涵洞劳务施工合同【实用文档】doc

涵洞劳务施工合同【实用文档】doc文档可直接使用可编辑，欢迎下载

涵洞劳务施工合同书涵洞劳务施工合同【实用文档】doc文档可直接使用可编辑，欢迎下载甲方:乙方:甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,现将杭瑞高速公路毕节至都格段第BDT5段涵洞劳务分项工程以包清工形式承包给乙方施工。为了确保工程顺利完成,明确双方职责,经双方协商,制定如下协议，以资共同遵守。一、工程名称：杭瑞高速公路毕节至都格段第BDT5段二、工程地点:贵州省毕节市纳雍县寨乐乡木花村三、施工范围:四、工作内容：五、分包单价:混凝土（包括支模、拆模浇筑混凝土、养护）大涵洞57元/m3小涵洞、桥台60元/m3,钢筋制作与安装除外,项目部提供商品混凝土、钢筋、模板、钢管、工具、电源和耗材。六、工程进度:按甲方进度要求。七、工程质量:按《公路工程质量检验评定标准》为准.八、付款方式：甲方按实际进度支付乙方进度的80%工程款。九、甲方的权力和义务：1、项目部负责挖基础,基础挖好后交给乙方施工。2、项目部负责将混凝土、钢筋运至施工现场,并负责场地平整和保证施工道路畅通。3、甲方按合同规定支付乙方工程款4、乙方工人进场时间由甲方确定5、根据工程进度甲方有权要求乙方增加施工人员和工具。若乙方不按照甲方要求执行甲方有权单方面中止合同.十、乙方的权力与义务：1、乙方必须听从甲方指挥，服从甲方安排,保质保量如期完成各项工作。2、乙方必须严格听从甲方技术人员技术指导下工作。3、乙方必须按安全生产操作规程组织施工。十一、项目部及时提供原材料，不能拖延时间,如不及时到施工现场,由甲方承担所有工费。十二、未尽事宜，双方协商解决.十三、对无能力执行各项制度和履行本协议的各项条款的施工班组,甲方有权清退,其一切经济损失由乙方自负。违约责任1、乙方施工班组工程项目，不得再行分包，如发现有此类情况,甲方可作清退处理;合同签订后如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,由乙方赔偿甲方造成的经济损失;2、如发现乙方职工在生活区或施工区有问题不找办公室,擅自辱骂、打架、斗殴、闹事,不论对错,对乙方罚1000元以上.4、甲方如不能按约付款，乙方有义务协助甲方向项目部追讨进度款。十四、其他约定1、本协议一式叁份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字后生效，此工地完工合同失效。2、合同争议的解决方式，本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商。3、如因乙方原因提前中止合同的，工程款的结算按合同单价的50%结算，工程款结算依据按合同结算方式结算；甲方：身份证：联系:乙方：身份证:联系：2021年月日：泛华建设集团昆明环湖南路二标段涵洞工程分包合同第页合同编号：昆明环湖南路二标段涵洞工程分包合同签订时间：二零零昆明环湖南路二标段涵洞工程分包合同甲方（发包方)：泛华建设集团乙方(承包方）：云南华升建筑工程公司依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和昆明市有关规定，就本工程有关事项，甲已双方经协商达成如下合同条款：工程概况：1.1工程名称：昆明市环湖南路1.2工程地址：昆明市晋宁县昆阳镇1.3承包方式：工程专业分包1.4工作内容：昆明环湖南路二标段涵洞工程二、承包范围：本工程设计图中K20+000至K40+394。222段涵洞工程施工(钢筋混凝土圆管涵、箱涵、盖板涵部分）。具体施工范围以甲方书面通知为准,乙方必须无条件地接受。三、工作内容：包括设计图纸及国家现行标准、规范中要求的与本工程涵洞工程有关的一切涵洞内容。具体如下：1)挖土、填土（砂砾）；2)砂砾垫层;3）混凝土基础垫层；4)混凝土浇捣等;5）管节安装;6）盖板等钢筋制安；7)M7.5浆砌片石等及涵洞工程全部施工过程。四、工程质量、工期、安全文明施工、工程资料4。