吊顶施工合同

吊顶施工协议甲方:(如下简称甲方）乙方： (如下简称乙方）根据《中照华人民共和国协议发》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规。遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工项协商一致、签订本协议。—、工程概况工程名称：工程地点：承包范围：二、 协议工期1、工期：动工日期：竣工日期：总日历工期天数：天三、产品名称、材质、数量、金额产品名称单位数量综合单价（元）金额（元）备注四、协议价款及计价计量措施1：协议暂定总造价：人民币元（元整）。2：计价方式：本工程采用综合单价包干详细单价详上表（第四项中），综合单价包干不作调整。工程完毕前乙方必须提供足额有效发票。3：计量措施：本工程所有竣工并经工程部门竣工验收合格后现场收方。最终工程量按甲乙双方共同确认的实际收方工程量为准。五、付款方式本工程竣工验收合格并办理完结算后5个工作后来支付至甲方审定价的100%。六、双方一般权利和义务1、发包人工作1.1发包人应按约定的时间和规定完毕如下工作：1.1施工场地具有施工条件的规定及完毕的时间:已具有。2.承包人工作：承包人应按约定期间和规定，完毕如下工作：2.1担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和规定：由承包人承担。2.2己竣工程成品保护的特殊规定及费用承担:工程为交付发包方前，承包方负责施工区域已竣工程的所有成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包方自费予以修补。因承包方原因对现场其他承包单位的工程或材料设备导致损坏的，承包方承担修复及赔偿责任，如承包方未能按照发包方及监理方的规定及时修补及赔偿，发包方有权另请第三方完毕，由此产生的费用由承接方承担。2.3施工场地清洁卫生的规定：工完场清2.4承包方自行安排施工人员的食宿问题，本工程不提供食宿设施。2.5承包方必须制定对应的符合规范及广汉市规定的安全管理制度，自己办理其在施工现场的人员生命财产和机械设备的保险，支付有关费用，并承诺：承担一切安全事故的责任及连带的经济责任。七、质量与检查1、工程质量工程质量应当到达约定的质量原则，因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量原则，又不能在发包人规定期限内整改合格的，承包人承担违约责任。发包人有权单方终止和解除协议，承包人除应按协议总价款的20%向发包人支付违约金，还应承担因此给发包人导致的一切损失。2、检查和返工2.1承包人应认真按照原则、规范和设计图纸规定以及发包人协议发出的指令施工，随时接受发包人的检查检查，为检查检查提供便利条件。2.2工程质量达不到约定原则的部分，发包人一经发现，应规定承包人拆除和重新施工，承包人应按发包人的规定拆除和重新施工，直到符合约定原则。因承包人原因达不到约定原则，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。如承包人对重新施工的工程项目仍未到达质量规定，发包人有权免减未施工的工程量及解除协议的权利。2.3发包人的检查检查不应影响施工正常进行。但检查检查确认工程不合格时，虽然影响施工正常进行，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的，对应顺延工期。八、安全文明施工1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全原则组织施工，并随时接受发包人和行业安全检查人员依法实行的监督检查，采用必要的安全防护措施，消除事故隐患。本工程所产生的一切安全事故，均由承包人承担一切责任及损失。承包人应文明施工，不经发包人书面承认，不得损坏建筑物构造及附属设备，否则，由此产生的损失和责任所有由承包人负责。由于承包人的任何不文明、不规范施工行为导致的城管、建设、环境保护等政府部门的何经济、行政惩罚，均由承包人自行承担，若给发包人导致损失的，承包人承担一切责任。为保证整体工程的顺利进行，承包人在施工时，应遵守发包人有关部门有关人员及机械材料出入场的有关规定。九、竣工验收(1)工程质量验收根据为国家有关的规范和行业技术原则。十、工程变更1、甲方有权对设计图纸进行变更，乙方应及时按变更进行施工，不得拒绝。设计单位提出的设计变更，必须经甲方同意并加盖甲方公章后，乙方才能按图进行施工。十一、工程保修期1、凡属于乙方原因导致的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修导致业主的有关损失，均属于乙方保修责任范围；不属于乙方责任，不过经由双方协商由乙方施工的，乙方应配合维修，费用由责任方承担。2、工程质量保修期为个月，自工程竣工验收合格之日起计算；3、保修期内如出现问题，在不影响甲方正常营业和使用的提下，乙方应负责免费修补。4、乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理洁净并在完毕后获得业主和甲方的验收签字，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由乙方保修。5、保修期间，费用直接从乙方质保金中扣除或拒付质量保证金。十二、争议1.甲乙双方在履行协议步发生争议，可以协商处理或者规定有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，采用下列方式之一处理：1.1向工程所在地裁委员会申请仲裁；1.2向工程所在地人民法院起诉。十三、违约责任1、承包人工期违约：每延误一天,承包人向发包人交纳10000元的违约金。2、承包人质量违约：2.1施工质量：在履约过程中，发包人发现承包人未按协议约定及有关规范、原则规定施工的，一般质量事故每次处以人民币5000-10000元的罚款，严重质量事故每次处以人民币100000-00元的罚款，并须在发包人规定的时限内整改完毕。3、安全文明施工违约：在施工过程中，发包人发现承包人未按照国家有关安全文明施工规定施工的，且未在发包人书面规定的合理期限内整改，每次处以人民币5000-10000元的罚款。4、承包人须完全实行并完毕所有协议内容，协议执行过程中，如承包人拒绝或未能按协议规定履行时，发包人可将其委托给其他单位施工，由委托的施工单位报价，经发包人审核确认，承包人应向发包人支付该项工程费用的20%作为违约金。十四：协议生效与失效：协议生效：本协议经甲乙双方签字盖章后生效。协议失效:本协议经甲乙履行完本协议所有工作内容后生效本协议一式肆份，正、副本各贰份；发包方承包方各执正、副本