双方仔细阅读并遵守合同规定。2.合同双方本合同由以下双方共同签署：甲方：[甲方公司名称]（以下简称“甲方”）地址：[甲方公司地址]联系人：[甲方联系人姓名]联系方式：[甲方联系人电话]乙方：[乙方公司名称]（以下简称“乙方”）地址：[乙方公司地址]联系人：[乙方联系人姓名]联系方式：[乙方联系人电话]3.项目概述3.1项目名称：3.2项目地点：3.3项目范围：4.条款及条件4.1工期本合同约定的工期为[工期长度]，自合同生效之日起计算。4.2项目付款4.2.1总价款本项目的总价款为[总价款金额]，以人民币支付。4.2.2付款方式合同签署后，甲方应在项目启动前支付合同总价款的[首付款比例]作为首付款。并按照以下进度支付尾款：-完成项目进度的[进度1]时，支付尾款的[进度1付款比例]；-完成项目进度的[进度2]时，支付尾款的[进度2付款比例]；-完成项目进度的[进度3]时，支付尾款的[进度3付款比例]；…4.3停工和迟延罚金4.3.1停工原因甲方有权要求乙方暂停施工，只需提前[停工通知期限]书面通知乙方。4.3.2停工期限一旦甲方发出停工通知，乙方应停工并采取必要措施，预计停工期限为[停工期限]。超过该期限，将按照以下条款产生迟延罚金：在停工期限后的第一周，迟延罚金为合同总价款的[罚金比例1]；在停工期限后的第二周，迟延罚金为合同总价款的[罚金比例2]；在停工期限后的第三周，迟延罚金为合同总价款的[罚金比例3]；…4.4质量保证乙方应保证施工过程符合相关法律法规，并按照合同规定为甲方提供高质量的服务和产品。4.5变更和解除任何一方在履行本合同时，欲变更或解除合同，应书面通知另一方，并协商解决。4.6争议解决在履行本合同时，若发生争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的情况下，可向所在地法院提起诉讼。5.签署本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字后生效。甲方：_________________________日期：_________________________乙方：_________________________日期：_________________________6.附件附件1:项目详细说明附件2:付款进度表附件3:相关法律法规以上是合同内容的文档范本。请双方按照实际情况进行修改，并确保合同的准确性和

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 工作计划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论