1工程质量：合格且必须满足设计图纸、工程图集、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2021）、《公路桥涵施工技术规范JTJ041-2000》《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2021)及现行相关质量验收标准的要求,确保工程验收合格.如果设计图纸、图集、标准、规范及相关要求之间相互矛盾或不一致，乙方须以书面形式要求甲方予以明确,并以甲方明确的要求执行，并满足以下要求：4。1。1按经甲方审核确定的施工方案施工.4。2工程保修期：按国家相关规定执行.4。3工期：必须按甲方要求的施工进度时间进场，按照甲方要求的时间完工，具体开工日期以甲方通知为准。4。3.1乙方应满足甲方的工期要求,以上工期已考虑风、雨、雪天气及交叉配合作业等不利因素，乙方不得以任何理由向甲方提出工期签证、索赔等事宜,如因乙方原因造成工期延误，乙方向甲方支付5000元/天的工期违约金.4。3。2乙方施工进度与甲方所要求的进度不符,乙方按甲方的要求赶工，否则甲方有权单方面终止合同，由此造成的一切损失均由乙方承担.4.4安全文明施工、企业CI形象目标:按国家标准和规范执行，乙方应确保不出现安全事故、扰民和环保事故,无重大伤亡事故。工伤频率〈3‰，施工现场做到工完、料净、场清.4。5工程资料4。5。1必须按甲方要求提供法人营业执照、企业资质证书及安全生产许可证.4.5。2必须按甲方要求提供现场管理人员及操作人员上岗证（有效期内）。4。5.34。5。3五、承包方式与承包价款5。1承包方式：包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包成品保护、包维修。5.2承包价款及调整：5。2。1本合同价款采用可调单价方式确定。5。2.1。1合同基价：根据《云南省2003版建设工程计价依据(市政定额）》、《云南省2003版建设工程计价依据（安装定额)》、《云南省2003版建设工程计价依据（建筑定额)》、《云南省2003版建设工程计价依据（装饰装修定额》、《云南省2003版建设工程计价依据（园林绿化定额)》、（2021年7月）《云南省建设工程材料设备价格信息》，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB—50500—2021、《云南省建设工程造价计价规则》规定的费率以及相关规定确定的单价下浮25%后作为最终单价。以上定额中不能明确的单价，根据《公路工程预算定额》(JTG/TB06-02-2007）和签订本合同时最近出版的（2021年7月）《云南省交通建设工程材料及设备指导价》规定的费率以及相关规定确定的单价下浮25%后作为最终单价。如果仍有未明确的单价,则由甲乙双方共同调查认定。5.2。1.2合同单价的调整：在建设期内,若工程主要建筑材料按季度计算的算术平均值单价与2021年7月确定的材料价相比上下浮动超过6%时，双方对超过6%以外的部分进行材料价调差（不含6%)。工程主要建筑材料包含的材料范围为：水泥、沥青、钢材（不含周转性材料)、商品砼（水泥、砂石料不重复调整)、砂石料、柴油。工程主要建筑材料的价格以《云南省建设工程材料及设备价格信息》为准，未明确的材料根据《建筑材料市场价格指导（昆明市建设工程定额站)》确定。仍有未明确的材料,则由甲乙双方共同调查认定.5。2.1.3第5。2.1条中价款包括了完成《云南省2003版建设工程计价依据（市政定额）》等规定的所有内容及本合同所有内容的费用、与其他分包单位配合的费用。即为完成合同内容而必须的所有费用均理解为已包含在最终单价中，不再另行计取其他任何费用。.4第5.2。1条中价款已包括人工费、材料费、机械费、规费、现场经费、企业管理费、利润、税金、政府有关政策法规性收费（包括消纳费）、措施费用（包括树木保护、周边地下管线及建筑物保护、环境保护、减少噪音、防尘等）及风险费，即甲方不再为本工程从合同生效至工程保修完毕及达到甲方满意目标支付任何费用。5。2.1.5如乙方未能完成合同约定的范围及合同中约定的内容，则甲方将扣除相应款项,并由乙方赔偿甲方相应损失（扣除款项及赔偿金额以甲方核定为准），赔偿金额从乙方的任何应付款中扣除，应付款不足以赔偿的，乙方应将差额部分另行支付.六、承包价款的结算与支付：6.1承包价款的结算：以最终结算工程量与第5。2。1条中所述最终单价的乘积进行总价结算。6.2工程量结算：根据第5。2。1条合同价款计价原则计算的工程造价必须通过甲方业主方和有关审计方审核确认，且只有通过甲方业主方和有关审计方审核确认的工程造价是本合同承包价款结算的唯一依据。工程量为乙方按照设计图纸及变更实际完成，且经验收合格的工程量，并按照《云南省2003版建设工程计价依据（市政定额）》工程量计算规则进行计算。6.3承包价款的支付:6。3。1本工程备料款：无6。3.2工程款的支付：每月23日前由乙方将当月施工完毕,经验收合格部位的工程量报送甲方。甲方每月25日审核并办理月结算手续（此审核为初步审核,作为月付款的依据,最终结算以本工程最终结算量为准),支付月结算价款的80%。施工完毕,验收合格，办理好结算资料并经甲方确认后，支付至工程结算款的90％,在按甲方要求提供数量、质量合格的工程资料后支付至结算价款的95％,剩余5％为保修金，在保修期满后按实际发生的费用结算，余款无息返还乙方。各支付款项乙方必须按甲方财务要求提供正规发票,否则，甲方可拒付该等款项。七、双方责任：7。1甲方责任：提供设计施工图、工程地质勘探报告和地下管线图.甲方提供给乙方的所有资料及数据都是甲方现有的和客观的，甲方对乙方就甲方提供的资料或数据做出的推论、理解和结论概不负责.乙方已就本工程的合同签订之目的对本工程施工现场进行了详细的考察,同时乙方作为一个有经验的分包商已对甲方提供的资料的准确性和真实性进行了核实，并在合同约定的价款中考虑了可能存在的风险，本分包工程除按合同第六条进行价款结算外，甲方将不会因所提供资料的任何偏差及错误支付乙方任何费用.7。1。2开挖前向乙方交验中桩坐标7。1。7.1.7。2乙方责任乙方应采取月度支付不低于昆明7。2.12乙方必须指定专一的现场管理人员、技术人员、测量人员、安全员、质检员等并书面上报甲报，以便甲乙双方进行协调沟通。7.2。13乙方安全帽及服装应按甲方要求统一配置，费用由乙方承担。7。2。14乙方自身施工区域车辆和机械的临时道路均由乙方自行负责。八、安全文明施工8。1施工现场管理均按照昆明市安全文明工地标准及甲方现场管理规定进行管理。8。2乙方应自觉遵守执行中华人民共和国和政府（含地方政府）、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定，积极参加促进安全生产的活动.8。3乙方必须尊重并服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，确保安全施工，并按合同有关条款加强自身管理，履行己方责任。若因乙方原因发生的伤亡事故,乙方承担由此造成的一切经济损失和法律责任.乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，应承担由此造成的一切经济损失和法律责任。8.4工程确保无安全事故发生.8。5施工现场各种材料应按照甲方的施工平面布置图指定的位置堆放整齐;周转料具随时清理干净，码放整齐，刷好各种标志；各工种均要做到工完、料净、场清，随时将施工垃圾清运出施工现场,垃圾须在合法地点消纳，若违法消纳，则造成的后果由乙方承担.8。6乙方若不能做到工完场清及安全文明施工，每次甲方扣除乙方合同价款的5‰作为罚金，罚金累计不超过合同价款的3％.8.7因乙方违章指挥或违章操作造成的安全事故责任及经济损失均由乙方负责，并赔偿由此给甲方造成的损失.因为粉尘污染受到相关部门警告，每发生一次甲方将对乙方处以1000元/次的罚款。9.6乙方生产、生活用污水排放到指定的地方，及时清理施工中的垃圾和易燃垃圾。9。7在施工现场施工人员不准吸烟，避免明火.9。8施工人员要求身体健康,无突发性疾病。十、其他：10。2本合同自双方签定之日起生效；10。3其它未尽事宜，双方协商解决;10。4本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商，解决不了，可依法向工程所在地人民法院起诉.10.5本合同项下的所有债权不得进行转让，单方做出的转让无效，且转让方须承担因此给对方造成的损失。10.6除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行,违约方承担违约责任后仍应继续履行合同。10。7本合同正本贰份,双方各执壹份;副本柒份，甲方执陆份，乙方执一份.甲方：泛华建设集团乙方:云南华升建筑工程公司甲方代表（签章）：乙方代表（签章）:电话：电话：传真：传真:乙方开户银行名称：乙方开户银行帐号:签订时间:200授权委托书本授权委托书声明：我高绍华系云南华升建筑工程公司的法定代表人,现授权委托云南华升建筑工程公司的申晏冰为我公司进行涵洞工程施工合同的签署、执行、收款的相关事宜的法定代表人授权委托代理人，在此授权范围内，被授权人所实施的行为具有法律效力,授权人均予认可。本授权委托书有效期至本合同履行完毕时止。代理人无转委托权，特此委托。代理人:（签字）性别：年龄：身份证号码:职务：法定代表人（签字或盖章)：(座机）：：代理人联系方式：授权委托日期:年月日附件一：有效营业执照、资质证书及安全生产许可证复印件加盖公章附件二：被委托人的身份证明复印件加盖公章施工安全责任书甲方：泛华建设集团公司乙方：南宁市基础工程总公司为了加快昆明环湖南路二标安全标准化工地建设，实现昆明环湖南路二标的安全生产管理目标，分清施工中的安全责任，根据昆明环湖南路二标施工安全管理规定及工程实际情况，经甲、乙双方协商签定此施工安全责任书，并自觉遵守执行。一、甲方责任、义务。1、甲方负责对乙方安全人员进行培训、教育，并协助乙方进行全员教育.2、甲方负责对乙方的施工安全进行监督及巡视检查工作，协助乙方加强对关键工序及事故易发点的安全监督及指导工作，对乙方施工中存在的安全隐患及时提出整改，乙方必须按照甲方提出的要求采取措施，对不按要求整改的,甲方可视情况对乙方进行处罚或勒令停工.3、甲方负责对乙方施工生产所用设施与器具负责检查指导工作,对不合格者有权制止使用。4、负责协助、协调对外有关事宜。5、负责组织月、季度施工安全大检查工作，进行评比；并实施必要的奖罚。6、建筑施工意外伤害保险由甲方统一办理,甲方按乙方所承担施工任务总造价1.5‰的标准，在乙方计价款中扣回保险费。二、乙方安全责任、义务1、乙方必须遵守甲方的安全管理制度,服从甲方的安全管理，按规定设专职安全员并接受甲方的培训教育。2、乙方对所属人员应经常进行安全教育，组织职工学习安全知识，严格遵守国家劳动部颁发的安全规范，全面贯彻落实甲方制定的安全规章制度,并结合本单位施工项目制定切实可行的安全保证措施。3、加强并普及职工的岗前培训与安全教育，提高全员安全意识,建立完善安全生产管理网络。4、乙方应加强施工中的安全管理力度，按规定进行定期或不定期的安全检查工作,加强事故易发点的监控整改力度,对检查中发现的安全隐患必须按“四不放过”的原则进行整改.5、积极配合甲方及上级有关部门组织的各项安全检查工作，对检查中提出的问题必须认真对待并及时采取有效措施、及时反馈。6、乙方必须按规定成立相关施工安全管理小组，明确施工安全管理责任建立切实可行的规章制度做好环保、防火、防盗工作，加强雨季及冬季的施工安全管理。7、做好岗前的各项安全技术交底,施工前的各项调查工作，明确隐蔽工程的具体部位及施工中存在的安全隐患。严禁违规施工。在施工中必须遵守规定，严格管理，做好事故隐患部位的安全防护工作，因乙方玩忽职守不设防护或防护不当，造成的人员伤亡、机械设备事故，由此而引发的一切责任、损失由乙方负责，甲方并根据情节轻重给予乙方一定的经济处罚.8、在施工中乙方应按甲方的要求，对施工设备、机械、器具、安全设施进行正确使用与维护，保障其良好的安全性能，因乙方所属人员违反安全制度、操作规程、玩忽职守，造成火灾、失盗、用电事故、机械设备事故、人员伤亡等，由此引起的一切责任和声誉损失由乙方负责，同时由此引起的工期延误，对甲方造成经济和声誉损失由乙方负责，并追究其乙方负责人和主管的责任。9、乙方应加强行政管理，教育职工遵守国家法规、法令、地方法规及公司有关规定，乙方所属人员因酗酒、打架、滋事、赌博、违反交通规则或国家和地方法律而引起的一切后果，责任由乙方负承担,对甲方声誉造成恶劣影响的，甲方视情况给予乙方负责人一定经济处罚，并追究负责人责任。10、乙方要向甲方交纳安全保正金，保正金的交纳标准和退还方式安保部另行书面通知.三、意外伤害责任和损失承担和划分1、乙方施工人员在工作中违犯安全生产规定和违章操作，责任和损失全部由乙方承担。2、损失在10000元以内由乙方承担，超过10000元时的费用甲方承担60﹪,乙方承担40﹪。3、发生安全事故时有施工人员受伤需要医治的，乙方必须承担受伤人员的医疗费；保险索赔回的费用甲方转给乙方,手续在安保部办理。4、乙方因违犯安全生产规定和违章操作，要接受甲方对乙方处罚，包括经济处罚。5、乙方施工人员在施工中受伤时就医，必须到甲方所指定的医院就医，但急诊出外，所有标据必须注明“急诊”二字.四、本施工安全责任书与施工合同同时签定，与施工合同同等法律效应.五、本合同正本两份,双方各执一份,副本陆份，甲方伍份，乙方一份.甲方：乙方：签字：签字：日期：2009110kV变电站线路工程顶管劳务分包合同甲方：泾阳县建筑公司乙方：陕西海达信市政工程经甲、乙双方友好协商,甲方同意将承建的110kV变电站线路工程顶管劳务承包给乙方施工.依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则下,乙方在维护公司形象和利益以及对该工程承包范围内的质量、工期、安全文明施工负全部责任的前提下,达成如下协议：工程名称：110kV变电站线路工程顶管部分.工程地点：咸阳市。承包方式及内容如下：包工不包料.承包内容:工程内容：施工围挡搭设、拆除、以及到场材料的装卸等，原人行道拆除清理归类堆放,配合挖掘机挖顶管井内土方，顶管井内支护、顶管设备安装、顶管下管、顶进.（备注:包括有水、有泥、有砂费用不变）用工内容：施工图纸、图集及施工规范要求的全部内容。承包单价：按图纸以轴线延米计算,每延米元.付款方式：按进度付款，每月二十五日报工程量，次月十五日前付已验收合格工程量70%工程款.工程竣工验收合格后付95％工程款，质保期满后一次性付清。合同自行终止。六、质量要求：工程质量必须达到国家现行规范标准，达不到要求的，其材料及人工费由乙方承担。七、工期要求：工期服从总工期安排,具体工期服从甲方安排。保证上劳人员满足施工进度及文明工地施工要求，必要时继续增加劳力,保证工程需要。八、安全措施及管理制度。乙方进场人员必须服从甲方的安全管理及对职工的安全思想教育，乙方在施工中所发生的一切不安全事故及祸及他人的安全事故由乙方负责自行处理，甲方不承担任何法律责任及经济赔偿或补贴。乙方进场人员必须服从建房现场各项管理制度及规章制度。若违反，甲方有权对乙方人员进行处罚,或要求乙方更换相关人员。乙方进场人员必须服从甲方现场安全人员的管理及指导，如不服从管理,甲方有权对其进行处罚。乙方所有进场人员必须登记造册上报甲方。乙方对进场人员必须办理人身保险及暂住证.乙方有权拒绝使用不符合安全要求的材料及设备.九、安全文明施工要求：安全施工：必须严格遵守安全规程规范施工,目标是无死亡,无重伤，所有进场施工人员必须进行三级安全教育,现场配备的专职安全员必须持证上岗。文明施工：符合咸阳市文明工地施工要求，服装、安全帽、胸牌必须统一,做到工完清场，不能做到以上几点甲方有权进行警告或者处罚。十、材料控制要求：对原材料的使用应本着节约、高效、低耗的原则。合理使用,坚决杜绝浪费或有意损坏的现象发生.如出现乱浪费材料或者有意损坏，按原价格的200%进行处罚。甲方交与乙方的工具及用具损坏或丢失全部按原价进行赔偿增加200％采保费。易损材料及工具（扣件、及蝴蝶卡、卡扣等）乙方应妥善保管及维修，原价进行赔偿。十一、双方职责、义务、权利:甲方职责、义务、权利提供施工所用大型设备：电锯、电缆等。提供施工所用材料：模板、木方、提供施工所用水、电源至现场二级电箱。负责搞好施工技术交底，并组织有关人员对每道工序进行检查验收。保证材料的及时供应，不能因材料的工艺不足及施工机具的不能正常使用而影响工程进度.对施工中违反操作规程及施工规范的行为，甲方现场管理人员有权根据国家的有关质量标准、工地质量管理制度及奖罚制度进行处理,待每次结算付款时，从工程款中扣除.对于不遵守项目管理制度的乙方人员,甲方管理人员将按合同相应条款及附页中所定的条款进行处罚，每项罚款均在付工程款时,从工程款中扣除。甲方有权将不遵守工地管理制度的乙方人员提名辞退并限期责令退出施工现场。甲方管理人员随时协助乙方解决施工中可能出现的问题,并负责分享工程质量验收，乙方必须服从甲方管理人员的安排指挥，对不符合质量要求的，甲方有权制止,严重的勒令其停工或做出处罚。罚款单一旦开出，乙方必须无条件在上面签字,如有拒绝签字者,甲方有两个以上现场管理人员签字即为生效，同时罚款数额加一倍，转至财务，付款时扣除.负责泾阳库房至工地现场的模板、钢筋运输的车辆。由于甲方原因引起的窝工及误工甲方不承担任何补偿及赔偿。乙方责任、义务、权利乙方工组人员的食宿自理、自行配备统一施工人员的安全帽、服装。乙方参加施工的人员必须遵守甲方公司的各项管理制度和项目管理制度及质量管理处罚条例.乙方在施工现场需配备一名项目负责人及技术负责人进行全面管理，未经甲方同意不得更换，进场后将管理人员名单、通讯方法、证件原件、复印件报项目部存档。管理人员开工前2日内到岗,否则缺一人每天处罚200元。乙方进场人员必须按本公司文明施工手册要求，进入施工现场的施工员必须接受入场教育，特殊工种必须持证上岗，进场人员统一着装,按公司要求佩戴安全帽、胸卡。质量、工期、安全、文明施工必须达到甲方要求。由于乙方自身引起的一切责任及损失由乙方自行负责。负责教育本公司职工严格执行国家及建设部颁布的各项安全管理制度、安全操作规程、对于乙方人员在现场不遵守有关操作及有关制度所发生的一切不安全伤亡事故所产生的费用有乙方自行承担。乙方严格按照规范要求及操作规程进行施工，对于不符合质量要求的分项工程拆除返工，但所造成的人工及材料损耗费用,乙方无条件全部承担.教育本队人员严格遵守该项目部现场安全、卫生、奖罚等有关规章制度，做到文明施工，确保优质工程，对于现场卫生、材料的对方及施工现场的清理等，应按照甲方的要求及管理制度贯彻执行落实，并派专人负责实施完成。因违反操作规程造成的机械损坏，其修理费用及停工损失均由乙方承担.施工所用材料，必须提前申报计划，由项目部审批,再行领用，领完计划控制量后，甲方停止发料，超出部分材料费用由乙方承担.乙方不得将本工程转包其他人施工,必须由合同签订人施工，否则甲方有权终止合同。所造成的一切后果由乙方自行承担。工作人员必须遵纪守法,文明施工,严禁在施工区内酗酒滋事,打架斗殴，违者每次将处以500元罚款,屡教不改者清除出场，或者送交当地派出所.甲方提供钢筋模板材料，加工地点在泾阳县库房场地内，乙方负责加工装卸。十二、其他：乙方所写的各项承诺书均作为合同附件一并执行，具有同等法律效力.甲方所有的管理制度、处罚条例、质量标准均作为合同附件一并执行。十三、本合同如有未尽事宜,双方通过友好协商签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力.十四、保险：乙方人员人身保险由乙方自行办理。十五、本合同一式贰份,双方各执壹份。甲方：乙方：：：年月日年月日爆破施工劳务合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、国务院《爆炸物品安全管理条例》和相关法律法规的规定，结合本项目的具体情况，本着自愿、公平、诚实信用原则,经甲乙双方协商一致，达成如下共识,以共同遵守：工程项目名称工程地点：工程量:暂定立方米承包模式：单价包干形式各种机具设备由乙方自行解决，甲方为乙方办理爆破方案及火工材料和燃油等一切手续。承包范围：甲方在业主所承包范围内施工图中所示的土石方工程量.合同单价:乙方所承接的爆破工程实行单价包干,其中本合同承包范围内执行综合单价为：每立方米元，大写：,（此单价不含任何税收）.该单价均包括各种费用、人工费、机械费、炸材费、及相关材料费。计量与付款方式土石方